2024年度工程停工期间责任承担合同3篇_第1页
2024年度工程停工期间责任承担合同3篇_第2页
2024年度工程停工期间责任承担合同3篇_第3页
2024年度工程停工期间责任承担合同3篇_第4页
2024年度工程停工期间责任承担合同3篇_第5页
已阅读5页,还剩42页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度工程停工期间责任承担合同本合同目录一览第一条定义与术语1.1工程停工期间1.2责任承担第二条合同主体2.1甲方2.2乙方第三条工程停工原因3.1甲方原因3.2乙方原因3.3不可抗力因素第四条责任承担原则4.1甲方责任4.2乙方责任4.3共同责任第五条甲方责任5.1工程停工期间的费用承担5.2工程恢复施工的保障5.3工程质量保障第六条乙方责任6.1工程停工期间的维护保养6.2工程恢复施工的配合6.3工程质量保障第七条工程停工期间的费用结算7.1费用计算方式7.2费用支付时间7.3费用支付方式第八条工程恢复施工的期限8.1甲方责任导致工程停工8.2乙方责任导致工程停工8.3不可抗力因素导致工程停工第九条违约责任9.1甲方违约责任9.2乙方违约责任第十条争议解决方式10.1协商解决10.2调解解决10.3仲裁解决10.4法律诉讼第十一条合同的生效、变更与终止11.1合同生效条件11.2合同变更条件11.3合同终止条件第十二条保密条款12.1保密内容12.2保密期限12.3违约责任第十三条法律适用与争议解决13.1法律适用13.2争议解决第十四条其他条款14.1甲方签字14.2乙方签字14.3合同附件第一部分:合同如下:第一条定义与术语1.1工程停工期间本合同所述“工程停工期间”是指自工程停工之日起至工程恢复施工之日止的时间段。1.2责任承担本合同所述“责任承担”是指因甲方或乙方原因导致工程停工,按照本合同约定应当由甲方或乙方承担的责任和义务。第二条合同主体2.1甲方甲方是指合同签订时具有工程所有权或管理权的自然人、法人或其他组织。2.2乙方乙方是指与甲方签订本合同,具有工程施工、维护保养等相关义务的自然人、法人或其他组织。第三条工程停工原因3.1甲方原因甲方原因导致工程停工的情形包括但不限于:甲方指令停工、甲方变更工程设计、甲方延迟支付工程款项等。3.2乙方原因乙方原因导致工程停工的情形包括但不限于:乙方违反合同约定、乙方延误工程进度、乙方质量不达标等。3.3不可抗力因素不可抗力因素导致工程停工的情形包括但不限于:自然灾害、社会事件、政府政策等无法预见、无法避免且无法克服的情形。第四条责任承担原则4.1甲方责任甲方应当按照本合同约定承担因甲方原因导致工程停工的责任。4.2乙方责任乙方应当按照本合同约定承担因乙方原因导致工程停工的责任。4.3共同责任因不可抗力因素导致工程停工,甲乙双方应当根据不可抗力因素的影响,协商确定各自承担的责任。第五条甲方责任5.1工程停工期间的费用承担甲方承担因甲方原因导致工程停工期间的费用,包括但不限于:工程维护保养费用、工程保险费用、工程人员工资等。5.2工程恢复施工的保障甲方应当确保工程在停工后及时恢复施工,并承担因延迟恢复施工导致的额外费用。5.3工程质量保障甲方应当保证工程质量,对乙方施工过程中出现的问题给予及时指导和支持。第六条乙方责任6.1工程停工期间的维护保养乙方应当负责工程停工期间的维护保养工作,确保工程设施的安全稳定。6.2工程恢复施工的配合乙方应当积极配合甲方完成工程恢复施工的相关工作,确保工程顺利推进。6.3工程质量保障乙方应当保证工程质量,严格按照合同约定的标准进行施工,对工程质量问题负责。第七条工程停工期间的费用结算7.1费用计算方式工程停工期间的费用结算应当按照实际发生的费用进行计算,包括但不限于:工程维护保养费用、工程保险费用、工程人员工资等。7.2费用支付时间甲方应当在工程恢复施工后一个月内支付工程停工期间的费用。7.3费用支付方式费用支付方式包括但不限于:银行转账、现金支付等。具体支付方式由甲乙双方协商确定。第八条工程恢复施工的期限8.1甲方责任导致工程停工甲方责任导致工程停工的,乙方应当自停工之日起计算,__日内在甲方协调下恢复施工。