照明工程施工承包协议

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

照明工程施工承包协议精选本合同目录一览1.承包范围1.1工程概况1.2施工内容1.3施工地点1.4工程量清单2.合同价格2.1合同总价2.2价格调整2.3支付方式2.4预付款2.5进度付款2.6竣工付款2.7质量保证金3.施工期限3.1施工开始日期3.2施工结束日期3.3延期条款4.工程质量4.1质量标准4.2质量控制4.3质量验收4.4质量争议处理5.施工材料与设备5.1材料供应5.2设备供应5.3材料与设备验收5.4材料与设备保管6.施工安全6.1安全管理6.2安全事故处理6.3安全防护措施7.知识产权保护7.1知识产权归属7.2侵权责任8.保密条款8.1保密内容8.2保密期限8.3违约责任9.违约责任9.1承包商违约9.2发包人违约9.3违约赔偿10.争议解决10.1协商解决10.2调解解决10.3仲裁解决10.4法律诉讼11.合同的变更与解除11.1合同变更11.2合同解除12.合同的终止12.1合同终止条件12.2合同终止后的处理13.合同的签署与生效13.1签署日期13.2签署地点13.3生效条件14.其他条款14.1不可抗力14.2合同的附件14.3合同的补充协议14.4合同的解除和终止协议第一部分：合同如下：第一条承包范围1.1工程概况本合同所述工程为（工程名称），位于（工程地点），工程内容包括但不限于（具体工程内容）。1.2施工内容承包商应按照合同约定的工程内容和工程量清单，完成所有施工工作，包括但不限于（具体施工工作）。1.3施工地点施工地点为（具体施工地点），施工区域界限以（界限描述）为准。1.4工程量清单工程量清单详见附件一，该清单包括但不限于所有施工工作量及材料设备数量。第二条合同价格2.1合同总价本合同总价分为（合同价格组成），包括但不限于（具体价格组成内容）。合同总价为（总价金额），大写为（总价大写金额）。2.2价格调整合同价格在（价格调整条件）下可进行调整，调整方式为（调整方式）。2.3支付方式支付方式分为（支付方式），包括但不限于（具体支付方式）。2.4预付款发包人应在合同签订后（预付款支付时间）内支付预付款，预付款金额为合同总价的（预付款比例）。2.5进度付款进度付款按照工程进度分阶段支付，每阶段付款金额及条件详见附件二。2.6竣工付款工程竣工后，经发包人验收合格，支付剩余合同价款。支付条件及金额详见附件三。2.7质量保证金承包商应按照合同约定向发包人支付质量保证金，保证金金额为合同总价的一定比例（保证金比例）。质量保证金在工程验收合格后（保证金退还时间）内无息退还。第三条施工期限3.1施工开始日期本工程施工开始日期为（开始日期），具体施工日期以工程师发出的开工令为准。3.2施工结束日期本工程施工结束日期为（结束日期），具体施工结束日期以工程师验收合格证书为准。3.3延期条款如因不可抗力或其他特殊情况导致工程延期，双方可协商延长合同工期。延期条款详见附件四。第四条工程质量4.1质量标准本工程质量标准应符合国家及行业相关规范、标准要求，具体质量要求详见附件五。4.2质量控制承包商应建立健全质量管理体系，确保工程质量满足合同约定。质量控制措施详见附件六。4.3质量验收工程验收分为（验收阶段），每个阶段验收合格后方可进入下一阶段施工。验收不合格的，承包商应按照工程师的要求整改并重新验收。4.4质量争议处理如发生质量争议，双方应协商解决；协商不成的，可向合同约定的仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼。第五条施工材料与设备5.1材料供应承包商应按照合同约定采购施工材料，并保证材料质量符合工程要求。5.2设备供应承包商应按照合同约定供应施工设备，并保证设备性能稳定、安全可靠。5.3材料与设备验收材料设备到达施工现场后，承包商应按照工程师的要求进行验收，验收合格后方可用于施工。5.4材料与设备保管承包商应对施工现场的材料设备进行妥善保管，防止损坏、丢失或被盗。