桥涵工程劳务分包合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

桥涵工程劳务分包合同本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1发包人1.2承包人1.3劳务分包人第二条工程范围及内容2.1工程概述2.2劳务分包范围2.3工程量及进度第三条合同价格及支付3.1合同总价3.2预付款3.3工程进度款3.4质量保证金3.5支付方式及时间第四条劳务分包人的义务与责任4.1施工准备4.2施工质量4.3施工安全4.4材料与设备4.5工程变更第五条发包人和承包人的义务与责任5.1发包人义务5.2承包人义务5.3协调与配合第六条工期及进度6.1施工期限6.2工程进度计划6.3延期违约责任第七条质量管理7.1质量标准7.2质量控制7.3质量验收第八条安全生产与环保8.1安全生产要求8.2环保要求8.3安全事故处理第九条信息与沟通9.1信息交流9.2沟通协调9.3变更与调整第十条违约责任10.1违约行为10.2违约责任10.3赔偿责任第十一条争议解决11.1争议方式11.2调解与仲裁11.3法律适用第十二条合同的生效、变更与终止12.1合同生效条件12.2合同变更12.3合同终止第十三条其他约定13.1保密条款13.2知识产权保护13.3不可抗力13.4附件第十四条合同的签订与保管14.1签订日期14.2签字盖章14.3合同副本14.4保管与复印件第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1发包人发包人为中华人民共和国省市桥涵工程项目的业主，具有独立法人资格。1.2承包人承包人为中华人民共和国省市桥涵工程项目的设计和施工单位，具有独立法人资格。1.3劳务分包人劳务分包人为中华人民共和国省市桥涵工程项目的劳务作业承接单位，具有独立法人资格。第二条工程范围及内容2.1工程概述工程为建设桥涵工程项目，包括桥梁设计、施工、验收等全过程。2.2劳务分包范围劳务分包人负责桥梁工程的模板制作、钢筋加工、混凝土浇筑、预应力张拉等劳务作业。2.3工程量及进度劳务分包人应按照承包人提供的施工图纸和工程量清单，按时完成相应的劳务作业。第三条合同价格及支付3.1合同总价合同总价为人民币元整（大写：人民币元整），具体金额详见附件。3.2预付款发包人应在合同签订后7个工作日内，向劳务分包人支付合同总价30%的预付款。3.3工程进度款劳务分包人完成合同约定的工程量后，发包人应在验收合格后7个工作日内支付相应工程进度款。3.4质量保证金劳务分包人应按照合同约定向发包人支付质量保证金，保证金金额为合同总价5%。3.5支付方式及时间支付方式为银行转账，具体支付时间及金额详见附件。第四条劳务分包人的义务与责任4.1施工准备劳务分包人应按照承包人的要求，提前完成施工准备工作，包括但不限于人员、材料、设备的调配。4.2施工质量劳务分包人应严格按照国家及行业标准进行施工，确保工程质量符合设计要求。4.3施工安全劳务分包人应做好施工现场的安全防护工作，防止安全事故的发生。4.4材料与设备劳务分包人应按照承包人的要求，使用合同约定的材料和设备。4.5工程变更如发生工程变更，劳务分包人应根据承包人的要求，及时调整施工方案，确保工程顺利进行。第五条发包人和承包人的义务与责任5.1发包人义务发包人应按照合同约定，及时支付预付款、工程进度款和质量保证金。5.2承包人义务承包人应按照合同约定，提供施工图纸、技术指导、质量要求等，并负责工程的总体协调和管理工作。5.3协调与配合发包人和承包人应共同协调解决施工现场的各类问题，确保工程顺利进行。第六条工期及进度6.1施工期限劳务分包人应按照合同约定的工期完成劳务作业。6.2工程进度计划劳务分包人应制定详细的工程进度计划，并报承包人审批。6.3延期违约责任如劳务分包人未按照合同约定完成工程，应承担相应的违约责任。第八条信息与沟通8.1信息交流发包人、承包人和劳务分包人应建立信息交流机制，确保工程信息的及时、准确、完整传递。8.2沟通协调8.3变更与调整如因设计变更、工程量调整等原因导致合同内容变更，各方应签订书面补充协议，作为本合同的附件。第九条违约责任9.1违约行为各方应严格履行合同义务，如一方违约，应承担违约责任。9.2违约责任违约方应承担因违约产生的直接经济损失，并向守约方支付合同总价3%的违约金。9.3赔偿责任如违约行为给发包人、承包人或劳务分包人造成重大损失，违约方还应承担相应的赔偿责任。第十条争议解决10.1争议方式合同履行过程中发生的争议，各方应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。10.2调解与仲裁如各方同意，也可以将争议提交至约定的调解机构或仲裁委员会进行调解或仲裁。10.3法律适用本合同的签订、效力、解释、履行和争议解决均适用中华人民共和国法律。第十一条合同的生效、变更与终止11.1合同生效条件本合同自各方签字盖章之日起生效。11.2合同变更合同变更应经各方协商一致，并以书面形式签订补充协议。11.3合同终止本合同在工程验收合格、质量保证金退还后终止。