2024年工程土方作业专业分包协议

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年工程土方作业专业分包协议本合同目录一览1.工程概述1.1工程名称1.2工程地点1.3工程规模1.4工程时间表2.分包商职责2.1分包商义务2.1.1施工准备2.1.2施工质量2.1.3施工安全2.1.4环境保护2.2分包商权利2.2.1分包商现场管理权2.2.2分包商材料供应权2.2.3分包商质量监督权2.2.4分包商合同解除权3.工程量与工程款3.1工程量清单3.2工程款支付方式3.3工程进度款支付3.4竣工结算3.5工程变更4.合同价格与结算4.1合同总价4.2价格调整4.3发票开具4.4支付条件4.5违约金5.工期5.1开工日期5.2竣工日期5.3工期延误5.4工期提前6.质量与验收6.1工程质量标准6.2验收程序6.3验收标准6.4质量保证期7.安全与环保7.1安全生产责任7.2安全防护措施7.3环保要求7.4事故处理8.保险8.1分包商保险8.2总包方保险8.3保险理赔9.违约责任9.1分包商违约9.2总包方违约9.3违约赔偿10.争议解决10.1协商解决10.2调解解决10.3仲裁解决10.4法律途径11.合同的变更、解除与终止11.1合同变更11.2合同解除11.3合同终止12.保密条款12.1保密内容12.2保密期限12.3违约保密13.不可抗力13.1不可抗力事件13.2不可抗力后果13.3不可抗力责任14.合同的适用法律与争议解决14.1适用法律14.2争议解决方式第一部分：合同如下：第一条工程概述1.1工程名称：2024年某工程项目土方作业1.2工程地点：省市区路号1.3工程规模：根据项目需求，土方作业总量为万立方米1.4工程时间表：工程预计开工日期为2024年X月X日，预计竣工日期为2024年X月X日。具体施工时间根据实际情况进行调整。第二条分包商职责2.1分包商义务2.1.1施工准备分包商应按照总包方要求，提前完成施工前的准备工作，包括施工场地平整、施工临时设施搭建等。2.1.2施工质量分包商应按照合同约定的质量标准进行土方作业，确保工程质量满足设计要求和相关规范。2.1.3施工安全分包商应制定并落实施工安全措施，确保施工过程中人员安全和工程安全。2.1.4环境保护分包商应严格按照国家环保法规和项目环保要求，做好施工过程中的环境保护工作。2.2分包商权利2.2.1分包商现场管理权分包商有权对施工现场进行日常管理，确保施工顺利进行。2.2.2分包商材料供应权分包商应负责土方作业所需原材料的供应，并确保材料质量符合要求。2.2.3分包商质量监督权分包商有权对施工过程进行质量监督，对发现的问题及时整改。2.2.4分包商合同解除权在合同履行过程中，分包商如遇不可抗力等原因导致无法继续履行合同，有权解除合同。第三条工程量与工程款3.1工程量清单附件一：工程量清单，详细列明土方作业的工程量及工程内容。3.2工程款支付方式工程款采用进度付款的方式，按照工程进度分阶段支付。3.3工程进度款支付总包方按照工程进度，定期对分包商进行工程进度款支付。3.4竣工结算工程竣工后，双方按照实际完成工程量进行竣工结算。3.5工程变更如遇工程变更，双方应及时协商，按照实际情况调整工程量和工程款。第四条合同价格与结算4.1合同总价附件二：合同总价，明确土方作业的合同总价。4.2价格调整合同履行过程中，如遇市场价格变动，双方可协商调整合同价格。4.3发票开具分包商应向总包方提供合规的税务发票。4.4支付条件总包方在满足付款条件的前提下，按照约定时间支付工程款。4.5违约金违约方应向守约方支付违约金，具体金额按合同约定执行。第五条工期5.1开工日期双方约定工程开工日期为2024年X月X日。5.2竣工日期双方约定工程竣工日期为2024年X月X日。5.3工期延误如分包商原因导致工期延误，应向总包方支付违约金。5.4工期提前如分包商提前完成工程，按照实际完成时间进行竣工结算。第六条质量与验收6.1工程质量标准土方作业质量标准应符合国家相关规范和设计要求。6.2验收程序工程验收分为中间验收和竣工验收，具体程序如下：6.2.1中间验收：工程进度达到%时，进行中间验收。6.2.2竣工验收：工程完成后，双方共同组织竣工验收。6.3验收标准验收标准应按照合同约定的质量要求进行。6.4质量保证期分包商对施工质量承担保证责任，保证期为工程竣工验收合格之日起个月。第八条保险8.1分包商保险分包商应办理包括但不限于施工人员意外伤害保险、施工设备保险等保险，并确保保险覆盖整个施工期间。8.2总包方保险总包方应办理包括但不限于工程一切险、第三方责任险等保险，并确保保险覆盖整个施工期间。8.3保险理赔一旦发生保险事故，分包商和总包方应立即通知保险公司，并按照保险条款进行理赔。第九条违约责任9.1分包商违约分包商未按合同约定履行义务，应承担违约责任，向总包方支付违约金。9.2总包方违约总包方未按合同约定履行义务，应承担违约责任，向分包商支付违约金。9.3违约赔偿违约方应按照合同约定赔偿对方因此造成的损失。第十条争议解决10.1协商解决双方应通过友好协商解决合同履行过程中的争议。10.2调解解决如协商不成，双方可向工程所在地的建设行政主管部门申请调解。10.3仲裁解决如调解不成，双方同意提交合同签订地仲裁委员会进行仲裁。10.4法律途径如仲裁不成，双方同意依法向合同签订地的人民法院提起诉讼。