2024年度输变电工程设计与施工合同2篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度输变电工程设计与施工合同本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1发包人1.2承包人1.3输变电工程1.4设计与施工第二条合同范围与内容2.1工程设计范围2.2工程施工范围2.3工程验收范围第三条合同价格与支付3.1合同总价3.2预付款3.3进度付款3.4竣工付款3.5质量保证金第四条合同工期4.1设计工期4.2施工工期4.3延期条款第五条设计与施工要求5.1设计标准与规范5.2施工标准与规范5.3工程质量要求第六条合同的履行与协调6.1发包人义务6.2承包人义务6.3沟通协调机制第七条违约责任7.1发包人违约7.2承包人违约7.3违约赔偿方式第八条不可抗力8.1不可抗力事件8.2不可抗力后果8.3不可抗力处理第九条争议解决9.1争议解决方式9.2调解与仲裁9.3法律适用第十条合同的变更与解除10.1合同变更10.2合同解除10.3变更与解除的程序第十一条合同的终止与验收11.1合同终止条件11.2工程验收11.3验收合格标准第十二条保密条款12.1保密内容12.2保密期限12.3泄密责任第十三条环境影响与安全生产13.1环境影响评估13.2安全生产措施13.3安全事故处理第十四条其他条款14.1合同的生效与解除14.2合同的转让14.3附件与附录第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1发包人为本合同项目的投资方、项目主体及项目的权利义务承担者。1.2承包人为本合同项目的设计与施工方，具有相应资质的企业或组织。1.3输变电工程指从发电厂到用户的输电线路及变电站等设施所构成的电力传输和分配系统。1.4设计与施工设计：根据发包人提供的工程需求，承包人应完成输变电工程的设计方案，包括初步设计、施工图设计等。施工：承包人根据设计方案进行输变电工程的施工，包括土建、安装、调试等工作。第二条合同范围与内容2.1工程设计范围包括但不限于：输电线路、变电站、接地系统、保护系统、自动化系统、通信系统等的设计。2.2工程施工范围包括但不限于：土建工程、安装工程、调试工程、附属设施工程等。2.3工程验收范围包括但不限于：工程质量、工程进度、工程安全、工程环保等方面。第三条合同价格与支付3.1合同总价本合同总价包括设计费、施工费、材料费、设备费、调试费等。3.2预付款合同签订后，发包人应在七个工作日内支付合同总价的一定比例作为预付款。3.3进度付款按照工程进度，发包人应按合同约定的付款比例支付进度款。3.4竣工付款工程验收合格后，发包人应在七个工作日内支付剩余的合同款项。3.5质量保证金合同价款的一定比例作为质量保证金，工程验收合格后，按照合同约定进行支付。第四条合同工期4.1设计工期根据工程规模和复杂程度，合同约定设计工作的开始和完成时间。4.2施工工期根据工程规模和复杂程度，合同约定施工工作的开始和完成时间。4.3延期条款因不可抗力或其他特殊情况导致工程延期，双方可协商解决。第五条设计与施工要求5.1设计标准与规范包括但不限于：国家电力行业标准、地方电力行业标准、国际电力行业标准等。5.2施工标准与规范包括但不限于：国家电力行业标准、地方电力行业标准、国际电力行业标准等。5.3工程质量要求包括但不限于：设备质量、材料质量、施工质量、验收标准等。第六条合同的履行与协调6.1发包人义务（1）提供工程需求、相关资料及施工现场；（2）按合同约定支付合同价款；（3）负责协调与工程相关的政府部门、企事业单位及居民等关系。6.2承包人义务（1）按照合同约定完成设计、施工等工作；（2）保证工程质量、安全、进度等方面的要求；（3）负责工程验收、保修等工作。6.3沟通协调机制双方应建立畅通的沟通协调机制，确保工程顺利实施。第七条违约责任7.1发包人违约发包人未按合同约定履行义务，应承担相应的违约责任。7.2承包人违约承包人未按合同约定履行义务，应承担相应的违约责任。7.3违约赔偿方式违约方应按照合同约定承担违约赔偿责任，赔偿金额双方协商确定。第八条不可抗力8.1不可抗力事件包括但不限于：自然灾害（如地震、洪水、台风等）、社会事件（如战争、动乱、罢工等）、政策法规变化等。8.2不可抗力后果因不可抗力事件导致工程延期、停工或损失，双方应协商解决。8.3不可抗力处理双方应按合同约定及时报告不可抗力事件，并提供相关证明材料。不可抗力事件处理过程中，双方应保持沟通，共同商讨解决方案。第九条争议解决9.1争议解决方式双方发生合同争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以选择调解、仲裁或诉讼等方式解决。