2024年度新能源发电项目EPC合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年度新能源发电项目EPC合同本合同目录一览1.项目概述1.1项目名称1.2项目地点1.3项目规模1.4项目时间表2.定义与解释2.1术语解释2.2合同文件2.3法律法规3.合同主体3.1发包人3.2承包人3.3工程师4.工程范围与内容4.1工程范围4.2工程内容4.3工程量清单5.合同价格与支付5.1合同价格5.2支付方式5.3价格调整6.工程进度与质量6.1工程进度6.2工程质量6.3验收标准7.技术标准与要求7.1技术标准7.2技术要求7.3技术支持与服务8.安全与环境8.1安全管理8.2环境保护8.3应急预案9.违约责任与赔偿9.1违约行为9.2违约责任9.3赔偿金额10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3诉讼或仲裁地点11.合同的变更与解除11.1合同变更11.2合同解除12.合同的转让与分包12.1合同转让12.2分包管理13.税费与保险13.1税费13.2保险14.保密与知识产权14.1保密义务14.2知识产权保护15.合同的生效、终止与解除15.1合同生效条件15.2合同终止条件15.3合同解除条件16.其他条款16.1不可抗力16.2forcemajeure16.3法律适用16.4争议解决16.5合同语言16.6合同附件第一部分：合同如下：第一条：项目概述1.1项目名称：2024年度新能源发电项目1.2项目地点：位于省市县1.3项目规模：总装机容量为兆瓦的新能源发电站1.4项目时间表：本项目计划于年月日开工，年月日竣工，共计个月。第二条：定义与解释2.1术语解释（1）本项目指的是由发包人委托承包人实施的2024年度新能源发电项目。（2）发包人指的是具有本项目投资、建设、运营和管理权利的法人或其他组织。（3）承包人指的是具有本项目施工、设备供应和技术服务能力的法人或其他组织。（4）工程师指的是由发包人指派的，负责本项目施工过程的监督、检验和管理的人员。2.2合同文件本合同文件包括：合同协议书、合同条款、技术规格书、工程量清单、图纸、其他相关文件。2.3法律法规本合同的签订、履行和解释，应遵守中华人民共和国的法律、法规和政策。第三条：合同主体3.1发包人（1）发包人应按照合同约定，向承包人支付合同价款，并负责项目的审批、核准和备案等工作。（2）发包人应提供施工场地、临时设施、施工道路等，确保项目顺利进行。3.2承包人（1）承包人应按照合同约定，完成项目的施工、设备供应和技术服务，并保证项目的质量、安全、进度和投资控制。（2）承包人应承担因施工原因造成的第三人损害赔偿责任。3.3工程师工程师应按照发包人的指示，对项目的施工过程进行监督、检验和管理，确保项目符合设计要求和相关标准。第四条：工程范围与内容4.1工程范围本合同项下的工程范围包括但不限于：新能源发电站的土建工程、设备安装工程、电气工程、调试和验收等。4.2工程内容（1）土建工程：包括发电站的基础、建筑、围堰、排水等。（2）设备安装工程：包括发电机组、辅助设备、控制系统、电缆等设备的安装。（3）电气工程：包括发电站的电力系统、照明、保护等。（4）调试和验收：包括设备的调试、运行试验、验收等。4.3工程量清单工程量清单详见附件。第五条：合同价格与支付5.1合同价格本合同的合同价格为万元（大写：人民币万元整）。5.2支付方式（1）发包人应按照合同约定，向承包人支付合同价款。（2）支付方式为分期支付，具体支付时间和比例详见合同条款。5.3价格调整本合同价款不包括因不可抗力、政策调整等原因引起的额外费用。如发生此类情况，双方应按照合同条款的约定进行价格调整。第六条：工程进度与质量6.1工程进度承包人应按照合同约定的工期完成项目。如因承包人原因导致工期延误，应承担相应的违约责任。