解除建筑施工合同关系

解除建筑施工合同关系合同编号：__________1.名称：____________________2.地址：____________________3.联系人：____________________4.联系电话：__________________1.名称：____________________2.地址：____________________3.联系人：____________________4.联系电话：__________________一、解除合同1.在本协议签订后，甲乙双方同意自本协议生效之日起，解除原合同项下的所有权利义务关系。2.本协议签订前，原合同项下的各项工作已经完成的，甲乙双方应按照原合同约定予以结算。二、合同价款结算1.甲乙双方同意，在本协议签订后______个工作日内，按照原合同约定，结清双方之间的合同价款。2.如有乙方已支付的定金、预付款等，甲乙双方同意在本协议签订后______个工作日内，按照原合同约定，互相退还。三、保密条款1.甲乙双方同意，在解除合同关系后，对原合同及本协议的内容和签订过程予以保密，未经对方同意，不得向第三方披露。2.甲乙双方因履行本协议所获悉的对方商业秘密和机密信息，应予以严格保密，未经对方同意，不得向第三方披露。四、法律适用及争议解决1.本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。2.凡因本协议引起的或与本协议有关的一切争议，甲乙双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。五、其他约定1.本协议一式两份，甲乙双方各执一份。2.本协议自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效。甲方（盖章）：____________________乙方（盖章）：____________________签订日期：______年______月______日一、附件列表：1.原建筑施工合同2.工程进度报告3.工程结算报告4.双方的公司注册证书复印件5.双方的法人和代表的身份证明复印件6.银行账户信息7.保密协议8.争议解决协议二、违约行为及认定：1.甲方未按约定时间支付合同价款2.乙方未按约定时间完成工程3.乙方使用了不合格的建筑材料4.甲方未按约定提供施工场地5.甲方未按约定时间支付进度款6.乙方未按约定期限提交工程进度报告7.乙方未按约定质量标准完成工程8.任何一方未履行保密协议约定的义务三、法律名词及解释：1.建筑施工合同：双方约定由乙方承担建筑施工任务，甲方支付价款的合同。2.违约行为：违反合同约定的行为。3.合同价款：双方约定的完成工程所需支付的金额。4.工程进度报告：乙方按照约定时间提交的工程完成情况的报告。5.保密协议：双方约定对合同内容及相关商业秘密保密的协议。6.争议解决：双方约定解决合同争议的方式。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.甲方未按约定时间支付合同价款：乙方可以催告甲方支付，逾期支付的，可以依法申请仲裁或起诉。2.乙方未按约定时间完成工程：甲方可以催告乙方完成，逾期完成的，可以依法申请仲裁或起诉。3.乙方使用了不合格的建筑材料：甲方可以要求乙方更换，并承担由此增加的费用。4.甲方未按约定提供施工场地：乙方可以催告甲方提供，逾期提供的，可以依法申请仲裁或起诉。5.甲方未按约定时间支付进度款：乙方可以催告甲方支付，逾期支付的，可以依法申请仲裁或起诉。6.乙方未按约定期限提交工程进度报告：甲方可以催告乙方提交，逾期提交的，可以依法申请仲裁或起诉。7.乙方未按约定质量标准完成工程：甲方可以要求乙方重新施工，并承担由此增加的费用。8.任何一方未履行保密协议约定的义务：对方可以要求履行，并可以要求赔偿因此造成的损失。五、所有应用场景：1.建筑公司与其他建筑公司之间的施工合作2.开发商与建筑公司之间的楼盘建设3.政府或其他公共机构与建筑公司之间的基础设施建设4.建筑