住宅区内部道路建设打路施工合同

住宅区内部道路建设打路施工合同合同编号：__________合同双方：甲方：（全称）乙方：（全称）鉴于甲方是住宅区的开发商，负责住宅区的建设与管理工作，乙方是具备道路施工资质的专业施工单位，自愿承建甲方住宅区内部道路建设项目，双方经协商一致，就施工事项达成如下协议：一、工程概况1.1工程名称：住宅区内部道路建设项目1.2工程地点：（具体地址）1.3工程规模：（道路长度、宽度等）1.4工程质量标准：符合国家及行业相关规范和标准二、合同金额2.1本工程合同总金额为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。2.2乙方报价应包含全部施工内容，包括材料、人工、设备、运输、养护、税费等一切费用。三、合同工期3.1工程计划开工日期：（具体日期）3.2工程计划竣工日期：（具体日期）3.3乙方应按约定的工期完成工程，如有延误，应承担相应的违约责任。四、施工内容与要求4.1乙方应按照甲方提供的施工图纸、施工方案和技术要求进行施工。4.2乙方应保证工程质量，确保道路结构稳定、使用寿命长久。4.3乙方应严格按照国家及行业标准进行施工，确保工程安全。五、材料与设备5.1乙方应按照甲方要求采购施工材料和设备，并保证材料和设备的质量。5.2乙方应提前将采购的材料和设备清单提交甲方审批。六、付款与结算6.1甲方按照工程进度分阶段支付工程款，具体支付比例和时间双方协商确定。6.2乙方开具正规发票，甲方按照约定时间支付款项。6.3工程竣工验收合格后，甲方支付剩余工程款。七、违约责任7.1乙方未按照约定工期完成工程，应承担违约责任，具体违约金数额双方协商确定。7.2乙方施工质量不符合约定，乙方应承担返工、维修等费用。7.3甲方未按约定时间支付工程款，应承担违约责任。八、争议解决8.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。8.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。九、其他约定9.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。9.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程竣工验收合格且款项结清之日终止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：（具体日期）一、附件列表：1.施工图纸2.施工方案3.材料和设备清单4.工程质量标准规范5.付款申请单6.工程验收报告7.违约金计算公式二、违约行为及认定：1.未按约定工期完成工程：乙方未按照合同约定的工期完成工程，视为违约。2.施工质量不符合约定：乙方施工的质量不符合合同约定的质量标准，视为违约。3.未按约定时间支付工程款：甲方未按照合同约定的时间支付工程款，视为违约。三、法律名词及解释：1.甲方：指住宅区的开发商，负责住宅区的建设与管理工作。2.乙方：指具备道路施工资质的专业施工单位。3.合同工期：指合同约定的工程开始施工至工程竣工验收合格的时间段。4.违约行为：指合同当事人不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的行为。5.违约责任：指违约方因违约行为而应当承担的法律责任。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：乙方应采取措施加快施工进度，尽量减少延误。如确需延期，应提前通知甲方，并协商确定延期时间。2.施工质量问题：乙方应按照约定的质量标准施工，确保工程质量。如出现质量问题，乙方应承担返工、维修等费用，并及时整改。3.工程款支付问题：甲方应按照约定的时间支付工程款。如甲方延迟支付，乙方可以与甲方协商解决，必要时可依法向法院提起诉讼。五、所有应用场景：本合同适用于住