6.2工程质量（1）承包人应按照设计文件、技术规范和标准要求，保证项目的质量。（2）工程质量的检验和验收，按照相关法律法规和合同约定执行。6.3验收标准项目验收合格的标准应符合国家、行业和地方的相关法律法规、技术规范和标准要求。第八条：技术标准与要求8.1技术标准（1）本项目所采用的技术标准应符合国家、行业和地方的相关法律法规、技术规范和标准要求。（2）如项目涉及的特殊技术问题，应按照双方协商确定的技术标准执行。8.2技术要求（1）承包人应按照设计文件和技术规范的要求，提供合格的设备、材料和服务。（2）承包人应确保施工过程中的技术问题得到及时解决，保证项目的顺利进行。8.3技术支持与服务（1）承包人应提供本项目施工过程中的技术支持，包括施工方案的制定、技术咨询等。（2）承包人应在本项目运行期间提供必要的技术服务，包括设备维护、故障排除等。第九条：安全与环境9.1安全管理（1）承包人应按照相关法律法规和标准要求，建立健全安全生产管理体系，确保施工过程中的安全生产。（2）承包人应定期对施工现场进行安全检查，发现问题及时整改。9.2环境保护（1）承包人应遵守国家、行业和地方的环境保护法律法规，采取有效措施防止环境污染。（2）承包人应合理利用资源，减少施工过程中的资源浪费。9.3应急预案（1）承包人应制定本项目施工过程中的突发事件应急预案，包括但不限于安全事故、自然灾害等。（2）应急预案应包括应急组织、应急措施、应急资源配置等内容，并定期进行应急演练。第十条：违约责任与赔偿10.1违约行为（1）发包人未按照合同约定支付价款的，应按照逾期支付金额的同期银行贷款利率支付违约金。（2）承包人未按照合同约定完成工程的，应按照逾期完成工程部分的合同价款支付违约金。10.2违约责任（1）发包人应承担因违约行为导致的合同价款增加、工程进度延误等损失。（2）承包人应承担因违约行为导致的工程质量问题、安全事故等损失。10.3赔偿金额（1）赔偿金额根据双方协商确定的损失计算方法进行计算。（2）赔偿金额的最高限额不应超过合同价款的10%。第十一条：争议解决11.1争议解决方式（1）双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。（2）如协商不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。11.2争议解决机构本合同争议的解决机构为合同签订地的人民法院。11.3诉讼或仲裁地点诉讼或仲裁地点为合同签订地。第十二条：合同的变更与解除12.1合同变更（1）合同的变更应书面协议，经双方签字盖章后生效。（2）合同变更的内容应符合相关法律法规和合同约定。12.2合同解除（1）合同解除应书面协议，经双方签字盖章后生效。（2）合同解除的原因应符合相关法律法规和合同约定。第十三条：合同的转让与分包13.1合同转让（1）合同转让应书面协议，经双方签字盖章后生效。（2）合同转让不得改变合同的实质性内容。13.2分包管理（1）承包人应按照合同约定进行分包管理，确保分包工程的质量、安全、进度和投资控制。（2）分包工程的价款应包含在承包人的合同价款中。第十四条：税费与保险14.1税费（1）发包人和承包人应按照相关法律法规和政策，承担合同履行过程中的税费。（2）税费的计算和支付应符合国家税务机关的规定。14.2保险（1）承包人应办理施工期间的相关保险，包括但不限于建筑工程一切险、安装工程一切险等。（2）保险费用由承包人承担。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1定义第三方是指除发包人和承包人之外的其他法人、其他组织或个人。15.2第三方介入的情形第三方介入本合同的情形包括但不限于：（1）发包人或承包人因合同履行需要，与第三方签订补充协议或合同，以完成合同约定的部分或全部义务。（2）发包人或承包人因合同履行需要，委托第三方提供专业服务、咨询意见或实施部分工程。