9.2调解与仲裁双方可约定在特定机构进行调解或仲裁，也可选择依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。9.3法律适用本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。第十条合同的变更与解除10.1合同变更合同履行过程中，双方可通过协商一致变更合同内容。变更内容应签订书面协议，作为合同的附件。10.2合同解除合同履行过程中，发生合同约定的解除条件，双方均可提出解除合同。解除合同应签订书面协议，并明确解除后的权利义务。10.3变更与解除的程序合同变更或解除应遵循双方协商、书面确认的原则，必要时可依法进行备案或审批。第十一条合同的终止与验收11.1合同终止条件合同约定的工程验收合格，且发包人支付完毕合同价款，合同即告终止。11.2工程验收双方应按照合同约定的验收标准和方法进行工程验收。工程验收不合格的，承包人应按合同约定进行整改。11.3验收合格标准工程验收合格标准应符合国家、地方及相关行业标准要求。第十二条保密条款12.1保密内容包括但不限于：合同内容、技术资料、商业秘密等。12.2保密期限双方对保密内容的保密期限应根据合同性质、涉及范围和双方约定确定。12.3泄密责任违反保密义务的一方应承担相应的法律责任。第十三条环境影响与安全生产13.1环境影响评估承包人应按照相关法律法规进行环境影响评估，并采取有效措施减少施工过程中对环境的影响。13.2安全生产措施承包人应制定并落实安全生产措施，确保施工过程中的安全生产。13.3安全事故处理发生安全事故时，承包人应立即报告发包人和相关部门，并按照合同约定和法律法规处理安全事故。第十四条其他条款14.1合同的生效与解除本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，合同解除应遵循合同约定和法律法规规定。14.2合同的转让未经对方同意，任何一方不得将合同全部或部分转让给第三方。14.3附件与附录本合同附件和附录是合同不可分割的部分，与合同具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入的条件1.1第三方介入的条件包括但不限于：（1）合同履行过程中出现争议，双方无法通过协商解决；（2）一方违约，对方要求第三方进行调解或仲裁；（3）合同约定的事宜需要第三方专业机构或个人提供服务；（4）法律法规规定需要第三方参与的事宜。第二条第三方介入的方式（1）聘请中介机构进行调解或仲裁；（2）邀请行业专家进行评估或咨询；（3）依法向有管辖权的人民法院提起诉讼；（4）其他双方约定的第三方介入方式。第三条第三方介入的程序3.1双方在合同中约定第三方介入的程序，包括但不限于：（1）第三方介入的启动条件；（2）第三方介入的申请、通知和答复程序；（3）第三方介入的期限；（4）第三方介入的结果认可和执行。第四条第三方介入的费用4.1第三方介入的费用由双方商定，包括但不限于：（1）第三方机构的费用；（2）第三方专家的费用；（3）诉讼费用；（4）其他与第三方介入相关的费用。第五条第三方介入的结果5.1第三方介入的结果对双方具有约束力，双方应按照第三方介入的结果履行合同义务。5.2如果第三方介入的结果导致合同条款的变更，双方应签订书面协议，作为合同的附件。第六条第三方介入与合同其他方的关系6.1第三方介入不影响合同其他方的权利和义务。6.2第三方介入的结果对合同其他方具有约束力，合同其他方应按照第三方介入的结果履行合同义务。第七条第三方介入的责任限额7.1第三方介入的费用和结果，由第三方承担。7.2第三方介入的结果，对第三方介入方以外的各方不具有法律效力。7.3如果第三方介入的结果导致合同条款的变更，合同其他方不承担由此产生的额外费用和责任。第八条第三方介入的变更与解除8.1第三方介入的变更合同履行过程中，如需变更第三方介入的条件、方式、程序、费用等，双方应签订书面协议，作为合同的附件。8.2第三方介入的解除合同履行过程中，如需解除第三方介入，双方应签订书面协议，并明确解除后的权利义务。第九条第三方介入的保密9.1第三方介入过程中获取的信息和资料，各方应予以保密。9.2保密期限由双方商定，保密期限届满后，各方可以自由使用保密信息。第十条第三方介入的违约责任10.1第三方介入方违反合同约定，应承担相应的违约责任。10.2合同其他方违反合同约定，应承担相应的违约责任。第十一条第三方介入的争议解决11.1双方与第三方介入方在履行合同过程中发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以选择调解、仲裁或诉讼等方式解决。11.2调解与仲裁的选择，由双方在合同中约定。