2024年建设工程施工合同争议处理

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年建设工程施工合同争议处理本合同目录一览第一条一般规定1.1合同的签订1.2合同的生效1.3合同的履行第二条工程概况2.1工程地点2.2工程内容2.3工程规模第三条施工期限3.1施工开始日期3.2施工结束日期3.3延期规定第四条工程质量4.1质量标准4.2质量检验4.3质量争议的处理第五条工程造价5.1造价计算5.2价款支付5.3造价争议的处理第六条施工材料和设备6.1材料和设备供应6.2材料和设备验收6.3材料和设备质量争议的处理第七条施工安全7.1安全生产责任7.2安全事故处理7.3安全争议的处理第八条变更管理8.1变更程序8.2变更价款8.3变更争议的处理第九条违约责任9.1违约行为9.2违约责任的具体规定9.3违约争议的处理第十条争议解决10.1协商解决10.2调解解决10.3仲裁解决10.4诉讼解决第十一条合同的解除11.1解除条件11.2解除程序11.3解除后的责任处理第十二条不可抗力12.1不可抗力的认定12.2不可抗力后果的处理12.3不可抗力争议的处理第十三条保密条款13.1保密内容13.2保密义务13.3保密争议的处理第十四条合同的份数14.1合同正本14.2合同副本14.3合同附件第一部分：合同如下：第一条一般规定1.1合同的签订1.1.1本合同由双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上签订。1.1.2双方授权代表在本合同上签字并加盖公章后，本合同即刻成立。1.1.3本合同自合同双方签字盖章之日起生效，并对双方具有法律约束力。1.2合同的生效（1）双方已经达成一致，并在合同上签字盖章；（2）合同约定的内容符合法律法规的规定；（3）合同约定的内容不违反社会公共利益。1.3合同的履行1.3.1双方应按照本合同的约定，全面履行各自的义务。1.3.2双方应遵守国家的法律法规，不得以任何形式干扰、阻碍合同的履行。1.3.3双方在履行合同过程中，应保证工程质量、安全、进度等方面的要求得到满足。第二条工程概况2.1工程地点2.1.1本工程位于____________（具体位置），占地面积约为____________平方米。2.1.2工程范围内包括____________等内容。2.2工程内容2.2.1本工程的主要建设内容包括：____________、____________、____________等。2.2.2工程的建设标准和要求应符合国家及地方的相关规定。2.3工程规模2.3.1本工程的建设规模为____________层，总建筑面积为____________平方米。2.3.2工程的设计、施工、监理等环节应严格按照国家及地方的相关规定进行。第三条施工期限3.1施工开始日期3.1.1本工程的施工开始日期为____________年____________月____________日。3.1.2施工准备阶段的工作应在本合同约定的时间内完成。3.2施工结束日期3.2.1本工程的施工结束日期为____________年____________月____________日。3.2.2工程验收合格后，施工方应按照约定时间将工程交付给甲方。3.3延期规定3.3.1因不可抗力等特殊情况导致工程延期时，双方应协商解决。3.3.2延期所需增加的费用由____________方承担。3.3.3延期时间最长不得超过____________个月。第四条工程质量4.1质量标准4.1.1本工程的施工质量应符合国家及地方的相关质量标准和要求。4.1.2工程的质量保证期为____________年，自工程验收合格之日起计算。4.2质量检验4.2.1施工过程中，甲方有权对工程的质量进行监督检查。4.2.2工程验收时，应按照约定标准进行验收，不合格的部分应由施工方及时整改。4.3质量争议的处理4.3.1双方应共同参与工程质量问题的调查和处理。4.3.2对工程质量有争议的，双方应协商解决；协商不成的，可申请____________（仲裁机构/法院）解决。第五条工程造价5.1造价计算5.1.1本工程的造价根据工程设计图纸、工程量清单等资料进行计算。5.1.2工程造价包括：____________、____________、____________等费用。