2024年度临时建筑施工合同_第1页
2024年度临时建筑施工合同_第2页
2024年度临时建筑施工合同_第3页
2024年度临时建筑施工合同_第4页
2024年度临时建筑施工合同_第5页
已阅读5页,还剩11页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

甲方:XXX乙方:XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方:XXX乙方:XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年度临时建筑施工合同本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1甲方名称及地址1.2乙方名称及地址1.3临时建筑的定义第二条施工范围及内容2.1施工项目的具体范围2.2施工内容和要求2.3施工材料的供应第三条施工期限3.1施工开始日期3.2施工结束日期3.3延期条款第四条工程质量及验收4.1工程质量标准4.2验收程序及时间4.3质量问题的处理第五条合同价格及支付方式5.1合同总价5.2支付条款5.3发票及税务第六条乙方义务及责任6.1施工安全6.2施工人员管理6.3环境保护第七条甲方义务及责任7.1提供施工场地7.2协助乙方办理相关手续7.3保障乙方合法权益第八条不可抗力8.1不可抗力的定义8.2不可抗力事件的处理第九条违约责任9.1违约行为的处理9.2违约金的计算及支付第十条争议解决10.1争议解决方式10.2诉讼管辖第十一条合同的变更与解除11.1合同变更的条件11.2合同解除的条件第十二条保密条款12.1保密信息的定义12.2保密义务及期限第十三条法律适用及争议解决13.1法律适用13.2争议解决方式第十四条合同的生效、终止及解除14.1合同的生效条件14.2合同的终止条件14.3合同解除的条件第一部分:合同如下:第一条合同主体及定义1.1甲方名称及地址甲方全称为:×××公司甲方地址为:×××市×××区×××路×××号1.2乙方名称及地址乙方全称为:×××建筑有限公司乙方地址为:×××市×××区×××路×××号1.3临时建筑的定义临时建筑是指在规定的施工期限内,为满足甲方需求,乙方在甲方提供的施工场地上建设的,具有临时使用功能的建筑结构。临时建筑包括但不限于活动板房、临时办公室、临时仓库等。第二条施工范围及内容2.1施工项目的具体范围乙方根据甲方的要求,在甲方提供的施工场地上进行临时建筑的建设,包括但不限于活动板房、临时办公室、临时仓库等。2.2施工内容和要求乙方应按照甲方的要求,完成临时建筑的设计、施工、验收及拆除工作。临时建筑应符合国家相关法律法规、行业标准和甲方要求,确保施工质量和使用安全。2.3施工材料的供应甲方负责提供合格的施工材料,并确保材料的供应进度。乙方对甲方提供的材料进行检验,如发现不符合要求,有权拒绝使用,并要求甲方更换或整改。第三条施工期限3.1施工开始日期施工开始日期为:2024年××月××日3.2施工结束日期施工结束日期为:2024年××月××日3.3延期条款如因不可抗力等因素导致施工进度受到影响,双方可协商延期。如需延期,乙方应提前向甲方提出书面申请,经甲方批准后方可延期。延期时间根据实际情况另行约定。第四条工程质量及验收4.1工程质量标准临时建筑的质量应符合国家相关法律法规、行业标准和甲方要求。乙方应保证临时建筑的安全、稳定、美观和使用功能。4.2验收程序及时间临时建筑完成后,乙方应按照甲方的要求进行自检。自检合格后,乙方向甲方提交验收申请。甲方应在接到验收申请后的七个工作日内组织验收。如甲方在规定时间内未提出异议,视为验收合格。4.3质量问题的处理如验收过程中发现质量问题,甲方有权要求乙方进行整改。乙方应在规定时间内完成整改,并重新提交验收申请。如乙方未能在规定时间内完成整改,甲方有权按约定扣除相应的违约金。第五条合同价格及支付方式5.1合同总价本合同总价为一亿人民币(¥100,000,000)。5.2支付条款(1)合同签订后七个工作日内,支付合同总价的三成(¥30,000,000);(2)临时建筑主体结构完成后,支付合同总价的五成(¥50,000,000);(3)临时建筑验收合格后,支付合同总价的二成(¥20,000,000)。5.3发票及税务乙方应按照国家税收法律法规的规定,向甲方提供合法的发票。如乙方未按约定提供发票,甲方有权按约定扣除相应的违约金。