2024年数据中心停车场地面硬化施工合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年数据中心停车场地面硬化施工合同本合同目录一览1.合同主体及定义1.1甲方名称及地址1.2乙方名称及地址1.3丙方名称及地址2.工程概况2.1工程名称：2024年数据中心停车场地面硬化施工项目2.2工程地点：甲方指定的数据中心停车场施工区域2.3工程规模：按照甲方提供的施工图纸和技术要求进行施工3.合同价格与支付3.1合同总价：人民币[金额]元整3.2支付方式：按照双方约定的付款比例和时间进行支付3.3价款支付的条件和期限：详见附件一4.工程质量与标准4.1工程质量标准：符合国家相关法律法规、行业标准及甲方要求4.2工程验收：按照双方约定的验收标准和程序进行验收5.工期与进度5.1合同工期：自双方签订合同之日起至工程验收合格之日止5.2工程进度：按照甲方提供的施工计划和时间表进行施工6.乙方义务与责任6.1乙方应按照合同约定完成施工任务，并保证工程质量6.2乙方应遵守国家法律法规，确保施工安全，防止安全事故的发生6.3乙方应承担由于自身原因导致的工程质量问题、安全事故的责任和费用7.甲方义务与责任7.1甲方应按照合同约定提供施工场地、施工条件和其他必要的协助7.2甲方应对乙方施工过程中的设计变更和工程量增减给予及时确认7.3甲方应按照约定时间支付合同价款，不得无故拖延或拒付8.违约责任8.1乙方未按照合同约定完成施工任务的，应承担违约责任，赔偿甲方损失8.2甲方未按照约定时间支付价款的，应承担违约责任，支付滞纳金9.争议解决9.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决9.2若协商不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼10.合同的变更与解除10.1合同的变更与解除应经双方协商一致，并书面确认10.2合同变更或解除后，乙方应按照约定时间办理相关手续，并承担相应责任11.合同的生效、终止与解除11.1本合同自双方签字盖章之日起生效11.2合同终止或解除后，乙方应按照约定时间撤出施工场地，并承担相应责任12.保密条款12.1双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密和机密信息，应予以保密12.2保密期限自合同签订之日起算，至合同终止或解除之日止13.不可抗力13.1因不可抗力导致合同无法履行或部分履行，受影响的一方应及时通知对方，并提供相关证明13.2双方应根据不可抗力情况的影响，协商决定合同的变更、解除或终止14.其他约定14.1本合同未尽事宜，双方可另行协商，并签订补充协议14.2本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，具有同等法律效力第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1甲方名称：数据中心名称1.1甲方地址：数据中心详细地址1.2乙方名称：施工单位名称1.2乙方地址：施工单位详细地址1.3丙方名称：监理单位名称1.3丙方地址：监理单位详细地址第二条工程概况2.1工程名称：2024年数据中心停车场地面硬化施工项目2.2工程地点：甲方指定的数据中心停车场施工区域2.3工程规模：按照甲方提供的施工图纸和技术要求进行施工，总面积为[面积]平方米第三条合同价格与支付3.1合同总价：人民币[金额]元整3.2支付方式：按照双方约定的付款比例和时间进行支付，付款比例为[比例]，分[期]次支付3.3价款支付的条件和期限：详见附件一《付款计划表》第四条工程质量与标准4.1工程质量标准：符合国家相关法律法规、行业标准及甲方要求，具体要求详见附件二《工程质量标准》4.2工程验收：工程完成后，甲乙双方按照附件二《工程验收标准》进行验收，必要时邀请丙方参与第五条工期与进度5.1合同工期：自双方签订合同之日起至工程验收合格之日止，工期为[工期]天5.2工程进度：乙方按照甲方提供的施工计划和时间表进行施工，具体进度要求详见附件三《施工进度计划》第六条乙方义务与责任6.1乙方应按照合同约定完成施工任务，并保证工程质量，如出现质量问题，乙方应负责修复并承担相应责任6.2乙方应遵守国家法律法规，确保施工安全，防止安全事故的发生，如因乙方原因导致的安全事故，乙方应承担全部责任和费用6.3乙方应承担由于自身原因导致的工程质量问题、安全事故的责任和费用，包括但不限于材料质量问题、施工工艺问题等第七条甲方义务与责任7.1甲方应按照合同约定提供施工场地、施工条件和其他必要的协助，包括但不限于场地平整、水电接入、材料存放等7.2甲方应对乙方施工过程中的设计变更和工程量增减给予及时确认，如甲方原因导致的设计变更和工程量增减，甲方应承担相应费用7.3甲方应按照约定时间支付合同价款，不得无故拖延或拒付，如甲方延迟支付，应支付乙方延迟支付金额的[比例]作为滞纳金第八条违约责任8.1乙方未按照合同约定完成施工任务的，应承担违约责任，赔偿甲方损失，赔偿金额按照合同总价的[比例]计算8.2甲方未按照约定时间支付价款的，应承担违约责任，支付滞纳金，滞纳金按照延迟支付金额的[比例]计算第九条争议解决9.