8.2乙方责任导致工程停工乙方责任导致工程停工的,乙方应当自停工之日起计算,__日内在甲方协调下恢复施工。8.3不可抗力因素导致工程停工不可抗力因素导致工程停工的,甲乙双方应当根据不可抗力因素的情况,协商确定工程恢复施工的期限。第九条违约责任9.1甲方违约责任甲方违反本合同的约定,导致工程停工的,甲方应当承担违约责任,向乙方支付违约金,违约金计算方式为:__。9.2乙方违约责任乙方违反本合同的约定,导致工程停工的,乙方应当承担违约责任,向甲方支付违约金,违约金计算方式为:__。第十条争议解决方式10.1协商解决甲乙双方应当通过友好协商的方式解决合同履行过程中的争议。10.2调解解决如协商不成,甲乙双方可以请求第三方进行调解,调解期限为__日。10.3仲裁解决如调解不成,甲乙双方同意将争议提交__仲裁委员会进行仲裁,仲裁裁决为终局裁决。10.4法律诉讼如仲裁不成,甲乙双方可以向合同签订地人民法院提起诉讼。第十一条合同的生效、变更与终止11.1合同生效条件本合同自甲乙双方签字或者盖章之日起生效。11.2合同变更条件合同的变更应当经甲乙双方协商一致,并以书面形式签订。11.3合同终止条件第十二条保密条款12.1保密内容甲乙双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等,应当予以保密。12.2保密期限保密期限自本合同生效之日起计算,为__年。12.3违约责任违反保密条款的一方应当向守约方支付违约金,违约金计算方式为:__。第十三条法律适用与争议解决13.1法律适用本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。13.2争议解决本合同争议的解决方式详见第十条。第十四条其他条款14.1甲方签字甲方签字(盖章):14.2乙方签字乙方签字(盖章):14.3合同附件本合同附件包括但不限于:__。第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方介入的概念1.1本合同所述“第三方”是指除甲方和乙方之外,与本合同有利害关系的自然人、法人或其他组织。1.2第三方介入的情形包括但不限于:中介方、监理方、审计方、政府监管机构等。第二条第三方介入的程序2.1甲方或乙方如需第三方介入,应当提前__日通知对方,并说明介入的第三方名称、介入的事由和目的。2.2甲方或乙方应当提供与第三方介入相关的文件、资料,以便对方了解第三方介入的具体情况。2.3甲方或乙方与第三方进行沟通、协商时,对方应当给予必要的配合和支持。第三条第三方介入后的责任分配3.1第三方介入不影响甲乙双方按照本合同约定的责任和义务履行。3.2第三方介入的事务,甲乙双方应当与第三方共同协商解决,并明确各方的权利和义务。3.3第三方因介入本合同事务而产生的费用,由甲方或乙方承担,具体承担方式由甲乙双方协商确定。第四条第三方责任限额4.1第三方对甲乙双方的责任限额,由甲乙双方在本合同中予以明确。4.2第三方责任限额的方式包括但不限于:固定金额、按比例承担、最高不超过某一金额等。4.3甲乙双方与第三方在合同中约定责任限额时,应当充分考虑第三方的实际情况和能力,确保责任限额的合理性。第五条第三方违约处理5.1第三方违反本合同的约定,甲方或乙方有权要求第三方承担违约责任。5.2第三方违约责任的计算方式、承担方式和限额,由甲乙双方在本合同中予以明确。5.3甲方或乙方与第三方解决违约事宜时,应当通知对方,并尽可能共同协商处理。第六条第三方权益保护6.1甲乙双方应当尊重第三方的合法权益,不得因第三方介入而损害第三方的利益。6.2甲乙双方与第三方发生纠纷时,应当通过合法途径解决,并尽可能维护双方的合法权益。6.3第三方因介入本合同事务而获得的商业秘密、技术秘密等,应当予以保密,并遵守本合同关于保密的约定。第七条第三方退出7.1第三方因完成介入事务而退出本合同的,甲乙双方应当及时办理相关手续,并互相通知。7.2第三方退出后,甲乙双方继续按照本合同的约定履行各自的义务。7.3第三方退出本合同的,甲乙双方不得因此追究第三方的责任。