2024年工程承包人工成本协议

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年工程承包人工成本协议本合同目录一览1.工程概况1.1工程名称1.2工程地点1.3工程内容2.承包人信息2.1承包人名称2.2承包人地址2.3承包人联系方式3.人工成本3.1人工成本总额3.2人工成本构成3.3人工成本支付方式4.工程进度与工期4.1工程预计开始日期4.2工程预计结束日期4.3工程进度要求5.质量标准5.1工程质量要求5.2质量验收标准6.安全要求6.1安全生产责任6.2安全防护措施7.合同价款7.1合同总价7.2价款支付方式7.3价款调整机制8.违约责任8.1承包人违约8.2发包人违约9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构10.合同的生效、变更与解除10.1合同生效条件10.2合同变更10.3合同解除11.保密条款11.1保密内容11.2保密期限12.不可抗力12.1不可抗力事件12.2不可抗力后果处理13.合同的附件13.1附件清单14.其他条款14.1双方约定的其他事项第一部分：合同如下：第一条工程概况1.1工程名称：2024年某工程项目1.2工程地点：具体工程地点1.3工程内容：包括但不限于工程设计、施工、设备安装、调试、验收等全部工程内容。第二条承包人信息2.1承包人名称：某某工程有限公司2.2承包人地址：承包人注册地址2.3承包人联系方式：电话、邮箱等联系方式。第三条人工成本3.1人工成本总额：人民币元整（大写：元整）3.2人工成本构成：包括但不限于工人工资、社会保险、公积金、管理费、利润等。3.3人工成本支付方式：按工程进度分阶段支付，具体支付方式由双方在合同附件中约定。第四条工程进度与工期4.1工程预计开始日期：年月日4.2工程预计结束日期：年月日4.3工程进度要求：承包人应按照发包人提供的工程进度计划执行，如有变更，双方协商确定。第五条质量标准5.1工程质量要求：符合国家相关法律法规、行业标准和发包人的要求。5.2质量验收标准：按照国家标准、行业标准和发包人的要求进行验收。第六条安全要求6.1安全生产责任：承包人应全面负责工程安全生产，确保工程安全。6.2安全防护措施：承包人应采取必要的安全防护措施，确保工程施工安全。第七条合同价款7.1合同总价：人民币元整（大写：元整）7.2价款支付方式：按工程进度分阶段支付，具体支付方式由双方在合同附件中约定。7.3价款调整机制：如因工程变更、洽商等导致工程总价变动，双方协商确定调整方式。第八条违约责任8.1承包人违约8.1.1承包人未能按照合同约定完成工程，应向发包人支付违约金，违约金计算方式为合同总价款的百分之一乘以违约天数。8.1.2承包人违反合同约定，导致工程质量、安全不符合标准，应承担相应的修复、补救措施，并承担由此产生的费用。8.1.3承包人违反合同约定，导致工程进度严重滞后，应按照合同约定承担违约责任。8.2发包人违约8.2.1发包人未能按照合同约定支付价款，应向承包人支付违约金，违约金计算方式为应付款项的百分之一乘以违约天数。8.2.2发包人违反合同约定，导致工程进度、质量受到影响，应承担相应的责任。8.2.3发包人其他违反合同约定的行为，应承担相应的违约责任。第九条争议解决9.1.1提交仲裁委员会仲裁；9.1.2向有管辖权的人民法院提起诉讼。9.2争议解决机构：如选择仲裁，双方同意将争议提交仲裁委员会解决；如选择诉讼，双方同意向有管辖权的人民法院提起诉讼。第十条合同的生效、变更与解除10.1合同生效条件：本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期至工程验收合格之日止。10.2合同变更：合同履行过程中，如双方同意对合同内容进行变更，应以书面形式签订变更协议，作为本合同的附件。10.3合同解除：双方同意解除合同的，应签订解除协议，并按照合同约定处理后续事项。第十一条保密条款11.1保密内容：双方在合同履行过程中获取的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等。11.2保密期限：自合同生效之日起至合同终止或解除之日止。第十二条不可抗力12.1不可抗力事件：指不能预见、不能避免并不能克服的客观事件，如自然灾害、社会事件等。12.2不可抗力后果处理：遭遇不可抗力事件的一方应及时通知对方，并提供相关证明材料；双方协商确定不可抗力事件对合同履行的影响及处理方式。第十三条合同的附件13.1附件清单：合同附件包括但不限于工程设计文件、施工图纸、技术规范、验收标准等。第十四条其他条款14.1双方约定的其他事项：包括但不限于工程保险、知识产权保护、税务处理等。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方介入定义1.1本合同所述第三方，包括但不限于中介方、监理方、检测方、咨询方等，凡是在本合同执行过程中非甲乙双方直接参与的主体均视为第三方。1.2第三方介入需得到甲乙双方的书面同意，未经双方同意，任何第三方不得介入本合同的执行过程。2.第三方责任2.1第三方介入后，应严格按照甲乙双方的约定和合同要求执行任务，并对甲乙双方负责。2.2第三方应遵守国家相关法律法规，不得违法介入合同执行，否则由此产生的一切后果由第三方自行承担。