国际海洋公园硬装施工合同

国际海洋公园硬装施工合同合同编号：__________国际海洋公园硬装施工合同地址：联系电话：地址：联系电话：鉴于：1.业主拟对其拥有的国际海洋公园进行硬装施工，以提升公园的整体品质和游客体验；2.施工方具备相关资质和经验，愿意承担上述硬装施工任务；3.双方本着平等自愿、诚实守信的原则，经过充分协商，达成一致。第一条施工内容1.1本合同所述硬装施工内容包括但不限于：（1）公园内部道路铺设；（2）建筑外立面装修；（3）给排水系统改造；（4）电气线路铺设；（5）空调及通风系统安装；（6）消防设施升级；（7）其他双方约定的施工内容。1.2施工方应按照业主提供的施工图纸和技术要求进行施工，确保施工质量符合相关法律法规及行业标准。第二条施工期限2.1本合同约定的硬装施工期限为____个月，自双方签订本合同之日起计算。2.2施工方如因不可抗力等因素导致施工进度延误，应提前通知业主，并采取合理措施减少损失。业主同意根据实际情况适当延长施工期限。第三条施工质量及保修3.1施工方应对施工过程中的质量问题负责，确保施工质量符合约定标准。如出现质量问题，施工方应负责及时整改，并承担相应费用。3.2施工方应按约定提供保修服务，保修期限自硬装施工验收合格之日起计算，保修期限内出现的质量问题，施工方应负责及时修复，并承担相应费用。第四条合同价格及支付4.1本合同硬装施工总价款为人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。4.2业主应按照双方约定的付款进度向施工方支付合同价款。具体付款进度及比例双方另行约定。4.3施工方开具正规发票，业主按照约定时间支付合同价款。第五条施工安全及环保5.1施工方应严格按照国家有关安全生产的法律、法规和行业标准进行施工，确保施工安全。5.2施工方应采取有效措施，降低施工过程中对周边环境的影响，确保施工环保。第六条违约责任6.1双方应严格履行本合同各项条款，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。6.2施工方如未按照约定完成施工任务，应按照逾期天数向业主支付违约金，违约金计算方式为：合同总价款的万分之五。第七条争议解决7.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第八条其他约定8.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至硬装施工验收合格且合同价款全部支付完毕之日终止。8.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（签字/盖章）：乙方（签字/盖章）：签订日期：____年____月____日一、附件列表：1.施工图纸和技术要求2.施工进度计划3.施工质量标准4.安全生产及环保措施方案5.违约金计算公式6.验收标准及方法7.付款凭证8.保修条款9.法律文书二、违约行为及认定：1.施工方未按照约定完成施工任务2.施工方施工质量不符合约定标准3.施工方未按照约定时间支付合同价款4.施工方未按照约定提供保修服务5.施工方未按照安全生产及环保要求施工6.业主未按照约定时间支付合同价款7.业主未履行合同约定的其他义务三、法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。2.硬装施工：指建筑内部的固定结构、给排水、电气、通风、空调等设施的施工。3.保修：指施工方在一定期限内对施工质量问题进行修复的服务。4.违约金：指一方未履行合同约定义务时，应向守约方支付的赔偿金。5.验收合格：指施工项目经过验收，符合合同约定的质量、安全、环保等要求。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.施工进度延误：双方协商调整施工进度计划，并根据实际情况适当延长施工期限。2.施工质量问题：施工方及时整改，并承担相应费用。3.付款纠纷：双方按照约定的付款进度支付合同价款，提供正规发票。4.安全生产及环保问题：施工方严格按照相关法律法规和行业标准进行施工，确保施工安全及环保。5.争议解决：双方通过友好协商解决，协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。五、所有应用场景：1