第八条附件8.1本合同附件包括但不限于:第三方介入的相关文件、第三方责任限额的约定、第三方违约责任的具体规定等。8.2附件的内容视为本合同的一部分,与本合同具有同等法律效力。第九条合同的生效、变更与终止9.1第三方介入的约定视为本合同的一部分,与本合同具有同等法律效力。9.2第三方介入的约定变更或终止,应当经甲乙双方协商一致,并以书面形式签订。9.3第三方介入的约定变更或终止后,甲乙双方应当根据变更或终止后的约定继续履行本合同。第十条法律适用与争议解决10.1本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。10.2本合同争议的解决方式详见第七条。第十一条其他条款11.1甲方签字甲方签字(盖章):11.2乙方签字乙方签字(盖章):11.3合同附件本合同附件包括但不限于:__。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:附件1:工程停工期间的费用计算明细表详细列出工程停工期间各项费用的计算方式,包括但不限于维护保养费用、保险费用、人员工资等。附件2:工程恢复施工的期限和条件明确工程恢复施工的期限和条件,包括甲方原因、乙方原因和不可抗力因素导致的工程停工。附件3:第三方介入的文件提供第三方的相关文件,包括第三方的主体资格、介入的事由和目的等。附件4:第三方责任限额的约定明确第三方责任限额的方式和金额,确保责任限额的合理性。附件5:第三方违约责任的具体规定详细列出第三方违约行为及相应的责任认定和处理方式。附件6:保密协议包含保密内容、保密期限、违约责任等保密条款的具体约定。附件7:争议解决方式的具体规定详细列出争议解决方式的流程和具体规定,包括但不限于协商、调解、仲裁和诉讼等。附件8:合同的生效、变更与终止的具体规定明确合同生效、变更和终止的条件和程序。说明二:违约行为及责任认定:1.甲方违反本合同约定,导致工程停工的,甲方应承担违约责任。示例:甲方未按照约定支付工程款项,导致工程停工。2.乙方违反本合同约定,导致工程停工的,乙方应承担违约责任。示例:乙方延误工程进度,导致工程停工。3.第三方违反本合同约定,导致工程停工的,第三方应承担违约责任。示例:第三方未按照约定完成介入事务,导致工程停工。4.甲方未按照约定支付费用,导致工程停工的,甲方应承担违约责任。示例:甲方未按照约定支付工程款项,导致工程停工。5.乙方未按照约定履行施工义务,导致工程停工的,乙方应承担违约责任。示例:乙方未按照约定完成工程进度,导致工程停工。6.第三方未按照约定完成介入事务,导致工程停工的,第三方应承担违约责任。示例:第三方未按照约定完成监理工作,导致工程停工。违约责任认定标准:1.违约责任的认定依据本合同的约定,包括但不限于违约行为、违约责任和处理方式等。2.违约责任的承担方式包括但不限于:赔偿损失、支付违约金、承担额外费用等。3.违约责任的限额依据本合同附件中的第三方责任限额的约定进行认定。4.违约行为的处理程序包括但不限于:协商解决、调解解决、仲裁解决和诉讼解决等。全文完。2024年度工程停工期间责任承担合同1本合同目录一览第一条定义与术语1.1工程1.2停工期间1.3责任承担第二条合同主体2.1甲方2.2乙方第三条停工原因3.1不可抗力3.2其他原因第四条责任承担原则4.1甲方责任4.2乙方责任第五条甲方责任5.1工程保障5.2费用支付第六条乙方责任6.1停工期间措施6.2工程恢复第七条停工期间损失赔偿7.1赔偿范围7.2赔偿计算方式第八条保险责任8.1保险购买8.2保险理赔第九条违约责任9.1甲方违约9.2乙方违约第十条争议解决10.1协商解决10.2调解解决10.3法律途径第十一条合同的生效、变更与终止11.1合同生效11.2合同变更11.3合同终止第十二条保密条款12.1保密内容12.2保密期限第十三条法律适用与争议解决13.1法律适用13.2争议解决第十四条其他条款14.1合同附件14.2补充协议14.3合同修改权第一部分:合同如下:第一条定义与术语1.1工程:指甲方委托乙方建设的项目,具体项目名称、地点、规模等详见附件一。1.2停工期间:指自工程停工之日起,至工程复工之日止的时间段。