第六条施工安全6.1安全管理承包商应建立健全施工现场的安全管理体系，确保施工现场的安全。6.2安全事故处理如发生安全事故，承包商应立即报告发包人和工程师，并按照相关规定处理。6.3安全防护措施承包商应采取必要的安全防护措施，确保施工过程中的安全。具体措施详见附件七。第八条知识产权保护7.1知识产权归属工程所涉及的所有知识产权，包括但不限于专利权、著作权、商标权等，归（知识产权归属方）所有。7.2侵权责任如承包商侵犯他人知识产权，导致发包人承担赔偿责任的，承包商应承担相应的赔偿责任。第九条保密条款8.1保密内容双方在合同履行过程中所获悉的对方的商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以严格保密。8.2保密期限保密期限自本合同签订之日起算，至合同终止或履行完毕之日止。8.3违约责任如一方违反保密条款，泄露对方的保密信息，应承担违约责任，赔偿对方因此造成的损失。第十条违约责任9.1承包商违约承包商未能按照合同约定履行义务的，应承担违约责任，赔偿发包人因此造成的损失。9.2发包人违约发包人未能按照合同约定履行义务的，应承担违约责任，赔偿承包商因此造成的损失。9.3违约赔偿违约赔偿金额根据违约一方违约程度、损失程度等因素确定，具体赔偿标准详见附件八。第十一条争议解决10.1协商解决双方发生争议时，应通过友好协商解决。10.2调解解决协商不成的，双方可向合同约定的调解机构申请调解。10.3仲裁解决如调解不成，任何一方均可向合同约定的仲裁机构申请仲裁。10.4法律诉讼双方也可选择向有管辖权的人民法院提起诉讼。第十二条合同的变更与解除11.1合同变更合同履行过程中，如需变更合同内容，应经双方协商一致，并签订书面变更协议。11.2合同解除合同履行过程中，如发生不可抗力或其他特殊情况，导致合同无法履行，双方可协商解除合同。第十三条合同的终止12.1合同终止条件合同终止条件详见附件九。12.2合同终止后的处理合同终止后，承包商应按照工程师的要求完成工程收尾工作，并清理施工现场。第十四条其他条款13.1不可抗力不可抗力事件详见附件十。13.2合同的附件合同附件包括（附件名称列表）。13.3合同的补充协议双方可就本合同未尽事宜签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。13.4合同的解除和终止协议合同解除和终止协议详见附件十一。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入定义1.1第三方定义第三方是指除甲乙双方外，参与本合同履行过程的各方，包括但不限于中介方、咨询方、监理方、融资方等。1.2第三方责任第三方应按照合同约定履行其职责，并承担相应的法律责任。第二条第三方介入的条件和程序2.1第三方介入条件2.2第三方介入程序第三条第三方权利和义务3.1第三方权利第三方有权按照合同约定获取相应的权益，包括但不限于费用支付、质量保证等。3.2第三方义务第三方应按照合同约定履行其职责，确保工程顺利进行。如第三方未能履行义务，应承担相应的违约责任。第四条第三方责任限额4.1责任限额定义第三方责任限额是指第三方对因其履行合同义务过程中造成的一切损失承担的最高赔偿限额。4.2第三方责任限额设定第三方责任限额根据合同金额、工程风险等因素确定，具体限额详见附件十二。4.3第三方责任限额调整第三方责任限额如需调整，需双方协商一致，并签订书面补充协议。第五条第三方与其他各方的关系5.1第三方与甲乙双方的关系第三方与甲乙双方应保持独立的关系。第三方履行合同义务时，不代表甲乙任何一方，也不受甲乙任何一方控制。5.2第三方与甲乙双方的沟通协作5.3第三方与甲乙双方的权益划分第三方在履行合同义务过程中产生的权益，归第三方所有。甲乙双方不得干涉第三方的权益。第六条第三方违约处理6.1第三方违约第三方未能按照合同约定履行义务的，应承担违约责任。6.2第三方违约处理如第三方违约，甲乙双方有权按照合同约定和法律规定，要求第三方承担违约责任。6.3第三方违约赔偿第三方违约赔偿金额根据违约程度、损失程度等因素确定，具体赔偿标准详见附件十三。