施工合同风险分担索赔

施工合同风险分担索赔合同编号：__________甲方：__________乙方：__________一、工程概述1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程内容：__________1.4工程规模：__________1.5工程总价：__________二、合同工期2.1工期起始日期：__________2.2工期终止日期：__________2.3工期延误：__________三、质量标准3.1工程质量应符合国家现行相关法律法规、规范、标准和设计文件的要求。3.2工程质量保证期：__________四、合同价款及支付4.1合同价款：__________4.2支付方式：__________4.3支付时间：__________五、施工合同风险分担及索赔5.1不可抗力5.1.1不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。5.1.2因不可抗力导致工程延期，甲乙双方应协商合理顺延工期，并根据实际情况调整工程价款。5.1.3因不可抗力导致工程损失，甲乙双方应根据损失情况协商赔偿。5.2甲方风险5.2.1甲方应保证工程设计的合理性、准确性，如因设计原因导致工程变更、返工等，甲方应承担相应费用。5.2.2甲方应按照约定提供施工场地、施工条件、施工证件等，如因甲方原因导致工程延期、停工等，甲方应承担相应责任。5.3乙方风险5.3.1乙方应按照合同约定完成施工任务，如因乙方原因导致工程质量问题、安全事故等，乙方应承担相应责任。5.3.2乙方应按照约定时间提交工程进度款、竣工报告等，如因乙方原因导致工程延期、停工等，乙方应承担相应责任。5.4索赔5.4.1甲乙双方在履行合同过程中，如发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。5.4.2甲乙双方在履行合同过程中，如发现对方存在违约行为，均有权提出索赔。5.4.3索赔事项发生后，甲乙双方应按照约定时间提交索赔报告和相关证据，双方协商确定索赔金额。六、违约责任6.1甲乙双方应严格履行合同约定，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。6.2甲乙双方应按照约定时间完成工程，如一方未按约定时间完成工程，应按照逾期天数向对方支付违约金。七、争议解决7.1甲乙双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。7.2诉讼管辖地为：__________八、其他约定8.1甲乙双方应遵守国家相关法律法规，合法合规开展施工活动。8.2甲乙双方应共同维护工程质量、安全、进度等目标的实现。8.3甲乙双方在合同履行过程中，如需变更、解除合同，应签订书面协议，经双方确认。8.4本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________签订日期：__________一、附件列表：1.工程设计图纸及说明2.施工方案及施工组织设计3.工程量清单4.材料及设备清单5.工程质量验收标准6.工程安全防护措施方案7.施工进度计划8.付款凭证9.工程变更通知书10.违约金计算公式二、违约行为及认定：1.甲方违约行为：未按约定时间提供施工场地、施工条件、施工证件等未按约定支付工程进度款、竣工报告等设计原因导致工程变更、返工等2.乙方违约行为：未按约定时间完成施工任务工程质量问题、安全事故等未按约定提交索赔报告和相关证据3.违约行为认定：依据合同约定及国家相关法律法规进行认定违约行为发生后，甲乙双方应提供相关证据，协商确定违约责任及违约金三、法律名词及解释：1.甲方：指合同中承担委托施工任务的一方2.乙方：指合同中承担施工任务的一方3.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况4.索赔：指合同一方因对方违约行为导致损失，向对方提出的要求赔偿的权利5.违约金：指一方违约时，根据合同约定向对方支付的违约责任四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程延期：原因：不可抗力、甲方原因、乙方原因等解决办法：依据合同约定协商顺延工期，调整工程价款2.工程质量问题：原因：乙方施工原因、设计原因等解决办法：依据合同约定协商赔偿，进行质量整改3.工程变更：原因：设计变更、甲方要求等解决办法：签订书面变更协议，依据变更协议调整合同价款及工程内容4.争议解决：原因：合同履行过程中发生争议解决办法：协商解决，协商不成向有管辖权的人民法院提起