1.3责任承担:指甲方和乙方在停工期间对工程所承担的责任和义务。第二条合同主体2.1甲方:指合同中指明的委托方,具有法定资格的企业或组织,具体名称和联系方式详见附件二。2.2乙方:指合同中指明的承包方,具有法定资格的企业或组织,具体名称和联系方式详见附件二。第三条停工原因3.1不可抗力:指无法预见、无法避免且无法克服的客观情况,如自然灾害、社会事件等。3.2其他原因:指除不可抗力以外的导致工程停工的原因,如甲方要求、政策法规变化等。第四条责任承担原则4.1甲方责任:甲方应承担因不可抗力或其他原因导致的工程停工的责任,并按照本合同约定履行相关义务。4.2乙方责任:乙方应承担因自身原因导致的工程停工的责任,并按照本合同约定履行相关义务。第五条甲方责任5.1工程保障:甲方应确保工程所需资金、材料、设备等供应充足,保障工程顺利进行。5.2费用支付:甲方应按照本合同约定支付工程款项,包括但不限于工程进度款、人员工资等。第六条乙方责任6.1停工期间措施:乙方应制定停工期间的具体措施,包括但不限于人员安置、设备保护、施工现场看护等。6.2工程恢复:乙方应在停工原因消除后迅速组织力量恢复工程建设,确保工程按期完成。第七条停工期间损失赔偿7.1赔偿范围:停工期间造成的工程损失,包括但不限于工程进度延误、人员成本增加、设备损失等。7.2赔偿计算方式:损失赔偿金额根据乙方实际损失和合同约定进行计算,具体计算方式详见附件三。第八条保险责任8.1保险购买:乙方应按照甲方要求购买工程保险,并将保险单据提交甲方备案。8.2保险理赔:如发生保险事故,乙方应立即通知保险公司进行理赔,并将理赔结果告知甲方。第九条违约责任9.1甲方违约:如甲方未能按照本合同约定履行义务,应承担违约责任,向乙方支付违约金,具体金额详见附件四。9.2乙方违约:如乙方未能按照本合同约定履行义务,应承担违约责任,向甲方支付违约金,具体金额详见附件四。第十条争议解决10.1协商解决:合同双方应在发生争议时进行协商,力求达成一致意见。10.2调解解决:如协商未果,双方可向工程所在地的调解委员会申请调解。10.3法律途径:如调解无效,双方可依法向工程所在地的人民法院提起诉讼。第十一条合同的生效、变更与终止11.1合同生效:本合同自双方签字盖章之日起生效,有效期为一年。11.2合同变更:如合同内容需要变更,双方应签订书面变更协议,并经双方盖章确认。11.3合同终止:本合同期满或者双方约定终止合同的,合同即告终止。第十二条保密条款12.1保密内容:双方在合同履行过程中获知的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等。12.2保密期限:保密内容自双方签订合同之日起算,至合同终止之日止。第十三条法律适用与争议解决13.1法律适用:本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。13.2争议解决:如发生合同争议,双方应协商解决;协商不成的,可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。第十四条其他条款14.1合同附件:本合同附件包括附件一、附件二、附件三、附件四,附件内容为本合同不可分割的一部分。14.2补充协议:如合同内容需要补充,双方可以签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。14.3合同修改权:本合同未尽事宜,经双方协商一致,可对本合同进行修改。修改后的合同文本经双方签字盖章后生效。第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方概念界定1.1第三方:指在本合同履行过程中,除甲方和乙方之外,参与工程停工期间责任承担的各方,包括但不限于中介方、咨询方、审查方、监管方等。1.2第三方责任:第三方应按照本合同约定和法律规定,对工程停工期间的责任承担进行评估和处理。第二条第三方介入程序2.1甲方、乙方应在发生第三方介入情况时,及时通知对方。2.2甲方、乙方应与第三方协商确定介入的具体事宜,包括但不限于第三方的工作内容、工作时间、工作方式等。