（3）发包人或承包人因合同履行需要，与第三方进行合作、联营或其他形式的协作。15.3第三方责任（1）第三方介入本合同的，应与发包人和承包人签订相应的协议或合同，明确各方的权利、义务和责任。（2）第三方应按照合同约定，履行其义务，并承担因未履行或履行不当导致的违约责任。（3）第三方与发包人和承包人之间的纠纷，应由各方自行解决。16.第三方介入的额外条款及说明16.1第三方选择（1）发包人和承包人在选择第三方时，应充分考虑其资质、能力和信誉，确保其能够履行合同约定的义务。（2）发包人和承包人应有权根据合同履行情况，选择或更换第三方。16.2第三方合同的履行与监督（1）发包人和承包人应监督第三方按照合同约定履行其义务。（2）发包人和承包人应有权对第三方的工作进行检验、测试和验收，确保其符合合同约定的质量标准。16.3第三方支付（1）发包人和承包人应按照合同约定，向第三方支付相应的价款。（2）支付方式、支付时间和支付比例等，应由发包人和承包人与第三方在相关协议或合同中明确。17.第三方责任限额17.1第三方责任限额的确定（1）第三方责任限额应根据合同约定或双方协商确定。（2）第三方责任限额可采用固定金额、比例或根据第三方履约情况确定的方式。17.2第三方责任限额的赔偿（1）第三方因履行合同造成发包人或承包人损失的，应按照合同约定或双方协商确定的责任限额进行赔偿。（2）第三方责任限额的赔偿金额，不应超过发包人和承包人因第三方履行合同而支付的价款。18.第三方与各方关系的界定18.1第三方与发包人的关系第三方与发包人之间的关系，应由发包人与第三方签订的协议或合同确定。18.2第三方与承包人的关系第三方与承包人之间的关系，应由承包人与第三方签订的协议或合同确定。18.3第三方与工程师的关系第三方与工程师之间的关系，应由工程师与第三方签订的协议或合同确定。19.第三方介入的变更与解除19.1第三方介入的变更（1）第三方介入的变更应由发包人和承包人协商确定，并签订相应的协议或合同。（2）第三方介入的变更应明确变更的内容、范围、时间等。19.2第三方介入的解除（1）第三方介入的解除应由发包人和承包人协商确定，并签订相应的协议或合同。（2）第三方介入的解除应明确解除的原因、时间、后果等。20.第三方介入的违约责任20.1第三方违约（1）第三方未按照合同约定履行其义务的，应承担违约责任。（2）第三方违约导致的损失，应由发包人和承包人按照合同约定或双方协商确定赔偿责任。20.2发包人和承包人的违约（1）发包人和承包人未按照合同约定履行其义务的，应承担违约责任。（2）发包人和承包人违约导致的损失，应由第三方按照合同约定或双方协商确定赔偿责任。21.第三方介入的争议解决21.1争议解决方式（1）第三方与发包人或承包人之间的争议，应通过友好协商解决。（2）如协商不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。21.2争议解决机构第三方与发包人或承包人之间的争议，争议解决机构为第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：合同协议书本附件为合同的核心文件，明确了甲乙双方的权责关系、合同金额、付款方式、工期等内容。2.附件二：技术规格书本附件详细描述了新能源发电项目的技术要求、设备参数、性能指标等。3.附件三：工程量清单本附件列出了新能源发电项目所需材料的数量、规格、价格等信息。4.附件四：图纸本附件包括了新能源发电项目的平面图、立面图、剖面图等详细图纸。5.附件五：其他相关文件包括但不限于环境保护评估报告、安全评估报告、施工许可证等。说明二：违约行为及责任认定：1.发包人违约行为未按约定时间支付合同价款未提供施工场地、临时设施、施工道路等未履行合同约定的审批、核准和备案等工作违约责任：发包人应承担因违约行为导致的合同价款增加、工程进度延误等损失。2.承包人违约行为未按约定时间完成工程工程质量不符合约定未