第七条第三方介入的终止7.1第三方介入终止条件第三方介入本合同的终止条件详见附件十四。7.2第三方介入终止程序第三方介入终止程序详见附件十五。7.3第三方介入终止后的处理第三方介入终止后，甲乙双方应按照合同约定和法律规定，处理与第三方相关的后续事宜。第八条附加条款8.1第三方信息披露第三方应向甲乙双方披露其相关信息，包括但不限于资质证明、业绩情况等。8.2第三方合规性第三方在履行合同义务过程中，应遵守相关法律法规，确保合同合规性。8.3第三方保险第三方应按照合同约定购买相应的保险，包括但不限于工程保险、责任保险等。第九条争议解决9.1第三方争议解决如第三方与甲乙双方发生争议，双方应通过友好协商解决。9.2调解解决协商不成的，双方可向合同约定的调解机构申请调解。9.3仲裁解决如调解不成，任何一方均可向合同约定的仲裁机构申请仲裁。9.4法律诉讼双方也可选择向有管辖权的人民法院提起诉讼。第十条合同的变更与解除10.1第三方变更如合同履行过程中，需要变更第三方，应经甲乙双方协商一致，并签订书面变更协议。10.2第三方解除如合同履行过程中，需要解除第三方，应经甲乙双方协商一致，并签订书面解除协议。第十一条合同的终止11.1终止条件合同终止条件详见附件十六。11.2终止程序合同终止程序详见附件十七。11.3终止后的处理合同终止后，甲乙双方应按照合同约定和法律规定，处理与第三方相关的后续事宜。第十二条其他条款12.1附件合同附件包括（附件名称列表）。12.2补充协议双方可就本合同未尽事宜签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。12.3解除和终止协议解除和终止第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程量清单详细列出工程所需的材料、设备及工作量，包括数量、单价、总价等信息。附件二：进度付款计划根据工程进度，列出各阶段的付款金额及付款条件。附件三：质量保证金退还条件详细说明质量保证金的退还条件及程序。附件四：延期条款列出工程延期的条件、期限及违约责任。附件五：工程质量标准列出工程质量应符合的国家及行业标准。附件六：施工安全措施详细列出施工安全措施，包括安全防护、应急预案等。附件七：知识产权保护协议明确双方在合同履行过程中所涉及的知识产权归属及侵权责任。附件八：保密协议详细说明双方在合同履行过程中应保密的信息及保密期限。附件九：争议解决协议明确双方在发生争议时选择的解决方式，如协商、调解、仲裁或诉讼等。附件十：不可抗力事件列表列出可能影响合同履行的大型自然灾害、社会事件等不可抗力因素。附件十一：第三方介入终止协议明确第三方介入终止的条件、程序及终止后的处理事项。附件十二：第三方责任限额设定详细说明第三方责任限额的设定及调整方式。附件十三：第三方违约赔偿标准列出第三方违约时的赔偿金额计算方式。附件十四：合同变更协议明确合同变更的条件、程序及双方的权利义务。附件十五：合同解除协议明确合同解除的条件、程序及双方的权利义务。附件十六：合同终止条件详细说明合同终止的条件及终止后的处理事项。附件十七：其他附件包括双方在合同履行过程中可能需要的其他文件、协议等。说明二：违约行为及责任认定：1.承包商违约行为及责任认定：如承包商未能按照合同约定履行义务，包括但不限于延误工程进度、质量不符合标准、安全事故等，应承担违约责任。违约责任认定标准可根据合同金额、工程进度、损失程度等因素确定。具体示例说明如下：示例一：承包商延误工程进度，导致工程延期超过合同约定的期限，应按照延期天数向发包人支付违约金。示例二：承包商提供的材料设备不符合合同约定的质量标准，导致工程质量问题，应负责修复或更换，并承担由此产生的费用。2.发包人违约行为及责任认定：如发包人未能按照合同约定履行义务，包括但不限于延迟支付款项、变更工程内容、不提供施工条件等，应承担违约责任。违约责任认定标准可根据合同金额、工程进度、损失程度等因素确定。具体示例说明如下：示例一：发包人延迟支付进度款，导致工程进度受到影响，应按照延迟支