5.2价款支付5.2.1甲方应按照约定的时间和比例支付工程价款。5.2.2支付价款的依据为：____________（工程进度/工程验收报告/其他依据）。5.3造价争议的处理5.3.1双方应按照合同约定的计价规则确定工程造价。5.3.2对工程造价有争议的，双方应协商解决；协商不成的，可申请____________（仲裁机构/法院）解决。第六条施工材料和设备6.1材料和设备供应6.1.1施工方应按照合同约定的品牌、规格、数量等要求供应材料和设备。6.1.2施工方应保证供应的材料和设备符合国家及地方的质量标准和要求。6.2材料和设备验收6.2.1甲方应按照合同约定的验收标准对施工方供应的材料和设备进行验收。6.2.2验收不合格的材料和设备，施工方应负责更换或整改。第八条变更管理8.1变更程序8.1.1双方同意，合同实施过程中，如遇不可抗力或政策调整等原因导致工程内容、规模、质量、进度等需要变更的，应立即书面通知对方，并说明变更的合理性和必要性。8.1.2变更事项经双方协商一致，并签订书面变更协议后生效。8.1.3变更协议应明确变更的内容、范围、时间、费用及双方的责任和义务。8.2变更价款8.2.1变更事项的价款按照双方协商确定的价格计算。8.2.2变更价款的支付和结算按照本合同约定的价款支付条款执行。8.3变更争议的处理8.3.1如双方对变更事项的价款或其他条款发生争议，应协商解决。8.3.2协商不成的，任何一方均有权请求____________（仲裁机构/法院）解决。第九条违约责任9.1违约行为9.1.1双方应严格履行本合同的约定，如一方违约，应承担违约责任。9.1.2违约行为包括但不限于：不履行合同义务、延迟履行合同义务、履行合同义务不符合约定等。9.2违约责任的具体规定9.2.1违约方应承担因违约所造成的直接损失赔偿责任。9.2.2违约方应支付违约金，违约金的计算和支付方式按照本合同约定的违约金计算公式和支付条款执行。9.2.3违约方的违约行为导致工程进度延误的，应按照本合同约定的违约责任条款支付逾期交付违约金。9.3违约争议的处理9.3.1双方应协商解决违约争议。9.3.2协商不成的，任何一方均有权请求____________（仲裁机构/法院）解决。第十条争议解决10.1协商解决10.1.1双方在合同履行过程中发生的争议，应通过友好协商的方式解决。10.1.2双方应设立专门的工作组，负责协商解决争议。10.2调解解决10.2.1如协商不成，双方可同意向____________（第三方调解机构）申请调解。10.2.2调解结果对双方具有法律约束力。10.3仲裁解决10.3.1如协商和调解均无法解决争议，任何一方均有权向____________（仲裁机构）申请仲裁。10.3.2仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。10.4诉讼解决10.4.1如双方同意，争议可提交____________（法院）诉讼解决。10.4.2诉讼解决是的争议解决方式。第十一条合同的解除11.1解除条件11.1.1在合同履行过程中，如发生不可抗力等法律规定的情形，导致合同无法履行，双方均可提出解除合同。11.1.2双方经协商一致，可以解除合同。11.2解除程序11.2.1合同解除需双方签署书面解除协议，明确解除的原因、日期等事项。11.2.2解除协议生效后，本合同即告解除。11.3解除后的责任处理11.3.1合同解除后，双方应按照解除协议约定的方式处理合同解除后的相关事宜。11.3.2双方对解除前的合同义务仍应承担法律责任，如有争议，按照本合同争议解决条款处理。第十二条不可抗力12.1不可抗力的认定12.1.1不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于自然灾害、社会事件等。12.1.2不可抗力的认定应由双方共同协商确定。12.2不可抗力后果的处理12.2.1因不可抗力导致合同无法履行或部分无法履行，双方应立即通知对方，并采取合理措施减少损失。12.2.2不可抗力事件结束后，双方应尽快恢复合同的履行。12.3不可抗力争议的处理12.3.1如双方对不可抗力的认定或后果处理发生争议，应协商解决。12.3.2协商第二部分：第三方介入后的修正1.