第六条乙方义务及责任6.1施工安全乙方应严格按照国家相关法律法规、行业标准和甲方要求,做好施工现场的安全管理工作。确保施工过程中人员安全和设施完好。6.2施工人员管理乙方应确保施工人员的素质和技能,对施工人员进行定期培训和考核。施工人员应遵守施工现场的规章制度,服从甲方和乙方的管理。6.3环境保护乙方应做好施工现场的环境保护工作,严格按照国家环保法规和甲方要求,确保施工过程中的废气、废水、噪音等排放符合规定。如乙方未能按约定进行环境保护,甲方有权按约定扣除相应的违约金。第八条不可抗力8.1不可抗力的定义不可抗力是指在合同履行过程中,无法预见、无法避免且无法克服的客观情况,包括但不限于自然灾害(如地震、台风、洪水等)、社会事件(如战争、动乱、罢工等)和其他意外事件(如电力中断、通信故障等)。8.2不可抗力事件的处理如发生不可抗力事件,乙方应立即通知甲方,并提供相关证明材料。双方应根据不可抗力事件的影响,协商调整合同履行期限和费用。如不可抗力事件导致合同无法履行,双方可协商解除合同,并按约定办理退款或赔偿事宜。第九条违约责任9.1违约行为的处理乙方如违反合同约定,甲方有权要求乙方立即整改,并按照合同约定承担违约责任。甲方如违反合同约定,乙方有权要求甲方支付违约金,并有权解除合同。9.2违约金的计算及支付违约金的计算方式为:违约金额×违约天数×每日违约金比例。每日违约金比例为合同总价的一千分之一。违约金最高不超过合同总价的三成。第十条争议解决10.1争议解决方式双方如发生合同争议,应通过友好协商解决。如协商不成,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。10.2诉讼管辖本合同的诉讼管辖地为合同签订地人民法院。第十一条合同的变更与解除11.1合同变更的条件合同履行过程中,如因特殊情况需要变更合同,双方可协商一致,并签订书面变更协议。变更协议经双方签字盖章后生效。11.2合同解除的条件(1)乙方严重违反合同约定,经甲方催告后仍未整改的;(2)乙方丧失履行合同的能力,无法继续履行合同的;(3)因不可抗力导致合同无法履行的。第十二条保密条款12.1保密信息的定义保密信息是指合同履行过程中,甲方和乙方双方交换的、未公开的、具有商业价值的信息,包括但不限于技术秘密、商业秘密、合同内容等。12.2保密义务及期限双方对保密信息承担保密义务,未经对方同意,不得向第三方泄露。保密期限自合同签订之日起计算,至合同履行完毕后三年止。第十三条法律适用及争议解决13.1法律适用本合同的签订、效力、解释、履行和争议解决均适用中华人民共和国法律。13.2争议解决方式双方如发生合同争议,应通过友好协商解决。如协商不成,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第十四条合同的生效、终止及解除14.1合同的生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。14.2合同的终止条件合同履行完毕,双方办理完毕结算手续后,本合同终止。14.3合同解除的条件(1)双方同意解除合同的;(2)合同履行期限届满,且双方未延长合同履行期限的;(3)合同履行完毕,且双方办理完毕结算手续的。第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方介入的概念和范围1.1第三方是指非甲乙方合同当事人,但参与合同履行过程的个体或组织,包括但不限于中介方、监理方、施工分包方、材料供应商等。1.2第三方介入的范围包括合同履行过程中的咨询、建议、监督、检验、协调等活动。第二条第三方介入的义务和责任2.1第三方应按照甲乙方的要求,履行其在合同中的职责,确保合同的顺利履行。2.2第三方应对其提供的服务或产品负责,确保其质量、安全、合法性等符合甲乙方的要求。2.3第三方如因过错导致合同无法履行或造成甲乙方损失,应承担相应的违约责任。第三条第三方介入的协调和管理3.2甲乙方应对第三方进行合理的管理和监督,确保第三方按照合同要求履行其职责。第四条第三方介入的额外条款及说明4.1如合同履行过程中需要第三方介入,甲乙方应在合同中明确第三方的职责、权利和义务。4.2甲乙方应与第三方签订相应的补充协议,明确第三方的责任范围、限额、期限等。4.3甲乙方应确保第三方介入不会影响合同履行的时间、质量和成本。第五条第三方责任限额的明确5.1甲乙方应在合同中明确第三方的责任限额,包括赔偿限额、责任范围等。