2024年医院建设工程施工合同样本

2024年医院建设工程施工合同样本甲方：某医院乙方：某建筑工程有限公司一、工程概况1.1工程名称：某医院建设工程1.2工程地点：某市某区某街道1.3工程规模：占地面积平方米，建筑面积平方米1.4工程内容：包括但不限于土建、装修、安装、绿化等工程1.5工程质量标准：符合国家相关法律法规及行业标准二、合同金额2.1本合同总金额为人民币元整（大写：人民币元整），其中包括工程款、材料款、人工费、管理费、税费等。2.2乙方应当按照合同约定的工程进度，分期向甲方支付合同款项。具体支付方式及进度详见附件。三、工程进度及工期3.1工程计划开工日期为2024年X月X日，计划竣工日期为2024年X月X日。3.2乙方应当按照约定的工期完成工程。如因乙方原因导致工程延期，乙方应当承担相应的违约责任。3.3甲方应当按照约定的工程进度支付合同款项。如甲方原因导致工程延期，甲方应当承担相应的违约责任。四、工程质量及保修4.1乙方应当保证工程质量，确保工程符合国家相关法律法规及行业标准。4.2工程竣工后，乙方应当提供完整的竣工资料，并按照约定进行验收。验收合格的，甲方支付尾款。4.3工程保修期为竣工验收合格之日起两年。在保修期内，乙方应当承担工程质量问题的修复责任。五、合同的履行和解除5.1乙方应当按照约定的工程内容、工程质量、工期等要求履行合同。5.2甲方应当按照约定的付款方式、付款时间等要求支付合同款项。5.3如一方违约，另一方有权要求违约方承担违约责任，并有权要求赔偿因此造成的损失。5.4合同履行过程中，如发生不可抗力等导致合同无法履行的情况，双方应当协商解决。六、争议解决6.1双方在履行合同过程中发生的争议，应当通过友好协商解决。6.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。七、其他约定7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程竣工验收合格之日起终止。甲方（盖章）：某医院乙方（盖章）：某建筑工程有限公司签订日期：2024年X月X日附件：1.工程进度付款计划2.工程验收标准及方法3.乙方施工组织设计及施工方案4.甲方提供的施工图纸及技术要求5.工程质量保修书某医院要进行一项大规模的建设工程，这是个大项目，我们得找个专业的公司来承建。于是，我们找到了某建筑工程有限公司，他们经验丰富，实力雄厚，我们相信他们能保质保量完成这个工程。这个工程名叫某医院建设工程，地点就在我们所在的某市某区某街道，占地面积和建筑面积都是平方米，规模宏大。工程内容包括土建、装修、安装、绿化等，繁多而复杂。我们的目标是打造一个符合国家相关法律法规及行业标准的优质工程。关于合同金额，我们双方经过充分协商，确定总金额为人民币元整。这个金额包括了工程款、材料款、人工费、管理费、税费等所有费用。乙方将按照工程进度，分期向我们支付合同款项。具体的支付方式及进度，我们已经在附件中详细列出。工程进度和工期是我们非常关注的问题。我们计划在2024年X月X日开工，2024年X月X日竣工。乙方需要按照这个工期完成工程，如果因为乙方原因导致工程延期，乙方需要承担相应的违约责任。我们也会按照约定的工程进度，支付合同款项。如果因为我们的原因导致工程延期，我们需要承担相应的违约责任。工程质量是工程的生命线。乙方必须保证工程质量，确保工程符合国家相关法律法规及行业标准。工程竣工后，乙方需要提供完整的竣工资料，并按照约定进行验收。如果验收合格，我们就会支付尾款。工程保修期为竣工验收合格之日起两年，乙方需要承担保修期内的修复责任。合同的履行和解除方面，乙方需要按照约定的工程内容、工程质量、工期等要求履行合同。我们也会按照约定的付款方式、付款时间等要求支付合同款项。如果一方违约，另一方有权要求违约方承担违约责任，并有权要求赔偿因此造成的损失。如果发生不可抗力等导致合同无法履行的情况，我们需要协商解决。关于争议解决，我们希望在履行合同过程中发生的争议，通过友好协商解决。如果协商不成，任何一方都有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。还有一些其他约定，比如本合同一式两份，我们各执一份。合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程竣工验收合格之日起终止。重点：1.工程概况：项目名称、地点、规模、内容、质量标准。2.合同金额：总金额、分期支付方式及进度。3.工程进度及工期：计划开工日期、计划竣工日期、乙方按进度完成工程的责任。4.工程质量及保修：乙方保证质量、竣工验收、保修期及责任。5.合同履行和解除：双方履行合同的责任、违约责任、不可抗力情况的处理。6.争议解决：友好协商解决、法院诉讼权利。7.其他约定：合同份数、生效与终止条件。难点：1.确保工程质量符合标准，避免质量问题导致的修复成本。2.控制工程进度，防止延期造成的经济损失和社会影响。3.明确双方在不可抗力情况下的责任和义务。注意事项：1.合同款项的支付与收取，要严格按照约定的方式和时间进行