共同开发建设工程合作合同

合同编号：__________共同开发建设工程合作合同根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方共同开发建设工程事宜，经友好协商，达成如下协议：第一条工程概况1.1工程名称：_______1.2工程地点：_______1.3工程规模：_______1.4工程内容：_______第二条合作内容2.1甲方负责工程的投资、立项、报批等前期工作，并取得相关手续。2.2乙方负责工程的设计、施工、设备采购、材料供应、工程验收等环节。2.3甲方应按照约定时间向乙方支付工程进度款及尾款。2.4乙方应按照合同约定及设计文件要求，保证工程质量、安全、进度等目标的实现。第三条合作形式3.1甲方与乙方采用总分包模式进行合作。3.2甲方负责整体项目的组织、协调、管理，乙方按照甲方要求分包相应工程。3.3甲方对乙方进行技术、质量、安全等方面的指导和监督。第四条工程进度与工期4.1乙方向甲方提供工程进度计划，并按照计划完成工程。4.2甲方按照工程进度计划对乙方进行进度款支付。4.3乙方如因自身原因导致工程延期，应承担相应的违约责任。4.4甲方如因特殊原因导致工程延期，应与乙方协商解决。第五条工程质量与验收5.1乙方应按照设计文件、国家及行业标准、规范进行施工，保证工程质量。5.2乙方负责工程自检、初验，并向甲方提交相关资料。5.3甲方组织工程验收，乙方应予以配合。5.4工程验收不合格的，乙方应按照甲方要求整改，并承担相应费用。第六条工程款支付与结算6.1甲方根据工程进度、质量等情况，按照约定的付款比例向乙方支付工程进度款。6.2工程验收合格后，甲方应在约定的时间内向乙方支付尾款。6.3乙方向甲方提供合法、有效的发票。6.4双方应按照合同约定进行工程价款的结算。第七条违约责任7.1乙方如未按照合同约定完成工程，应承担违约责任，具体包括但不限于逾期交付、工程质量问题等。7.2甲方如未按照合同约定支付工程款，应承担违约责任，并支付相应的违约金。7.3双方因不可抗力导致不能履行合同的，根据实际情况协商解决。第八条争议解决8.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。8.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第九条其他约定9.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程验收合格之日止。9.2双方应遵守国家法律法规，共同维护国家利益和社会公共利益。9.3本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：__________签订日期：__________注意事项：1.合同主体资格：确保甲方和乙方均为具有独立法人资格的单位或合法的自然人，具备签订合同的资格。2.工程合法性：确认工程项目的合法性，包括立项、规划、用地等相关手续已办理完毕。3.工程内容明确：详细描述工程的内容、规模、地点等，避免因表述不清导致的纠纷。4.付款条款：明确工程进度款支付的时间、比例、条件等，确保双方权益。5.违约责任：明确双方违约情形及违约责任，包括逾期交付、工程质量问题等。6.争议解决：约定争议解决方式，如协商不成，可选择仲裁或诉讼解决。7.合同签订：确保合同经双方代表签字（或盖章）后生效，并保存好合同副本。解决办法：1.双方发生争议时，进行友好协商，寻求解决方案。2.如协商不成，可依据合同约定的争议解决方式，选择仲裁或诉讼解决。3.在诉讼或仲裁过程中，双方应遵守法律法规，配合法院或仲裁机构进行审理。关键词语的法律名词解释：1.独立法人资格：指具备法人条件，能够独立承担民事责任、享有民事权利的组织。2.不可抗力：指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。3.违约金：指当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定时，应当向对方支付的金钱。4.工程验收：指工程项目完成后，由相关单位进行的质量、安全、功能等方面的检查、测试和评定。5.仲裁：指争议双方根据事先约定的仲裁协议，将纠纷提交给仲裁机构进行审理和解决的方式。6.诉讼：指争议双方通过法院提起民事诉讼，请求法院对纠纷进行审理和判决的方式。特殊应用场合：1.甲乙双方为亲戚关系：场合描述：甲方和乙方为亲戚关系，双方在合作过程中可能存在利益冲突。补充条款：为保证合同的公平公正，双方同意在合同执行过程中，如有利益冲突，应立即披露并协商解决。双方不得利用亲戚关系进行不正当竞争或谋取不正当利益。2.乙方为外国企业：场合描述：乙方为外国企业，可能涉及跨国法律、汇率等问题。补充条款：双方同意，如合同执行过程中涉及跨国法律问题，应遵守国际惯例和双方所在国家法律法规。双方同意以人民币作为合同货币，如有汇率波动，按合同签订日汇率进行结算。3.工程涉及知识产权：场合描述：工程设计、技术等方面可能涉及知识产权问题。补充条款：双方同意，如合同执行过程中涉及知识产权问题，应遵守相关法律法规，保护双方的知识产权。乙方应确保工程设计、技术等不侵犯他人的知识产权，如发生侵权，由乙方承担相应责任。4.工程验收标准特殊：场合描述：工程验收标准特殊，需要专业机构进行评估。补充条款：双方同意，工程验收合格的标准应符合国家及行业标准、规范。如有特殊验收标准，双方可共同委托具有资质的专业机构进行评估。验收不