2.3第三方应保持独立性，不代表任何一方利益，公正、客观地完成介入任务。3.第三方权利3.1第三方有权根据合同约定获取相应的报酬。3.2第三方有权要求甲乙双方提供必要的协助和支持，以便更好地完成介入任务。3.3第三方在合同执行过程中发现的问题，有权向甲乙双方提出建议和整改要求。4.第三方介入的额外条款4.1甲乙双方应在与第三方签订合同时，明确双方的权利义务，以及第三方介入的具体职责和工作范围。4.2甲乙双方应确保第三方具备完成介入任务的资格和能力，如第三方因不具备资格或能力导致合同执行出现问题，甲乙双方应承担相应责任。4.3甲乙双方应监督第三方按照合同约定履行职责，如第三方未能履行职责，甲乙双方有权要求第三方改正或更换。5.第三方责任限额5.1第三方对甲乙双方的损失承担有限责任，除非第三方故意或重大过失，否则不承担超过限定责任限额的赔偿责任。5.2第三方责任限额可根据甲乙双方的约定，结合第三方介入任务的性质、风险等因素进行确定。5.3如甲乙双方未在合同中明确第三方责任限额，双方应协商确定，并以书面形式补充到合同中。6.第三方与甲乙方的关系6.1第三方与甲乙双方之间建立的是委托关系，第三方应严格按照甲乙双方的指示和要求行事。6.2甲乙双方与第三方之间的纠纷，不影响甲乙双方之间的合同关系。6.3第三方对甲乙双方的任何承诺和保证，均视为甲乙双方之间的约定，甲乙双方应予以认可。7.第三方介入的终止7.1第三方完成介入任务后，合同约定的介入期限届满，或甲乙双方书面同意第三方终止介入。7.2第三方因故不能继续履行介入任务，甲乙双方有权要求第三方终止介入，并按照合同约定处理后续事项。8.第三方介入后的合同变更8.1如甲乙双方因第三方介入导致合同内容发生变化，双方应签订书面变更协议，作为本合同的附件。8.2合同变更后的第三方责任，应按照变更后的合同内容重新确定。9.第三方介入的保密条款9.1第三方应保守甲乙双方的商业秘密、技术秘密、市场信息等，不得泄露给任何无关第三方。9.2第三方违反保密义务的，应承担违约责任，并赔偿甲乙双方的损失。10.第三方介入的争议解决10.1.1提交仲裁委员会仲裁；10.1.2向有管辖权的人民法院提起诉讼。11.附件11.1第三方介入协议：明确第三方的具体职责、权利、义务、责任限额等。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件1：工程设计文件附件2：施工图纸附件3：技术规范附件4：验收标准附件5：工程量清单附件6：合同价款明细表附件7：工程进度计划附件8：质量保证书附件9：安全防护措施方案附件10：保险单据附件11：第三方介入协议附件12：保密协议附件13：争议解决协议附件14：合同变更协议附件1：工程设计文件详细要求：应包括工程的设计图纸、设计说明书、设计计算书等，需符合国家相关标准和甲乙双方的要求。说明：工程设计文件是指导施工的重要依据，甲乙双方应严格按照设计文件进行施工。附件2：施工图纸详细要求：应包括施工布局图、施工细部图、施工流程图等，需明确施工过程中的各个细节。说明：施工图纸是施工人员操作的依据，甲乙双方应确保施工图纸的准确性和完整性。附件3：技术规范详细要求：应包括材料要求、施工工艺要求、质量验收标准等，需符合国家相关标准和甲乙双方的要求。说明：技术规范是保证工程质量的重要依据，甲乙双方应严格按照技术规范进行施工和验收。附件4：验收标准详细要求：应包括工程质量验收标准、安全验收标准等，需符合国家相关标准和甲乙双方的要求。说明：验收标准是工程验收的依据，甲乙双方应按照验收标准进行工程验收。附件5：工程量清单详细要求：应包括工程各项工程量的名称、数量、单位、单价等，需准确无误。说明：工程量清单是工程价款支付的依据，甲乙双方应按照工程量清单进行价款支付。附件6：合同价款明细表详细要求：应包括合同总价、各分部分项工程价款等，需明确具体金额。说明：合同价款明细表是双方履行合同金额的依据，甲乙双方应严格按照明细表进行价款支付和结算。附件7：工程进度计划详细要求：应包括工程各阶段的开始时间、结束时间、工程内容等，需符合甲乙双方的要求。说明：工程进度计划是双方履行合同时间进度的依据，甲乙双方应严格按照进度计划进行工程施工。附件8：质量保证书详细要求：应包括质量保证措施、质量验收标准等，需符合甲乙双方的要求。说明：质量保证书是双方履行合同质量责任的依据，甲乙双方应严格按照质量保证书进行工程施工和验收。附件9：安全防护措施方案详细要求：应包括工程施工安全防护措施、安全管理制度等，需符合国家相关标准和甲乙双方的要求。说明：安全防护措施方案是双方履行合同安全责任的依据，甲乙双方应严格按照安全防护措施方案进行工程施工和安全防护。附件10：保险单据详细要求：应包括工程保险单据，如建筑工程保险、第三方责任保险等，需符合甲乙双方的要求。说明：保险单据是双方履行合同保险责任的依据，甲乙双方应确保保险单据的有效性。附件11：第三方介入协议详细要求：应包括第三方的职责、权利、义务、责任限额等，需明确具体内容。说明：第三方介入协议是规定第三方在合同执行过程中权利义务的依据，甲乙双方和第三方应严格按照协议内容进行履行。附件12：保密协议详细要求：应包括保密内容、保密期限、违约责任等，需明确具体内容。说明：保密协议是双方履行合同保密义务的依据，甲乙双方应严格按照协议内容