2.3甲方、乙方应协助第三方履行合同义务,提供必要的文件、资料、现场访问等。第三条第三方责任限额3.1第三方责任限额:第三方对工程停工期间的损失赔偿责任限额,详见附件五。3.2甲方、乙方应按照本合同约定和法律规定,明确第三方的责任限额。3.3如第三方责任限额需要调整,甲方、乙方应签订书面协议,并经双方盖章确认。第四条第三方义务4.1第三方应按照本合同约定,独立、客观、公正地进行评估和处理。4.2第三方应对甲方、乙方提供的文件、资料、现场访问等保密,不得泄露给无关方。4.3第三方应在合同约定的时间内完成工作,并将评估结果和处理意见书面通知甲方、乙方。第五条第三方费用5.1第三方费用:包括但不限于第三方的工作费用、差旅费用、住宿费用等。5.2甲方、乙方应按照本合同约定,承担第三方的费用。5.3如第三方费用需要调整,甲方、乙方应签订书面协议,并经双方盖章确认。第六条第三方退出6.1第三方应在完成评估和处理工作后,按照合同约定退出工程停工期间的责任承担。6.2甲方、乙方应在第三方退出前,与第三方办理相关手续,包括但不限于费用结算、资料交接等。第七条第三方与其他各方的关系7.1第三方与甲方、乙方:第三方应独立于甲方、乙方,不代表任何一方利益。7.2第三方与工程:第三方应对工程停工期间的损失赔偿承担评估和处理职责,但不参与工程的施工和经营管理。7.3第三方与保险公司:第三方应与保险公司独立,各自承担各自的责任。第八条第三方违约8.1第三方违约:如第三方未能按照本合同约定履行义务,应承担违约责任,向甲方、乙方支付违约金,具体金额详见附件六。8.2甲方、乙方违约:如甲方、乙方未能按照本合同约定履行义务,应承担违约责任,向第三方支付违约金,具体金额详见附件六。第九条争议解决9.1甲方、乙方与第三方之间的争议,应进行协商解决。9.2如协商未果,可以向工程所在地的调解委员会申请调解。9.3如调解无效,可以向工程所在地的人民法院提起诉讼。第十条合同的生效、变更与终止10.1合同生效:本合同自双方签字盖章之日起生效,有效期为一年。10.2合同变更:如合同内容需要变更,双方应签订书面变更协议,并经双方盖章确认。10.3合同终止:本合同期满或者双方约定终止合同的,合同即告终止。第十一条保密条款11.1保密内容:双方在合同履行过程中获知的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等。11.2保密期限:保密内容自双方签订合同之日起算,至合同终止之日止。第十二条法律适用与争议解决12.1法律适用:本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。12.2争议解决:如发生合同争议,双方应协商解决;协商不成的,可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。第十三条其他条款13.1合同附件:本合同附件包括附件一、附件二、附件三、附件四、附件五、附件六,附件内容为本合同不可分割的一部分。13.2补充协议:如合同内容需要补充,双方可以签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。13.3合同修改权:本合同未尽事宜,经双方协商一致,可对本合同进行修改。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:附件一:工程停工期间责任承担评估报告附件二:工程停工期间费用支付明细表附件三:工程停工期间损失赔偿计算方法附件四:第三方介入协议附件五:第三方责任限额确认书附件六:违约金计算方法附件一:工程停工期间责任承担评估报告本报告由第三方根据实际情况编制,包括但不限于工程停工原因、停工期间的具体情况、工程损失情况等。附件二:工程停工期间费用支付明细表本明细表详细记录了工程停工期间甲方应支付的费用,包括但不限于人员工资、材料费用、设备租赁费用等。附件三:工程停工期间损失赔偿计算方法本计算方法详细说明了工程停工期间损失赔偿的计算方式,包括但不限于直接损失和间接损失的计算方法。