11.3法律适用，本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。第十二条第三方介入的效力12.1第三方介入的效力，仅限于合同双方与第三方介入方。12.2第三方介入不影响合同其他方的权利和义务。12.3第三方介入的结果，对合同其他方不具有法律效力。第十三条附件与附录本合同附件和附录是合同不可分割的部分，与合同具有同等法律效力。第十四条合同的生效与解除本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，合同解除应遵循合同约定和法律法规规定。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：输变电工程设计委托书详细要求和说明：输变电工程设计委托书应包括工程名称、工程地点、工程规模、设计要求等内容。附件二：输变电工程施工委托书详细要求和说明：输变电工程施工委托书应包括工程名称、工程地点、工程规模、施工要求等内容。附件三：输变电工程设计方案详细要求和说明：输变电工程设计方案应包括初步设计、施工图设计等，并符合相关标准与规范。附件四：输变电工程施工方案详细要求和说明：输变电工程施工方案应包括施工组织设计、施工进度计划、安全文明施工措施等。附件五：工程材料与设备清单详细要求和说明：工程材料与设备清单应包括材料与设备的名称、型号、规格、数量等内容。附件六：工程质量保修书详细要求和说明：工程质量保修书应包括保修范围、保修期限、保修责任等内容。附件七：工程验收报告详细要求和说明：工程验收报告应包括工程概况、验收标准、验收结果等内容。附件八：合同价款支付凭证详细要求和说明：合同价款支付凭证应包括支付金额、支付时间、支付方式等内容。附件九：第三方介入协议详细要求和说明：第三方介入协议应包括第三方介入的条件、方式、程序、费用等内容。附件十：保密协议详细要求和说明：保密协议应包括保密内容、保密期限、泄密责任等内容。说明二：违约行为及责任认定：违约行为包括但不限于：1.发包人未按合同约定支付合同价款；2.承包人未按合同约定完成设计、施工等工作；3.双方未按合同约定履行义务，导致工程延期、停工或损失；4.第三方介入方未按合同约定履行义务；5.泄露合同保密信息；6.违反合同约定的其他事项。违约责任认定标准：1.违约方应承担违约责任，包括但不限于合同价款的赔偿、工程延期损失的赔偿、第三方介入费用的承担等；2.违约方的违约行为导致合同解除的，应支付违约解除合同的赔偿金；3.违约方应按照合同约定承担违约赔偿责任，赔偿金额双方协商确定；4.泄露合同保密信息的一方应承担相应的法律责任。示例说明：1.如果发包人未按合同约定支付合同价款，承包人可以要求发包人支付违约金，并赔偿因延期导致的损失。2.如果承包人未按合同约定完成设计、施工等工作，发包人可以要求承包人支付违约金，并赔偿因延期导致的损失。3.如果双方未按合同约定履行义务，导致工程延期、停工或损失，双方应承担相应的违约责任，并赔偿因此导致的损失。4.如果第三方介入方未按合同约定履行义务，双方可以要求第三方介入方承担违约责任，并赔偿因此导致的损失。5.如果泄露合同保密信息，泄露方应承担相应的法律责任，包括但不限于赔偿违约金、承担合同解除的赔偿金等。全文完。2024年度输变电工程设计与施工合同1本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1发包人1.2承包人1.3输变电工程1.4设计与施工第二条合同范围与内容2.1工程设计范围2.2工程施工范围2.3工程验收标准第三条合同价格与支付3.1合同总价3.2支付方式3.3进度付款3.4最终付款第四条设计与施工期限4.1设计期限4.2施工期限4.3延期条款第五条工程质量与标准5.1工程质量要求5.2标准与规范5.3质量保证措施第六条承包人义务与责任6.1工程设计与施工6.2人员与设备配置6.3安全防护措施6.4工程变更处理第七条发包人义务与责任7.1合同提供资料7.2现场保障与协调7.3工程款项支付7.4工程变更支持第八条违约责任与赔偿8.1违约行为8.2违约责任8.3赔偿方式与计算第九条争议解决方式9.1协商解决9.2调解程序9.3仲裁条款第十条合同的生效、变更与终止10.1合同生效条件10.2合同变更程序10.3合同终止情形第十一条保密条款11.1保密内容11.2保密期限11.3违约保密责任第十二条不可抗力12.1不可抗力事件12.2不可抗力后果12.3不可抗力处理第十三条其他条款13.1法律适用13.2合同附件13.3补充协议第十四条合同的签署与份数14.1签署程序14.2合同份数14.3副本效力第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1发包人为本合同项下的发包人，是指双方在合同中确定的，具有独立法人资格，按照合同约定对输变电工程设计与施工进行投资、组织、管理和监督的当事人。