2024年度建筑项目劳务分包的质量控制合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年度建筑项目劳务分包的质量控制合同本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1甲方名称及地址1.2乙方名称及地址1.3甲方指定的项目负责人1.4乙方指定的项目负责人第二条劳务分包范围及内容2.1乙方分包工程的内容2.2乙方分包工程的范围2.3乙方分包工程的工期第三条质量控制标准3.1工程质量标准3.2材料质量标准3.3施工工艺质量标准第四条质量控制措施4.1乙方应采取的质量控制措施4.2甲方对乙方质量控制的监督4.3质量问题的处理流程第五条质量检验与验收5.1乙方应进行的自检5.2甲方进行的检验5.3验收程序及标准第六条质量保修6.1保修范围6.2保修期限6.3保修责任及处理流程第七条合同价款及支付7.1合同总价款7.2支付方式及时间7.3价款调整的条件及方法第八条违约责任8.1乙方未按约定质量完成工程的违约责任8.2甲方未按约定支付价款的违约责任8.3其他违约行为及责任第九条争议解决9.1争议解决方式9.2诉讼管辖法院9.3仲裁机构及仲裁规则第十条合同的变更、解除和终止10.1合同变更的条件10.2合同解除的条件10.3合同终止的条件第十一条保密条款11.1保密信息的定义11.2保密义务及期限11.3违反保密条款的责任第十二条不可抗力12.1不可抗力的定义12.2不可抗力事件的处理12.3不可抗力导致的合同变更、解除或终止第十三条合同的生效、修改和解除13.1合同的生效条件13.2合同的修改条件13.3合同的解除条件第十四条其他条款14.1合同的书面形式14.2合同的份数及保管14.3合同的补充协议14.4合同的生效日期第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1甲方名称：×××建筑有限公司甲方地址：××省××市××区××路××号1.2乙方名称：×××劳务分包有限公司乙方地址：××省××市××区××路××号1.3甲方指定的项目负责人：甲方项目负责人联系方式：138××××××××1.4乙方指定的项目负责人：乙方项目负责人联系方式：139××××××××第二条劳务分包范围及内容2.1乙方分包工程的内容：本合同涉及的工程包括但不限于模板工程、钢筋工程、混凝土工程、砌体工程、装饰工程等。2.2乙方分包工程的范围：本合同约定的工程范围为甲方项目中的劳务分包工程，具体范围以甲方提供的工程量清单为准。2.3乙方分包工程的工期：本合同约定的工程工期为××年××月××日至××年××月××日。第三条质量控制标准3.1工程质量标准：按照我国《建筑工程质量验收统一标准》（GB50300）及相关专业验收规范执行。3.2材料质量标准：按照《建筑工程材料质量验收标准》（GB50204）及相关规定执行。3.3施工工艺质量标准：按照《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300）及相关专业施工规范执行。第四条质量控制措施4.1乙方应采取的质量控制措施：乙方应按照甲方提供的施工图纸、施工方案及相关质量标准进行施工，确保工程质量。4.2甲方对乙方质量控制的监督：甲方有权对乙方的施工过程进行监督，并要求乙方按照约定的质量标准进行整改。4.3质量问题的处理流程：如发现质量问题，甲方有权要求乙方立即整改，并根据实际情况追究乙方责任。第五条质量检验与验收5.1乙方应进行的自检：乙方应在施工过程中进行自检，确保工程质量符合约定标准。5.2甲方进行的检验：甲方有权在施工过程中及工程竣工后对工程进行检验，检验不合格的，乙方应按照甲方的要求进行整改。5.3验收程序及标准：工程竣工后，甲乙双方按照约定的验收程序进行验收，验收合格后，甲方支付合同价款。第六条质量保修6.1保修范围：本合同约定的保修范围包括乙方分包的全部工程。6.2保修期限：本合同约定的保修期限为工程竣工验收合格之日起两年。6.3保修责任及处理流程：如在保修期内出现质量问题，乙方应负责维修或更换，如乙方不履行保修义务，甲方有权追究乙方的违约责任。第八条违约责任8.1乙方未按约定质量完成工程的违约责任：如乙方未能按照约定质量完成工程，甲方有权要求乙方立即整改，并按照合同约定扣除相应违约金。