第十一条合同的变更、解除与终止11.1合同变更合同履行过程中，如双方同意变更合同内容，应签订补充协议。11.2合同解除合同履行过程中，如遇不可抗力等原因导致合同无法继续履行，双方可协商解除合同。11.3合同终止合同约定的工程完成后，本合同自动终止。第十二条保密条款12.1保密内容双方应对合同履行过程中的商业秘密和保密信息予以保密。12.2保密期限双方对保密信息的保密期限为合同终止之日起个月。12.3违约保密如一方违反保密义务，应承担违约责任，向对方支付违约金。第十三条不可抗力13.1不可抗力事件不可抗力事件包括但不限于自然灾害、社会事件等。13.2不可抗力后果因不可抗力事件导致合同无法履行，双方不承担违约责任。13.3不可抗力责任一方因不可抗力事件导致无法履行合同，应立即通知对方，并提供相关证明材料。第十四条合同的适用法律与争议解决14.1适用法律本合同适用中华人民共和国法律。14.2争议解决方式如发生合同争议，按照本合同第十条的约定解决。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入定义及范围15.1第三方定义第三方指除甲乙方之外的参与合同履行过程的个体或组织，包括但不限于中介方、监理方、政府监管机构等。15.2第三方介入范围第三方介入范围包括但不仅限于工程质量监督、进度监管、安全检查、材料检测等环节。16.第三方介入程序16.1第三方选择甲乙方根据合同约定，共同选定合适的第三方机构进行介入。16.2第三方资质16.3第三方职责第三方应按照合同约定，公正、客观地履行介入职责。17.第三方责任限额17.1第三方责任第三方对合同履行的监督和检查结果负责，并对其提供的服务承担责任。17.2责任限额第三方对甲乙方造成的损失，承担有限责任，责任限额不超过合同总价的%。18.第三方费用18.1第三方费用承担第三方费用由甲乙方根据合同约定承担。18.2费用支付甲乙方按照合同约定的时间和方式，向第三方支付费用。19.第三方与其他各方的关系19.1第三方与甲乙方第三方独立于甲乙方，不参与甲乙方之间的合同履行。19.2第三方与分包商第三方对分包商的施工过程进行监督，确保施工质量、安全和进度符合合同要求。20.第三方介入后的争议解决20.1第三方裁决如第三方对合同履行过程中的争议进行裁决，甲乙方应予以接受。20.2第三方调解第三方可协助甲乙方进行争议调解，调解结果双方应予以考虑。21.第三方退出21.1第三方原因如第三方因自身原因无法继续履行介入职责，应提前通知甲乙方。21.2甲乙方原因如甲乙方因特殊情况要求第三方退出，应承担相应的违约责任。22.第三方义务的履行22.1第三方应按照合同约定的时间和方式，完成介入职责。22.2第三方应确保介入过程的公正、客观和合法。23.第三方权利的行使23.1第三方有权要求甲乙方提供与合同履行相关的资料和信息。23.2第三方有权对甲乙方和分包商的合同履行情况进行检查和监督。24.第三方责任免除24.1第三方不承担因甲乙方原因导致的损失。24.2第三方不承担不可抗力事件导致的损失。25.第三方与分包商的关系25.1第三方对分包商施工过程的监督，不影响分包商对总包方的合同履行责任。25.2第三方对分包商的施工质量、安全和进度等进行评价，不代表总包方对分包商的认可。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程量清单详细列明土方作业的工程量及工程内容，包括土方开挖、运输、填筑等。附件二：合同总价明确土方作业的合同总价，包括工程量清单、工程单价、工程总量等。附件三：施工图纸提供土方作业所需的施工图纸，包括土方平面图、剖面图、施工细节图等。附件四：施工方案详细描述土方作业的施工方案，包括施工工艺、施工步骤、施工安全措施等。附件五：质量验收标准提供土方作业的质量验收标准，包括国家相关规范、设计要求、验收程序等。附件六：施工安全措施方案明确土方作业施工过程中的安全措施，包括安全防护设施、安全管理制度等。附件七：环境保护措施方案提供土方作业过程中的环境保护措施，包括废土处理、噪音控制、空气质量管理等。附件八：保险单据提供总包方和分包商的保险单据，包括施工人员意外伤害保险、施工设备保险等。附件九：第三方资质证明提供第三方机构的资质证明和相关业绩资料。附件十：第三方介入协议明确第三方介入的范围、职责、费用及与其他各方的关系等。说明二：违约行为及责任认定：1.工期延误分包商未按照合同约定的时间完成土方作业，构成工期延误。2.工程质量不符合标准分包商完成的土方作业质量不符合合同约定的质量标准。3.安全违规分包商在施工过程中存在安全隐患，未遵守安全规定。4.环境保护违规分包商在施工过程中未遵守环境保护规定，造成环境污染。违约责任认定标准：1.工期延误：按照合同约定的违约金计算方法进行计算。2.工程质量不符合标准：根据质量验收标准进行判定，必要时进行第三方检测。3.安全违规：根据施工安全措施方案进行判定，由安全监管部门进行处罚。4.环境保护违规：根据环境保护措施方案进行判定，由环保部门进行处罚。示例说明：如果分包商由于自身原因导致工期延误，应当按照合同约定的违约金计算方法向总包方支付违约金。例如，如果合同约定每延误一天违约金为合同总价的0.5%，则分包商应支付相应的违约金。说明三：法律名词及解释：1.不可抗力：指无法预见、无法避免且无法克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。2.违约金：一方未履行