2024电力工程安装施工合同

合同编号：__________合同各方：甲方：名称：____________________地址：____________________联系人：__________________联系电话：________________乙方：名称：____________________地址：____________________联系人：__________________联系电话：________________鉴于甲方为电力工程的业主，乙方为具有相应资质的电力工程安装施工单位，双方为了明确双方的权利义务，保证工程质量，按照平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经协商一致，签订本施工合同。第一条工程概况1.1工程名称：________________1.2工程地点：________________1.3工程规模：________________1.4工程内容：________________第二条合同价格2.1本合同的合同价为人民币（大写）：________________元整（小写）：________________元。2.2合同价款支付方式及期限：________________第三条合同工期3.1合同约定的工期为____个月，自开工之日起算。3.2开工日期：________________3.3竣工日期：________________第四条乙方义务4.1按照合同约定的内容和标准完成施工任务。4.2保证工程质量，不得有质量问题。4.3遵守国家和地方的相关法律法规，严格按照施工方案和安全规程进行施工。4.4承担因自身原因造成的工程损失。第五条甲方义务5.1按照合同约定及时支付合同价款。5.2提供施工所需的场地、水源、电源等条件。5.3协调解决施工过程中的问题，确保工程顺利进行。5.4承担不可抗力因素导致的工程损失。第六条违约责任6.1乙方未按照合同约定的内容和标准完成施工任务的，甲方有权要求乙方承担违约责任。6.2甲方未按照合同约定支付合同价款的，乙方有权要求甲方承担违约责任。6.3双方因违反合同导致工程损失的，应按照各自的过错承担相应的责任。第七条争议解决双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第八条其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。甲方（盖章）：________________乙方（盖章）：________________签订日期：________________甲方：名称：____________________地址：____________________联系人：__________________联系电话：________________乙方：名称：____________________地址：____________________联系人：__________________联系电话：________________注意事项及解决办法：1.工程质量问题：乙方需严格按照合同约定的内容和标准完成施工任务，确保工程质量。如出现质量问题，乙方应负责及时修复并承担相应责任。解决办法：发现问题后，甲方应及时通知乙方，乙方应在接到通知后第一时间进行调查和处理。若问题严重，甲方有权要求乙方重新施工，并有权要求赔偿造成的损失。2.工期延误：乙方应按合同约定的工期完成施工。如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应责任。解决办法：工期延误超过合同约定的期限，甲方有权按逾期天数向乙方追讨违约金。具体违约金计算方式由双方另行协商确定。3.合同价款支付：甲方应按照合同约定的支付方式和期限支付合同价款。如甲方逾期支付，乙方有权按逾期天数向甲方追讨滞纳金。解决办法：甲方逾期支付合同价款，乙方应及时向甲方发出催款通知。自逾期之日起，甲方应按合同约定向乙方支付滞纳金。解决办法：双方应立即协商，根据不可抗力因素对合同履行造成的影响，决定合同的变更、解除或延期履行。法律名词及名词解释：1.电力工程：指新建、改建、扩建电力设施以及与之相关的土建、安装、调试、运行、维护等工程。2.合同价款：指双方约定的完成合同约定的全部工程内容后，乙方应得的报酬。3.工期：指合同约定的乙方完成施工任务所需的时间。4.违约金：指一方违反合同约定，应向另一方支付的赔偿金。5.滞纳金：指甲方逾期支付合同价款，应向乙方支付的逾期付款赔偿金。6.不可抗力：指在合同履行过程中，无法预见、无法避免并且无法克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。应用场合：1.新建电力工程项目的施工合同。2.改建、扩建电力工程项目的施工合同。3.电力设施相关的土建、安装、调试、运行、维护等工程合同。补充条款：1.工程变更：如合同执行过程中，甲方提出变更工程内容、规模、设计等要求，双方应就变更内容签订补充协议，并明确变更后的工期、价款等事项。2.工程延期：如因特殊情况（如不可抗力因素）导致工程无法按约定工期完成，双方可签订补充协议，就延期履行、工期顺延、违约责任等事项进行约定。3.合同价款调整：如工程发生增减量、材料价格波动等导致合同价款变动，双方可签订补充协议，就价款调整事项进行约定。4.争议解决：如双方在履行合同过程中发生争议，可签订补充协议，