8.2甲方未按约定支付价款的违约责任：如甲方未能按照约定支付价款，甲方应按照合同约定支付违约金，并承担乙方的损失。8.3其他违约行为及责任：除前两款违约行为外，如甲乙双方有其他违约行为，应按照合同约定承担相应的违约责任。第九条争议解决9.1争议解决方式：如甲乙双方在履行合同过程中发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2诉讼管辖法院：本合同纠纷的诉讼管辖法院为合同签订地人民法院。9.3仲裁机构及仲裁规则：如甲乙双方约定通过仲裁解决争议，仲裁机构为××省××市仲裁委员会，仲裁规则按照该仲裁委员会的相关规定执行。第十条合同的变更、解除和终止10.1合同变更的条件：如甲乙双方同意变更合同内容，应签订书面变更协议，经双方盖章确认后生效。10.2合同解除的条件：如甲乙双方约定解除合同，应签订书面解除协议，经双方盖章确认后生效。10.3合同终止的条件：本合同在工程竣工验收合格、甲方支付完毕合同价款后终止。第十一条保密条款11.1保密信息的定义：保密信息是指本合同签订过程中及合同履行过程中甲乙双方泄露的涉及商业秘密、技术秘密、合同内容等信息。11.2保密义务及期限：甲乙双方应对保密信息予以保密，保密期限自本合同签订之日起至合同终止之日起两年。11.3违反保密条款的责任：如甲乙双方泄露保密信息，泄露方应承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。第十二条不可抗力12.1不可抗力的定义：不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。12.2不可抗力事件的处理：如发生不可抗力事件，甲乙双方应立即通知对方，并在合理时间内提供相关证明文件。12.3不可抗力导致的合同变更、解除或终止：如不可抗力事件导致合同无法履行，甲乙双方可协商变更、解除或终止合同，并协商处理合同终止后的相关事项。第十三条合同的生效、修改和解除13.1合同的生效条件：本合同自甲乙双方签字或盖章之日起生效。13.2合同的修改条件：如甲乙双方同意修改合同，应签订书面修改协议，经双方盖章确认后生效。13.3合同的解除条件：如甲乙双方约定解除合同，应签订书面解除协议，经双方盖章确认后生效。第十四条其他条款14.1合同的书面形式：本合同采用书面形式，一式两份，甲乙双方各执一份。14.2合同的份数及保管：本合同的份数及保管由甲乙双方协商确定。14.3合同的补充协议：如甲乙双方在合同履行过程中发生未尽事宜，可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。14.4合同的生效日期：本合同自甲乙双方签字或盖章之日起生效。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方概念界定1.1第三方定义：第三方是指除甲乙双方外，与本合同无直接合同关系的自然人、法人或其他组织。1.2第三方类型：第三方包括但不限于中介方、监理方、设计方、材料供应商、施工设备租赁方等。1.3第三方责任：第三方对甲乙双方的合同履行不承担直接责任，但第三方如因违约行为导致合同无法履行，应承担相应的违约责任。第二条第三方介入的附加说明条款2.1第三方介入条件：如合同履行过程中需要第三方介入，甲乙双方应签订书面第三方介入协议，明确第三方的权利义务。2.2第三方选择：甲乙双方应共同协商选择合适的第三方，并确保第三方具备相应的资质和能力。2.3第三方协调：甲乙双方应协助第三方进行合同履行，并确保第三方了解本合同的约定。第三条第三方责任限额3.1第三方责任限制：第三方对甲乙双方的损失赔偿责任限额为第三方收取的费用总额。3.2第三方责任免除：如第三方并非因违约行为导致合同无法履行，甲方和乙方不得要求第三方承担责任。3.3第三方责任追偿：如甲乙双方因第三方的违约行为遭受损失，有权向第三方追偿，但追偿金额不得超过第三方责任限额。第四条第三方与甲乙方的关系4.1第三方与甲方关系：第三方应服从甲方的监督和管理，按照甲方的要求履行合同义务。4.2第三方与乙方关系：第三方应服从乙方的监督和管理，按照乙方的要求履行合同义务。4.3第三方与甲乙双方的沟通：第三方应保持与甲乙双方的沟通，及时报告合同履行情况。第五条第三方违约处理5.1第三方违约：如第三方未能按照约定履行合同义务，甲乙双方有权要求第三方立即整改，并按照合同约定扣除相应违约金。