5.2甲乙方应根据第三方的实际情况,合理确定责任限额,以保障甲乙方的利益。5.3如第三方未能按约定履行其职责,造成甲乙方损失的,甲乙方有权按合同约定向第三方追偿。第六条第三方介入的变更和解除6.1合同履行过程中,如第三方未能按约定履行其职责,甲乙方有权要求第三方整改或解除合同。6.2甲乙方与第三方签订的补充协议,可约定在特定条件下第三方介入的变更和解除条款。6.3甲乙方应确保第三方介入的变更和解除不会影响合同的整体履行。第七条第三方介入的争议解决7.1如甲乙方与第三方在合同履行过程中发生争议,应通过友好协商解决。7.2如协商不成,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。7.3诉讼过程中,甲乙方应承担相应的诉讼费用和第三方的赔偿责任。第八条第三方介入的保密义务8.1第三方应对甲乙方提供的保密信息承担保密义务,不得向第三方泄露。8.2第三方应按照甲乙方的要求,对涉及保密信息的相关人员进行保密培训和监督。第九条第三方介入的法律适用及争议解决9.1本合同的签订、效力、解释、履行和争议解决均适用中华人民共和国法律。9.2双方如发生合同争议,应通过友好协商解决。如协商不成,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第十条第三方介入的生效、终止及解除10.1本合同的补充协议自双方签字盖章之日起生效。10.2补充协议的终止条件、解除条件和合同终止、解除的条件相同。10.3补充协议解除后,甲乙方与第三方之间的权利义务关系终止,但不影响甲乙方与第三方之间的其他合同关系。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:附件一:合同主体及定义详细说明附件二:施工范围及内容详细说明附件三:施工期限详细说明附件四:工程质量及验收详细说明附件五:合同价格及支付方式详细说明附件六:乙方义务及责任详细说明附件七:甲方义务及责任详细说明附件八:不可抗力详细说明附件九:违约责任详细说明附件十:争议解决详细说明附件十一:合同的变更与解除详细说明附件十二:保密条款详细说明附件十三:第三方介入详细说明附件十四:第三方责任限额详细说明说明二:违约行为及责任认定:1.乙方未按约定时间完成施工的;2.乙方施工质量不符合约定的;3.乙方未按约定提供发票的;4.甲方未按约定时间支付合同价款的;5.甲方未按约定提供施工场地的;6.甲方未按约定协助乙方办理相关手续的;7.因甲方原因导致乙方无法正常施工的;8.第三方未按约定履行其职责的;9.第三方提供的设计、施工、材料等不符合甲乙双方约定的;10.第三方未按约定进行保密的。违约责任认定标准:1.按照合同约定的违约金比例计算违约金;2.根据违约行为对合同履行造成的影响,确定赔偿金额;3.违约行为导致合同无法履行时,甲方有权解除合同,并要求乙方支付违约金;4.违约行为导致甲方损失的,乙方应承担相应的赔偿责任;5.第三方未按约定履行其职责的,甲方有权向第三方追偿。示例说明:1.若乙方未按约定时间完成施工,甲方可以根据合同约定扣除相应的违约金;2.若乙方施工质量不符合约定,甲方有权要求乙方整改,并扣除相应的违约金;3.若乙方未按约定提供发票,甲方有权拒绝支付相应的合同价款;4.若甲方未按约定时间支付合同价款,乙方有权要求甲方支付违约金;5.若甲方未按约定提供施工场地,乙方有权要求甲方支付违约金;6.若甲方未按约定协助乙方办理相关手续,乙方有权要求甲方支付违约金;7.若因甲方原因导致乙方无法正常施工,甲方应承担相应的赔偿责任;8.若第三方未按约定履行其职责,甲方有权向第三方追偿,并要求第三方支付违约金。说明三:法律名词及解释:1.合同主体:指合同当事人,包括甲方、乙方和第三方。2.不可抗力:指无法预见、无法避免且无法克服的客观情况,如自然灾害、社会事件等。3.违约金:指一方违反合同约定,应向另一方支付的赔偿金。4.争议解决:指双方在合同履行过程中发生的争议,通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式予以解决。5.保密义务:指一方对另一方提供的保密信息承担保密责任,不得向第三方泄露。6.第三方:指非合同当事人,但参与合同履行过程的个体或组织。7.

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论