第三方介入的概念和责权利1.1第三方介入的概念第三方介入是指在合同履行过程中，除甲乙方之外，需要第三方参与以协助解决争议或协助履行合同义务的情况。第三方可以是中介机构、专业评估机构、调解机构、仲裁机构或法院等。1.2第三方介入的责任第三方介入后，其责任限于协助解决争议或协助履行合同义务，并应按照约定或法定程序进行。第三方不应承担合同履行过程中的任何义务和责任，也不应成为合同的一方。1.3第三方介入的权利第三方介入的权利限于参与解决争议或协助履行合同义务，并有权获得合理的报酬。第三方不应享有合同履行过程中的任何权利，包括但不限于索赔、变更合同内容等。2.第三方介入的程序和条件2.1第三方介入的程序当甲乙方根据本合同需要第三方介入时，应协商确定介入的第三方。如协商不成，甲乙方均有权请求____________（仲裁机构/法院）解决。2.2第三方介入的条件第三方介入的条件包括但不限于：争议解决的需要、合同履行的需要、法律法规的规定等。3.第三方介入后的额外条款及说明3.1第三方介入的费用第三方介入的费用由甲乙方协商确定。如费用发生争议，应按照本合同争议解决条款处理。3.2第三方介入的报酬第三方介入的报酬由甲乙方协商确定。报酬的计算方式和支付时间应在本合同或第三方介入协议中明确。3.3第三方介入的结果第三方介入的结果对甲乙方具有法律约束力。甲乙方应按照第三方介入的结果履行各自的义务。4.第三方与其他各方的关系4.1第三方与甲乙方的关系第三方介入后，其与甲乙方的关系仅为协助解决争议或协助履行合同义务的关系，第三方不应成为甲乙方的合作伙伴、代理人或雇佣关系。4.2第三方与合同其他方的关系第三方介入后，其与合同其他方的关系仅为协助解决争议或协助履行合同义务的关系，第三方不应成为合同其他方的合作伙伴、代理人或雇佣关系。5.第三方责任限额5.1第三方责任限额的确定第三方责任限额由甲乙方协商确定。责任限额应根据第三方介入的性质、介入的程度、介入的费用等因素综合考虑。5.2第三方责任限额的调整第三方责任限额如需调整，甲乙方应协商一致，并签订书面协议。5.3第三方责任限额的适用第三方责任限额适用于第三方介入的费用和报酬。第三方对于甲乙方或其他方的损失或损害，不负超出责任限额的责任。6.第三方介入的终止6.1第三方介入的终止条件第三方介入的终止条件包括但不限于：争议解决完毕、合同履行完毕、法律法规的规定等。6.2第三方介入的终止程序当第三方介入的终止条件满足时，甲乙方应立即终止第三方介入。终止第三方介入的程序由甲乙方协商确定。6.3第三方介入终止后的责任处理第三方介入终止后，甲乙方应按照本合同的约定处理合同履行过程中的相关事宜。如对第三方介入的结果有争议，应按照本合同争议解决条款处理。本部分修正了原合同中关于第三方介入的相关条款，明确了第三方的概念、责权利以及第三方与其他各方的关系。同时，增加了第三方介入的程序、条件、费用、报酬、责任限额、终止及其终止后的责任处理等内容，以保证合同履行过程中的公平、公正和顺利进行。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：工程设计图纸详细要求：包含工程的整体设计方案、施工图、立面图、剖面图等，以及设计说明书和设计变更记录。说明：工程设计图纸是本合同的重要组成部分，用于指导施工过程，确保工程质量符合约定标准。2.附件二：工程量清单详细要求：明确工程各项工程的材料、工程量、工程单价等信息。说明：工程量清单是本合同的附件，用于明确工程各项工程的材料、工程量、工程单价等信息，以便于双方准确计算工程造价。3.附件三：施工进度计划详细要求：包含施工的整体进度安排，包括各阶段的开始和结束时间。说明：施工进度计划是本合同的附件，用于明确施工的整体进度安排，包括各阶段的开始和结束时间，以确保工程按时完成。4.附件四：材料和设备供应清单详细要求：明确供应的材料和设备的品牌、规格、数量等信息。说明：材料和设备供应清单是本合同的附件，用于明确供应的材料和设备的品牌、规格、数量等信息，以确保施工过程中的材料和设备符合合同要求。5.附件五：施工安全措施详细要求：包含施工过程中的安全措施和应急预案。说明：施工安全措施是本合同的附件，用于明确施工过程中的安全措施和应急预案，以确保施工过程中的安全。6.附件六：工程变更协议详细要求：明确工程变更的程序、条件和责任划分。说明：工程变更协议是本合同的附件，用于明确