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决9.2若协商不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼第十条合同的变更与解除10.1合同的变更与解除应经双方协商一致，并书面确认10.2合同变更或解除后，乙方应按照约定时间办理相关手续，并承担相应责任第十一条合同的生效、终止与解除11.1本合同自双方签字盖章之日起生效11.2合同终止或解除后，乙方应按照约定时间撤出施工场地，并承担相应责任第十二条保密条款12.1双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密和机密信息，应予以保密12.2保密期限自合同签订之日起算，至合同终止或解除之日止第十三条不可抗力13.1因不可抗力导致合同无法履行或部分履行，受影响的一方应及时通知对方，并提供相关证明13.2双方应根据不可抗力情况的影响，协商决定合同的变更、解除或终止第十四条其他约定14.1本合同未尽事宜，双方可另行协商，并签订补充协议14.2本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，具有同等法律效力第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入定义1.1本合同所称第三方，是指除甲乙方之外，参与或涉及本合同项目实施、监督、评估等环节的个体或组织，包括但不限于监理单位、设计单位、材料供应商、施工分包商等。第二条第三方介入的程序与条件2.1第三方介入应经甲乙方协商一致，并签订书面协议2.2第三方介入需明确介入的环节、职责、权利和义务2.3第三方介入需遵守国家法律法规及本合同的相关规定第三条第三方责任3.1第三方应按照约定履行其在合同中的职责，确保项目顺利进行3.2第三方应对其提供的服务或产品的质量负责，如出现质量问题，第三方应承担修复并承担相应责任3.3第三方应自行承担因自身原因导致的责任和费用，包括但不限于人员伤亡、财产损失、罚款等第四条第三方与甲乙方的关系4.1第三方与甲乙方为平等的合作关系，各方应相互尊重、平等协商4.2第三方在合同履行过程中，应接受甲乙方的监督和管理4.3第三方不得违反本合同的任何条款，不得损害甲乙方的合法权益第五条第三方责任限额5.1第三方应对其介入环节的风险和损失承担有限责任，除非法律有明确规定5.2第三方责任限额应在其介入环节的合同中明确，限额可根据双方协商进行调整5.3若第三方因故意或重大过失导致损失，责任限额不受限制第六条第三方介入的变更与解除6.1第三方介入的变更与解除应经甲乙方协商一致，并书面确认6.2第三方介入变更或解除后，第三方应按照约定时间办理相关手续，并承担相应责任第七条第三方违约责任7.1第三方未按照约定履行其在合同中的职责，应承担违约责任，赔偿甲乙方损失，赔偿金额按照甲乙方因第三方违约所受到的实际损失计算7.2第三方未按照约定提供服务或产品，或服务或产品质量不符合约定，第三方应承担修复并承担相应责任第八条争议解决8.1第三方与甲乙方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决8.2若协商不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼第九条第三方介入的保密条款9.1第三方应对其在合同履行过程中知悉的甲乙方商业秘密和机密信息，予以保密9.2保密期限自合同签订之日起算，至合同终止或解除之日止第十条不可抗力10.1因不可抗力导致合同无法履行或部分履行，受影响的一方应及时通知对方，并提供相关证明10.2双方应根据不可抗力情况的影响，协商决定合同的变更、解除或终止第十一条其他约定11.1本合同未尽事宜，甲乙方与第三方可另行协商，并签订补充协议11.2本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，第三方执壹份，具有同等法律效力第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：《付款计划表》详细说明了甲方应按照约定的付款比例和时间进行支付，付款比例为[比例]，分[期]次支付。附件中应包含每期的付款金额、付款时间和付款条件。附件二：《工程质量标准》详细描述了工程质量应符合国家相关法律法规、行业标准及甲方要求。附件中应列出具体的质量标准，包括材料要求、施工工艺、验收标准等。附件三：《施工进度计划》详细说明了乙方应按照甲方提供的施工计划和时间表进行施工，包括各阶段的开始时间、结束时间及施工内容。附件四：《设计变更与工程量增减确认表》用于记录设计变更和工程量增减的情况，甲乙双方应在此表上签字确认。附件五：《安全事故报告与处理办法》详细说明了在施工过程中发生安全事故的报告程序、处理办法和责任划分。附件六：《保密协议》用于明确双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密和机密信息的保密义务和保密期限。附件七：《第三方介入协议》用于明确第三方介入的程序、职责、权利和义务，以及第三方责任限额等。说明二：违约行为及责任认定：1.乙方未按照合同约定完成施工任务的，应承担违约责任，赔偿甲方损失，赔偿金额按照合同总价的[比例]计算。示例：乙方因自身原因导致工程延期交付，需向甲方支付延迟交付的违约金。2.甲方未按照约定时间支付价款的，应承担违约责任，支付滞纳金，滞纳金按照延迟支付金额的[比例]计算。示例：甲方延迟支付工程款，需向乙方支付延迟支付的违约金。3.第三方未按照约定履行其在合同中的职责，应承担违约责任，赔偿甲乙方损失，赔偿金额按照甲乙方因第三方违约所受到的实际损失计算。示例：监理单位未按照约定进行工程监督，导致工程质量问题，需向甲乙双方承