2024年基础设施：公路圆形涵洞施工合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年基础设施：公路圆形涵洞施工合同本合同目录一览1.合同主体及定义1.1发包方1.2承包方1.3圆形涵洞施工1.4施工地点1.5施工期限2.合同金额及支付方式2.1合同金额2.2支付方式2.3进度付款2.4最终付款2.5支付条件3.施工要求及标准3.1施工方案3.2施工材料3.3施工工艺3.4质量标准3.5安全标准4.合同的履行4.1承包方的义务4.2发包方的义务4.3工期延误4.4不可抗力5.合同的变更和解除5.1合同变更5.2合同解除6.违约责任6.1承包方的违约责任6.2发包方的违约责任7.争议解决7.1协商解决7.2调解解决7.3仲裁解决7.4法律途径8.合同的生效、变更和终止8.1合同生效8.2合同变更8.3合同终止9.保密条款9.1保密义务9.2保密期限10.知识产权10.1知识产权归属10.2使用权11.合同的转让11.1转让条件11.2转让程序12.合同的附件12.1附件列表12.2附件的有效性13.合同的语言及适用法律13.1语言13.2适用法律14.其他条款14.1合同的完整性和独立性14.2合同的修改14.3合同的签署日期和地点第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1发包方1.2承包方1.3圆形涵洞施工1.4施工地点施工地点是指甲方提供的用于本项目施工的具体地点，具体位置和范围见附件一。1.5施工期限施工期限是指乙方完成本项目所约定的全部施工内容的时间，自双方签订合同之日起至本项目竣工交付之日止。具体施工期限见附件二。第二条合同金额及支付方式2.1合同金额合同金额是指甲方支付给乙方的本项目施工费用，包括但不限于施工成本、利润及税金等，具体金额见附件三。2.2支付方式甲方支付乙方合同金额的方式分为进度付款和最终付款。2.3进度付款进度付款是指甲方按照乙方实际完成施工进度，按约定的比例支付合同金额的一部分。具体支付比例和时间见附件四。2.4最终付款最终付款是指甲方在验收合格后，按照本合同约定支付合同金额的剩余部分。2.5支付条件甲方支付合同金额的条件为乙方按照合同约定完成本项目，并按照甲方要求提供相关竣工资料。第三条施工要求及标准3.1施工方案乙方应根据甲方提供的施工图纸和技术要求，编制详细的施工方案，并提交甲方审批。3.2施工材料乙方应按照甲方要求及国家相关标准，采购合格的施工材料，并保证材料的质量。3.3施工工艺乙方应采用先进的施工工艺，确保本项目施工质量和进度。3.4质量标准本项目质量标准应符合国家相关法律法规、行业标准和甲方要求。3.5安全标准乙方应严格按照国家安全生产法律法规及相关规定，确保本项目施工安全。第四条合同的履行4.1承包方的义务乙方应按照本合同约定，完成本项目施工，并保证施工质量和安全。4.2发包方的义务甲方应按照本合同约定，支付合同金额，并提供施工场地、施工图纸等施工条件。4.3工期延误因乙方原因导致工期延误的，乙方应承担相应的违约责任。4.4不可抗力因不可抗力导致工期延误或无法履行合同的，双方可协商解决。第五条合同的变更和解除5.1合同变更合同变更应由双方协商一致，并签订书面变更协议。5.2合同解除合同解除应由双方协商一致，并签订书面解除协议。第六条违约责任6.1承包方的违约责任乙方违反本合同约定的，应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。6.2发包方的违约责任甲方违反本合同约定的，应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。第七条争议解决7.1协商解决双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。7.2调解解决协商不成的，可向甲方所在地的人民调解委员会申请调解。7.3仲裁解决调解不成的，任何一方均有权向甲方所在地有管辖权的中级人民法院提起仲裁。7.4法律途径本合同的签订、履行、变更、解除及争议解决均适用中华人民共和国法律。第八条合同的生效、变更和终止8.1合同生效本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，对双方具有法律约束力。8.2合同变更合同变更应采用书面形式，经双方协商一致后签署。变更协议成为本合同不可分割的一部分。8.3合同终止（1）合同约定的施工期限届满；（2）双方协商一致解除合同；（3）一方违约导致合同无法履行，另一方解除合同；（4）法律规定或合同约定的其他终止条件出现。8.4合同终止后的处理合同终止后，乙方应按照甲方的要求撤出施工场地，并将施工场地恢复至合同约定的状态。乙方还应按照甲方要求，办理相关工程交接手续。第九条保密条款9.1保密义务双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以严格保密。9.2保密期限保密义务自本合同签订之日起生效，至合同终止或履行完毕后五年内继续有效。第十条知识产权10.1知识产权归属本项目涉及的知识产权，包括专利权、著作权、商标权等，归甲方所有。10.2使用权未经甲方书面同意，乙方不得使用甲方的知识产权进行宣传、推广或其他商业活动。第十一条合同的转让11.1转让条件未经对方同意，任何一方不得将本合同的权利和义务全部或部分转让给第三方。11.2转让程序如需转让本合同，应书面通知对方，并经对方书面同意后方可进行。