5.2第三方违约导致的损失：如第三方违约导致甲乙双方遭受损失，甲方和乙方有权向第三方追偿。5.3第三方违约处理流程：甲乙双方应按照本合同约定的争议解决方式处理第三方违约事宜。第六条第三方解除合同6.1第三方解除合同条件：如第三方因特殊情况需解除合同，应提前书面通知甲乙双方。6.2第三方解除合同后果：第三方解除合同后，应按照合同约定承担相应的违约责任。6.3第三方解除合同后的处理：甲乙双方应与第三方协商处理合同解除后的相关事项。第七条第三方与合同变更、解除和终止7.1第三方与合同变更：如甲乙双方同意变更合同内容，应签订书面变更协议，经第三方同意后生效。7.2第三方与合同解除：如甲乙双方约定解除合同，应签订书面解除协议，经第三方同意后生效。7.3第三方与合同终止：本合同在工程竣工验收合格、甲方支付完毕合同价款后终止。第八条第三方保密义务8.1第三方保密信息：第三方应对本合同及合同履行过程中获悉的甲乙双方的保密信息予以保密。8.2第三方保密期限：第三方的保密期限自本合同签订之日起至合同终止之日起两年。8.3第三方违反保密义务的处理：如第三方泄露保密信息，泄露方应承担违约责任，赔偿甲乙双方因此遭受的损失。第九条第三方不可抗力9.1第三方不可抗力定义：第三方不可抗力是指第三方不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。9.2第三方不可抗力事件处理：如发生第三方不可抗力事件，甲乙双方应与第三方协商处理。9.3第三方不可抗力导致的合同变更、解除或终止：如第三方不可抗力事件导致合同无法履行，甲乙双方与第三方协商变更、解除或终止合同。第十条第三方责任免除10.1免除条件：如第三方因不可抗力、意外事件等原因导致合同无法履行，甲乙双方不得要求第三方承担责任。10.2免除证明：第三方应提供相关证明文件，证明其无法履行合同的原因。10.3免除后的处理：甲乙双方与第三方协商处理合同免除后的相关事项。本部分修正条款与原合同具有同等法律效力，甲乙双方应严格履行本部分约定的义务。如有未尽事宜，甲乙第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：合同主体及定义附件二：劳务分包范围及内容附件三：质量控制标准附件四：质量控制措施附件五：质量检验与验收附件六：质量保修附件七：合同价款及支付附件八：违约行为及责任认定附件九：争议解决附件十：合同的变更、解除和终止附件十一：保密条款附件十二：不可抗力附件十三：合同的生效、修改和解除附件十四：其他条款附件一：合同主体及定义附件二：劳务分包范围及内容附件三：质量控制标准附件四：质量控制措施附件五：质量检验与验收附件六：质量保修附件七：合同价款及支付附件八：违约行为及责任认定附件九：争议解决附件十：合同的变更、解除和终止附件十一：保密条款附件十二：不可抗力附件十三：合同的生效、修改和解除附件十四：其他条款说明二：违约行为及责任认定：违约行为：1.甲方未按约定支付价款。2.乙方未按约定质量完成工程。3.乙方未按约定工期完成工程。4.甲方未按约定提供施工图纸或施工条件。5.乙方未按约定使用合格材料或施工工艺。6.乙方未按约定进行自检或未达自检标准。7.甲方未按约定进行检验或未达检验标准。8.甲方未按约定支付违约金或赔偿金。9.乙方未按约定履行保修义务。10.不可抗力事件导致合同无法履行。违约责任认定：1.违约行为导致合同无法履行，违约方应承担违约责任。2.违约方应按照合同约定支付违约金，赔偿对方因此遭受的损失。3.违约方未按约定履行保修义务，应承担保修责任，赔偿甲方因此遭受的损失。4.不可抗力事件导致合同无法履行，第三方不承担违约责任。5.第三方未按约定履行合同义务，应承担违约责任，赔偿甲乙双方因此遭受的损失。示例说明：1.若甲方未按约定支付价款，乙方有权要求甲方支付违约金，并赔偿因延迟付款导致的工程进度延误损失。2.如乙方未按约定质量完成工程，甲方有权要求乙方立即整改，并按照合同约定扣除相应违约金。3.若乙方未按约定工期完成工程，甲方有权要求乙方支付违约金，并赔偿因工程延期导致的甲方损失。4.如甲方未按约定提供施工图纸或施工条件，乙方有权要求甲方提供，并赔偿因施工条件不足导致的工程进度延误损失。5.若乙方未按约定使用合格材料或施工工艺，甲方有权要求乙方更换材