1.2承包人为本合同项下的承包人，是指双方在合同中确定的，具有独立法人资格，按照合同约定承担输变电工程设计与施工的当事人。1.3输变电工程为本合同项下的输变电工程，是指双方在合同中确定的，按照预定的规模、标准和质量要求，进行设计、施工、验收、保修等一系列活动的电力工程。1.4设计与施工为本合同项下的设计与施工，是指承包人根据发包人的要求，进行输变电工程的设计、施工、验收、保修等一系列活动。第二条合同范围与内容2.1工程设计范围承包人应按照发包人的要求，完成输变电工程的设计工作，包括初步设计、施工图设计、设备材料选型、施工组织设计等。2.2工程施工范围承包人应按照发包人的要求，完成输变电工程的施工工作，包括土建施工、电气设备安装、调试、验收等。2.3工程验收标准输变电工程的设计与施工应符合国家及行业的相关标准、规范和要求，工程验收应按照约定的标准进行。第三条合同价格与支付3.1合同总价本合同总价是指承包人完成输变电工程设计与施工所应得的报酬，具体金额在合同中约定。3.2支付方式发包人应按照合同约定的时间和比例，向承包人支付合同款项。支付方式可以是现金、银行转账等。3.3进度付款发包人应按照承包人完成的工程进度，支付相应的合同款项。具体支付比例和时间在合同中约定。3.4最终付款当输变电工程设计与施工完成后，经发包人验收合格，发包人应支付合同的剩余款项。第四条设计与施工期限4.1设计期限承包人应按照合同约定的时间完成输变电工程的设计工作。设计期限自合同签订之日起计算。4.2施工期限承包人应按照合同约定的时间完成输变电工程的施工工作。施工期限自设计文件批准之日起计算。4.3延期条款如因不可抗力或其他特殊情况导致承包人无法按时完成设计与施工的，承包人应提前通知发包人，并按约定办理延期手续。第五条工程质量与标准5.1工程质量要求承包人应保证输变电工程的质量，符合国家及行业的相关标准、规范和要求。5.2标准与规范输变电工程的设计与施工应符合国家及行业的相关标准、规范和要求，具体标准与规范在合同中约定。5.3质量保证措施承包人应采取必要的质量保证措施，确保输变电工程的质量。如发生质量问题，承包人应负责修复，并承担相应的责任。第六条承包人义务与责任6.1工程设计与施工承包人应按照发包人的要求，完成输变电工程的设计与施工工作，并保证工程的质量与安全。6.2人员与设备配置承包人应根据输变电工程的需要，配置足够的设计与施工人员、设备、材料等资源。6.3安全防护措施承包人应按照国家及行业的安全标准和要求，采取必要的安全防护措施，确保设计与施工过程中的安全。6.4工程变更处理如发包人提出工程变更要求，承包人应按照发包人的要求进行变更设计及施工，并按约定办理变更手续。第八条违约责任与赔偿8.1违约行为双方应严格履行合同约定的义务。如一方违约，应承担违约责任。8.2违约责任违约方应承担违约责任，包括赔偿对方因此造成的损失、延误工程进度等。8.3赔偿方式与计算违约方的赔偿方式与计算方法，按照合同约定或者双方协商确定。第九条争议解决方式9.1协商解决双方应通过友好协商解决合同争议。9.2调解程序如协商不成，双方可自愿选择调解程序，调解不成的，再行仲裁。9.3仲裁条款双方同意将合同争议提交仲裁委员会仲裁，仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。第十条合同的生效、变更与终止10.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。10.2合同变更程序合同变更应经双方协商一致，并以书面形式签订变更协议。10.3合同终止情形合同终止的情形包括：工程验收合格，合同约定的义务履行完毕，合同解除等。第十一条保密条款11.1保密内容双方应对在合同执行过程中获知的对方商业秘密、技术秘密等予以保密。11.2保密期限保密期限自合同签订之日起计算，至合同终止或履行完毕之日止。11.3违约保密责任违反保密义务的一方应承担违约责任，赔偿对方因此造成的损失。第十二条不可抗力12.1不可抗力事件不可抗力事件包括自然灾害、社会事件等，影响合同的正常履行。12.2不可抗力后果因不可抗力事件导致合同无法履行或部分履行，双方互不承担违约责任。12.3不可抗力处理双方应立即协商不可抗力事件对合同履行产生的影响，并按约定或协商确定后续处理措施。第十三条其他条款13.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。13.2合同附件合同附件包括合同履行过程中涉及的文件、图纸、技术资料等。