附件四:第三方介入协议本协议明确了第三方介入工程停工期间责任承担的具体事宜,包括但不限于第三方的工作内容、工作时间、工作方式等。附件五:第三方责任限额确认书本确认书明确了第三方对工程停工期间的损失赔偿责任限额,包括但不限于责任限额的具体金额。附件六:违约金计算方法本方法详细说明了违约金的计算方式,包括但不限于违约金的具体计算公式和计算依据。说明二:违约行为及责任认定:1.甲方违约行为及责任认定:甲方未能按照本合同约定履行义务的,应承担违约责任。例如,甲方未能按时支付工程款项,应向乙方支付违约金,具体金额按照附件六的违约金计算方法确定。示例说明:如果甲方未能在约定的时间内支付工程款项,乙方可以依据违约金计算方法向甲方追讨违约金。2.乙方违约行为及责任认定:乙方未能按照本合同约定履行义务的,应承担违约责任。例如,乙方未能按时完成工程恢复,应向甲方支付违约金,具体金额按照附件六的违约金计算方法确定。示例说明:如果乙方未能在约定的时间内完成工程恢复,甲方可以依据违约金计算方法向乙方追讨违约金。3.第三方违约行为及责任认定:第三方未能按照本合同约定履行义务的,应承担违约责任。例如,第三方未能按时完成评估和处理工作,应向甲方、乙方支付违约金,具体金额按照附件六的违约金计算方法确定。示例说明:如果第三方未能在约定的时间内完成评估和处理工作,甲方、乙方可以依据违约金计算方法向第三方追讨违约金。全文完。2024年度工程停工期间责任承担合同2本合同目录一览第一条定义与术语1.1工程停工期间1.2责任承担1.3合同双方第二条合同期限2.1合同的开始日期2.2合同的结束日期第三条工程停工原因3.1工程停工的原因3.2工程停工的通知第四条责任承担原则4.1工程停工期间的责任承担4.2不可抗力因素导致的责任承担第五条合同双方的权利与义务5.1甲方的权利与义务5.2乙方的权利与义务第六条工程停工期间的保险责任6.1保险的有效期6.2保险的理赔程序第七条工程停工期间的费用承担7.1工程停工期间的费用7.2费用的支付方式第八条工程停工期间的沟通与协调8.1双方的沟通渠道8.2紧急情况的处理第九条违约责任9.1违约行为的界定9.2违约责任的处理方式第十条争议解决10.1争议的解决方式10.2争议解决的时效第十一条合同的变更与解除11.1合同的变更条件11.2合同的解除条件第十二条保密条款12.1保密信息的界定12.2保密信息的泄露责任第十三条法律适用与争议解决13.1合同适用的法律13.2争议解决的方式第十四条合同的签署与生效14.1合同的签署日期14.2合同的生效条件第一部分:合同如下:第一条定义与术语1.1工程停工期间本合同所称工程停工期间,是指自合同签订之日起至工程恢复施工之日止的时间段。1.2责任承担本合同所述责任承担,是指在工程停工期间,因不可抗力因素或其他原因导致工程损失、损害或延误的责任分配。1.3合同双方甲方:指合同签订时的工程业主或其合法继承人、受让人。乙方:指与甲方签订本合同的施工单位或其合法继承人、受让人。第二条合同期限2.1合同的开始日期本合同自双方签字盖章之日起生效。2.2合同的结束日期本合同至工程恢复施工之日止。第三条工程停工原因3.1工程停工的原因(1)不可抗力因素,如自然灾害、社会事件等;(2)政策法规变动导致的工程停工;(3)甲方原因导致的工程停工;(4)乙方原因导致的工程停工。3.2工程停工的通知一方因故导致工程停工时,应立即通知对方,并在合同约定的时间内提供相关证明文件。第四条责任承担原则4.1工程停工期间的责任承担(1)不可抗力因素导致的工程停工,双方互不承担责任;(2)政策法规变动导致的工程停工,由甲方承担相应责任;(3)甲方原因导致的工程停工,由甲方承担相应责任;(4)乙方原因导致的工程停工,由乙方承担相应责任。4.2不可抗力因素导致的责任承担因不可抗力因素导致的工程损失、损害或延误,双方互不承担责任。但一方应在不可抗力事件发生后及时通知对方,并在合同约定的时间内提供相关证明文件。第五条合同双方的权利与义务5.1甲方的权利与义务(1)按照合同约定及时支付工程停工期间的费用;(2)协助乙方办理工程停工期间的保险事宜;(3)在工程恢复施工后,按照合同约定履行合同义务。