新能源汽车充电桩施工合同开发商

新能源汽车充电桩施工合同开发商合同编号：__________地址：联系人：联系电话：地址：联系人：联系电话：鉴于甲方为新能源电动汽车充电桩的开发商，乙方为新能源电动汽车充电桩的施工方，双方为了共同发展，实现互利共赢，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，经友好协商，就甲方委托乙方施工新能源电动汽车充电桩项目事宜，达成如下协议：一、项目概述1.1项目名称：新能源电动汽车充电桩施工项目1.2项目地点：____________________1.3项目规模：____________________1.4项目内容：乙方负责新能源电动汽车充电桩的施工，包括场地平整、设备安装、线路铺设、系统调试等工作。二、施工期限2.1乙方应按照甲方的要求，在合同约定的期限内完成施工。具体施工期限为：自合同签订之日起至______日止。三、施工质量3.1乙方应按照甲方的要求和国家相关标准进行施工，保证充电桩的质量和安全。3.2乙方在施工过程中应严格遵守施工规范，确保工程质量。3.3工程竣工后，乙方应按照甲方的要求进行验收，验收合格后交付甲方使用。四、合同价格4.1乙方向甲方提供的充电桩施工服务，合同总价为人民币（大写）：____元整（小写）：￥_____。4.2乙方应在合同签订后____日内向甲方提交施工预算，经甲方确认后按预算执行。五、付款方式5.1甲方按照乙方的施工进度，分期支付合同价款。具体付款方式如下：（1）合同签订后____日内，甲方支付乙方合同总价款的____%；（2）工程进度达到____%后，甲方支付乙方合同总价款的____%；（3）工程竣工验收合格后，甲方支付乙方合同总价款的____%。5.2乙方应提供正规发票，甲方在收到发票后____日内支付相应款项。六、违约责任6.1任何一方违反合同的约定，导致合同无法履行或造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，违约金为本合同总价款的____%。6.2乙方如未能按照约定的施工期限完成工程，应按照甲方损失的实际情况向甲方支付违约金。七、争议解决7.1本合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。八、其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程竣工验收合格之日止。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：____年____月____日（此页无）一、附件列表：1.甲方营业执照复印件2.乙方营业执照复印件3.施工预算明细表4.充电桩施工设计方案5.充电桩施工标准规范6.验收标准及方法7.付款凭证8.违约金计算公式二、违约行为及认定：1.甲方未按约定时间支付预付款，违约金按合同总价款的2%计算。2.甲方未按约定时间支付工程进度款，违约金按合同总价款的1%计算。3.乙方未按约定时间完成工程，违约金按甲方损失的实际情况计算。4.乙方施工质量不符合约定或国家标准，乙方需承担返工、维修等费用，并支付违约金。5.双方未达成友好协商解决争议，一方提起诉讼，按照法院判决承担违约责任。三、法律名词及解释：1.新能源汽车：指使用非传统能源作为动力来源的汽车，如电动汽车、氢燃料电池汽车等。2.充电桩：为新能源汽车提供充电设施，包括直流快充和交流慢充等。3.施工期限：乙方完成工程的约定时间，自合同签订之日起至竣工验收合格日止。4.违约金：一方违反合同约定，应向对方支付的违约赔偿金。5.验收合格：工程质量符合国家相关标准和甲方的要求，通过甲方验收。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.施工进度延误：乙方应及时与甲方沟通，调整施工计划，确保工程按时完成。2.施工质量问题：乙方应按照国家标准和甲方要求进行施工，发现问题及时整改。3.付款纠纷：双方严格按照合同约定的付款方式及时支付款项，避免产生纠纷。4.争议解决：双方应友好协商解决争议，协商不成的可通过法律途径解决。五、所有应用场景：1.甲方为新能源电动汽车充电桩项目开发商，乙方为施工方。2.甲方委托乙方进行充电桩的施工，包括场地平整、设备安装、线路铺设等。3.乙方按照甲方的要求和国家标准进行施工，保证充电桩的质量和安全