13.3补充协议如合同约定不明确或需要补充，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。第十四条合同的签署与份数14.1签署程序本合同由双方授权代表签字并加盖公章后生效。14.2合同份数双方各执一份，具有同等法律效力。14.3副本效力合同副本可用于证明合同内容，但其法律效力不如正本。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入的定义与范围1.1第三方介入本合同所称第三方，是指除甲乙方之外，参与合同履行过程的各方，包括但不限于中介方、监理方、设备供应商等。1.2第三方范围第三方范围包括但不限于：协助甲乙方履行合同义务的咨询机构、提供技术支持的科研机构、参与工程建设的分包商、监理机构等。第二条第三方介入的义务与责任2.1第三方义务第三方应按照合同约定或甲乙方的要求，履行相关义务，确保合同的正常履行。2.2第三方责任第三方应承担因其履行不当导致的合同义务延误、工程质量问题等责任。第三条第三方介入的协调与管理3.1第三方协调甲乙方应与第三方保持良好沟通，协调解决合同履行过程中出现的问题。3.2第三方管理甲乙方应对第三方进行有效管理，确保第三方按照合同要求履行义务。第四条第三方介入的变更与解除4.1第三方变更如第三方因故不能继续履行合同义务，甲乙方应协商变更第三方。4.2第三方解除如第三方严重违约，甲乙方有权解除与第三方的合同。第五条第三方责任限额5.1责任限额甲乙方应与第三方约定责任限额，明确第三方向甲乙方承担的责任。5.2责任限额的确定责任限额可根据合同金额、工程风险等因素，由甲乙方与第三方协商确定。第六条第三方违约处理6.1第三方违约如第三方违约，甲乙方有权要求第三方承担违约责任。6.2违约处理程序甲乙方应按照合同约定或协商确定的程序，处理第三方违约事宜。第七条第三方与甲乙方的关系7.1第三方与甲乙方的关系第三方与甲乙方之间是独立的法律主体，相互之间的合同关系独立存在。7.2第三方与甲乙方合同的界限第三方的合同义务不得超出甲乙方合同约定的范围，否则第三方应自行承担责任。第八条第三方介入的合同变更与终止8.1合同变更如因第三方介入导致合同变更，甲乙方应签订书面变更协议。8.2合同终止如第三方退出合同，甲乙方应协商终止与第三方的合同。第九条第三方介入的争议解决9.1争议解决方式甲乙方与第三方之间的争议，可采取协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决。9.2争议解决程序甲乙方与第三方应按照合同约定或协商确定的程序，解决争议。第十条第三方介入后的合同效力10.1合同效力第三方介入不影响甲乙方之间合同的效力。10.2第三方合同的补充如第三方介入需补充甲乙方之间的合同内容，甲乙方应签订书面补充协议。第十一条第三方介入的告知义务11.1告知义务甲乙方应履行对第三方的告知义务，包括但不限于合同履行情况、工程变更等。11.2告知方式甲乙方应通过书面形式，及时告知第三方合同履行情况。第十二条第三方介入的风险防控12.1风险防控甲乙方应采取措施，防控第三方介入带来的合同风险。12.2风险防控措施甲乙方可与第三方约定风险防控措施，降低合同风险。第十三条第三方介入的合同转让13.1合同转让第三方不得将其合同义务转让给其他主体。13.2合同转让限制第三方转让合同义务的，需经甲乙方同意。第十四条第三方介入的附加条款14.1附加条款甲乙方可根据合同履行情况，与第三方签订附加条款。14.2附加条款的效力附加条款与本合同具有同等法律效力。第十五条第三方介入的终止与清算15.1终止条件第三方介入终止的条件包括但不限于：合同履行完毕、合同解除、第三方退出等。15.2清算程序甲乙方与第三方应按照合同约定或协商确定的程序，进行清算。第十六条第三方介入的保密义务16.1保密义务第三方应对甲乙方提供的保密信息予以保密。16.2第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件1：输变电工程设计与施工合同协议书附件2：输变电工程设计范围与要求附件3：输变电工程施工范围与要求附件4：工程质量验收标准与规范附件5：设计与施工进度计划附件6：合同价格与支付条款附件7：设计与施工期限条款附件8：工程变更与延期处理条款附件9：工程质量保证措施附件10：违约行为及责任认定条款附件11：争议解决方式与程序附件12：合同的生效、变更与终止条款附件13：保密条款附件14：不可抗力事件处理条款附件15：其他条款（包括但不限于第三方介入、风险防控、合同转让等）附件1：输变电工程设计与施工合同协议书本附件为甲乙双方签订的输变电工程设计与施工合同的正式协议书，包含了双方的基本信息、合同编号、签约日期等。附件2：输变电工程设计范围