第十二条其他约定12.1保密条款各方应对合同内容及涉及的商业秘密予以保密，未经对方同意，不得向第三方披露。12.2知识产权保护各方应尊重并保护对方在合同履行过程中形成的知识产权。12.3不可抗力因不可抗力导致合同无法履行或部分履行，各方应根据不可抗力的影响，协商调整合同的履行期限和方式。第十三条附件本合同附件包括：工程量清单、施工图纸、技术要求、质量标准等。第十四条合同的签订与保管14.1签订日期本合同自签字盖章之日起生效。14.2签字盖章合同各方代表在合同文本上签字并加盖公章。14.3合同副本本合同一式肆份，各方各执壹份，具有同等法律效力。14.4保管与复印件合同正本由发包人保管，各方保留合同复印件。第二部分：第三方介入后的修正第十五条第三方介入15.1定义第三方指本合同之外的个体或组织，包括但不限于中介方、监理方、审计方、政府部门等，在合同履行过程中可能介入到合同各方的权利义务关系中。15.2第三方介入的情形第三方介入的情形包括但不限于：监理方对工程质量、进度、安全等方面的监督和检查；审计方对合同价款、工程量等方面的审计；政府部门对工程建设过程中的行政许可、行政处罚等；中介方提供咨询服务、协调关系等。第十六条第三方责任16.1第三方责任限定第三方介入并不改变甲乙双方根据本合同应承担的权利义务，第三方也不承担因合同履行而产生的任何责任。16.2第三方权利第三方在其职责范围内，有权对合同履行情况进行监督和检查，甲乙双方应予以配合。16.3第三方义务第三方应按照法律法规及合同约定，履行其职责，并承担相应责任。第十七条甲乙双方与第三方的关系17.1甲乙双方与第三方之间的关系甲乙双方与第三方之间的关系属于委托与被委托关系，甲乙双方应按照合同约定履行合同义务。17.2甲乙双方对第三方的指示甲乙双方有权对第三方的工作进行监督和指示，但不得干预第三方独立行使职责。17.3第三方对甲乙双方的反馈第三方应在履行职责过程中，及时向甲乙双方提供反馈，甲乙双方对第三方的反馈应予以认真对待并采取相应措施。第十八条第三方介入的协调与沟通18.1甲乙双方与第三方的协调18.2第三方之间的协调如第三方之间存在职责交叉或矛盾，甲乙双方应协助第三方进行协调，以确保工程顺利进行。18.3第三方与劳务分包人的协调第三方应与劳务分包人保持必要的沟通，确保劳务分包人了解并遵守合同约定。第十九条第三方介入的费用19.1第三方费用承担第三方介入产生的费用，包括但不限于第三方的人员工资、差旅费、住宿费等，由甲乙双方按合同约定承担。19.2第三方费用的支付甲乙双方应在合同中明确第三方费用的支付方式和时间，确保第三方及时获得应得的报酬。第二十条第三方介入的违约责任20.1第三方违约行为如第三方在履行职责过程中发生违约行为，第三方应承担违约责任。20.2甲乙双方的违约责任如甲乙双方未按照合同约定履行义务，导致第三方无法正常履行职责，甲乙双方应承担相应的违约责任。第二十一条第三方介入的解除21.1第三方介入的解除条件如第三方因特殊原因无法继续履行其职责，甲乙双方可以协商解除第三方介入。21.2第三方介入的解除程序甲乙双方应按照合同约定，办理第三方介入的解除手续。第二十二条附件本合同附件包括：第三方介入的具体职责、费用明细、支付方式等。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程量清单详细列出桥涵工程的所有劳务作业工程量，包括模板制作、钢筋加工、混凝土浇筑、预应力张拉等。附件二：施工图纸包含桥涵工程的详细施工图纸，包括结构图、平面图、立面图、剖面图等。附件三：技术要求详细说明桥涵工程的质量标准、施工工艺、材料要求等技术要求。附件四：质量标准列出桥涵工程的质量标准，包括结构安全、使用功能、外观质量等方面的要求。附件五：安全防护措施详细说明桥涵工程施工过程中的安全防护措施，包括施工现场安全、施工人员安全等方面的内容。附件六：材料和设备清单列出桥涵工程所需的所有材料和设备，包括种类、型号、数量等。附件七：进度计划详细列出桥涵工程的施工进度计划，包括各阶段的开始时间、结束时间、施工内容等。附件八：第三方职责明确第三方的职责范围、工作内容、工作要求等。附件九：第三方费用明细详细列出第三方介入所产生的费用，包括人工费、差旅费、住宿费等。附件十：支付方式及时间明确合同价款的支付方式、支付时间、支付金额等。说明二：违约行为及责任认定：1.劳务分包人未按照合同约定完成劳务作业。2.劳务分包人使用不符合合同约定的材料和设备。3.劳务分包人未按照合同约定的质量标准完成工程。4.发包人未按照合同约定支付预付款、工程进度款和质量保证金。5.承包人未按照合同约定提供施工图纸、技术指导、质量要求等。6.第三方未按照合同约定履行其职责。违约责任认定标准：1.劳务分包人未按照合同约定完成劳务作业的，应承担合同总价3%的违约金，并承担因违约产生的其他经济损失。2.劳务分包人使用不符合合同约定的材料和设备的，应承担更换材料和设备的所有费用，并承担因质量问题产生的损失。3.劳务分包人未按照合同约定的质量标准完成工程的，应承担合同总价3%的违约金，并承担因质量问题产生的损失。4.