5.2乙方的权利与义务(1)按照合同约定完成工程停工期间的各项工作;(2)负责工程停工期间的保险理赔事宜;(3)在工程恢复施工后,按照合同约定履行合同义务。第六条工程停工期间的保险责任6.1保险的有效期工程停工期间的保险有效期自工程停工之日起至工程恢复施工之日止。6.2保险的理赔程序工程停工期间发生损失、损害或延误的,乙方应立即向保险公司报案,并按照保险公司的要求提供相关证明材料。甲方应协助乙方办理保险理赔事宜。第八条工程停工期间的费用承担8.1工程停工期间的费用(1)乙方人员工资及福利;(2)乙方设备、材料租赁费用;(3)乙方工程停工期间的保险费用;(4)其他双方约定的费用。8.2费用的支付方式工程停工期间的费用,甲方应按照乙方提交的合理费用清单予以支付。费用支付的具体方式由双方在合同中约定。第九条工程停工期间的沟通与协调9.1双方的沟通渠道甲乙双方应保持密切沟通,确保工程停工期间的事宜得到及时解决。双方可设立专门的沟通小组,负责工程停工期间的沟通协调工作。9.2紧急情况的处理在工程停工期间,如遇到紧急情况,乙方应及时通知甲方,并按照甲方的指示采取相应措施。第十条违约责任10.1违约行为的界定(1)甲方未按照合同约定支付工程停工期间的费用;(2)乙方未按照合同约定完成工程停工期间的各项工作;(3)甲方未协助乙方办理工程停工期间的保险理赔事宜。10.2违约责任的处理方式违约方应承担相应的违约责任,具体处理方式由双方在合同中约定。第十一条合同的变更与解除11.1合同的变更条件合同变更应经双方协商一致,并签订书面变更协议。11.2合同的解除条件合同解除应经双方协商一致,并签订书面解除协议。第十二条保密条款12.1保密信息的界定保密信息是指合同双方在合同执行过程中获取的对方的商业秘密、技术秘密、运营秘密等。12.2保密信息的泄露责任任何一方泄露保密信息,应承担相应的法律责任。第十三条法律适用与争议解决13.1合同适用的法律本合同适用中华人民共和国法律。13.2争议解决的方式双方发生争议时,应通过友好协商解决;协商不成的,可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。第十四条合同的签署与生效14.1合同的签署日期本合同自双方签字盖章之日起生效。14.2合同的生效条件本合同在双方签字盖章后,经甲方审批同意后生效。第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方概念界定1.1第三方概念第三方是指本合同之外,与甲方和乙方无直接合同关系的个人、法人或其他组织。1.2第三方介入情形(1)中介方提供咨询服务;(2)保险公司进行工程停工期间的理赔;(3)政府部门对工程停工期间的监管;(4)其他双方约定的第三方介入情形。第二条第三方责任限额2.1第三方责任限额的确定第三方责任限额根据合同双方与第三方签订的具体协议来确定。2.2第三方责任限额的调整第三方责任限额如需调整,应经合同双方协商一致,并签订书面补充协议。第三条第三方介入的程序与条件3.1第三方介入的程序(1)甲乙双方协商确定需要第三方介入的事项;(2)甲乙双方共同选择合适的第三方;(3)甲乙双方与第三方签订相关协议;(4)第三方按照约定事项进行介入。3.2第三方介入的条件(1)第三方具备相关资质和能力;(2)第三方与甲乙双方无直接合同关系;(3)第三方介入不违反相关法律法规;(4)其他双方约定的条件。第四条第三方介入后的权利与义务4.1甲乙方的权利与义务(1)甲方应按照合同约定及时支付第三方费用;(2)乙方应按照合同约定配合第三方工作;(3)甲方和乙方应负责对第三方的工作进行监督和评价。4.2第三方的权利与义务(1)第三方应按照约定事项进行工作;(2)第三方应保证工作质量,并承担相应责任;(3)第三方应接受甲方和乙方的监督和评价。第五条第三方介入的沟通协调5.1沟通协调机制甲乙双方与第三方应建立有效的沟通协调机制,确保第三方工作顺利进行。5.2紧急情况的处理在第三方介入过程中,如遇到紧急情况,乙方应及时通知甲方,并按照甲方的指示采取相应措施。第六条第三方

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论