第十二条合同的附件12.1附件列表附件一：施工图纸及技术要求附件二：施工期限附件三：合同金额及支付方式附件四：进度付款及最终付款比例和时间12.2附件的有效性附件是本合同的重要组成部分，与合同具有同等法律效力。第十三条合同的语言及适用法律13.1语言本合同的语言为中文。13.2适用法律本合同的签订、履行、变更、解除及争议解决均适用中华人民共和国法律。第十四条其他条款14.1合同的完整性和独立性本合同及其附件构成双方之间关于本项目施工的完整协议，取代了所有之前的口头或书面协议和谈判。14.2合同的修改本合同的任何修改、补充均须采用书面形式，经双方签署后生效。14.3合同的签署日期和地点本合同于____年____月____日，在____（地点）签署。第二部分：第三方介入后的修正第十五条第三方介入的定义和范围15.1第三方定义第三方是指非本合同当事人，但根据本合同约定或经甲乙方同意，参与本项目施工或与本项目施工相关的各方，包括但不限于分包商、供应商、监理机构、检测机构等。15.2第三方范围第三方范围包括但不限于为本项目提供材料、设备、技术服务、咨询意见、监理检测等的一方或多方。第十六条第三方介入的程序和要求16.1第三方介入程序第三方介入应遵循本合同约定的程序，包括但不限于：（1）甲方同意第三方介入的书面通知；（2）乙方与第三方签订相应的合同或协议；（3）第三方按照合同约定履行相关义务；（4）甲方、乙方对第三方的工作进行监督和验收。16.2第三方介入要求第三方应具备相应的资质和能力，并符合国家相关法律法规和行业标准。乙方应确保第三方按照甲方的要求及本合同约定进行工作。第十七条第三方责任17.1第三方责任限额第三方对甲乙方的责任限额，按照双方与第三方签订的具体合同或协议确定。未经甲方同意，乙方不得擅自增加第三方的责任限额。17.2第三方违约第三方违反合同约定或本合同约定的，应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。17.3第三方侵权第三方侵犯甲乙方的合法权益的，应承担相应的侵权责任。第十八条甲乙方的权利和义务18.1甲方的权利和义务甲方对第三方的工作有权进行监督和验收，并按照本合同约定支付相关费用。甲方应提供必要的施工条件，并保证施工场地的安全。18.2乙方的权利和义务乙方应协助甲方对第三方的工作进行监督和验收，并按照本合同约定完成相关工作。乙方应保证第三方的资质和能力符合本合同要求。第十九条第三方与甲乙方的关系19.1第三方与甲乙方的关系界定第三方与甲乙方的关系，以第三方与甲乙方的具体合同或协议为准。本合同对第三方不具有约束力，但第三方应遵守本合同的约定。19.2第三方与甲乙方之间的沟通和协调第三方与甲乙方之间的沟通和协调，由甲乙方负责。甲乙方应确保第三方的工作符合本合同的约定。第二十条第三方介入的终止20.1第三方介入终止条件第三方介入终止条件包括但不限于：（1）第三方按照约定完成了工作；（2）甲方、乙方同意第三方退出；（3）合同或协议约定的第三方介入期限届满。20.2第三方介入终止后的处理第三方介入终止后，甲乙方应与第三方办理相关手续，包括但不限于工程交接、支付尾款等。第二十一条争议解决21.1第三方介入争议解决第三方介入引起的争议，甲乙方应通过友好协商解决。协商不成的，可依照本合同约定的争议解决方式解决。21.2第三方作为被告的争议解决第三方作为被告的争议，甲乙方有权直接向人民法院提起诉讼。第二十二条合同的变更和解除22.1第三方介入的变更和解除第三方介入的变更和解除，应依照本合同约定的变更和解除程序进行。第二十三条合同的附件23.1第三方介入的相关文件附件五：第三方介入文件列表附件六：第三方合同或协议23.2附件的有效性附件是本合同的重要组成部分，与合同具有同等法律效力。第二十四条合同的语言及适用法律24.1语言本合同的语言为中文。24.2适用法律本合同的签订、履行、变更、解除及争议解决均适用中华人民共和国法律。第二十五条其他条款25.1合同的完整性和独立性本合同及其附件构成双方之间关于本项目施工和第三方介入的完整协议，取代了所有之前的口头或书面协议和谈判。25.2合同的修改本合同的任何修改、补充均须采用书面形式，经双方签署后生效。25.3合同的签署日期和地点本合同于____年____月____日，在____（地点）签署。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：施工图纸及技术要求附件二：施工期限附件三：合同金额及支付方式附件四：进度付款及最终付款比例和时间附件五：第三方介入文件列表附件六：第三方合同或协议附件一：施工图纸及技术要求本附件包含施工所需的图纸、技术规范、施工工艺等详细信息。图纸应包括平面图、立面图、剖面图等，技术规范应详细说明材料、设备、施工方法等要求。施工工艺应包括施工步骤、施工要点等。附件二：施工期限本附件详细列出本项目从开工到竣工交付的所有时间表，包括各阶段的完成日期和项目总工期。附件三：合同金额及支付方式本附件详细列出合同金额的构成，包括施工成本、利润、税金等。支付方式包括进度付款和最终付款，具体比例和时间在附件四中详细说明。附件四：进度付款及最终付款比例和时间本附件详细说明进度付款的计算方式、支付时间及条件。最终付款在项目验收合格后进行，支付比例和时间在附件四中明确。附件五：第三方介入文件列表本附件列出第三方介入的项目、范围和相关的文件，包括但不限于分包商、供应商、监理机构、检测机构等。附件六：第三方合同或协议本附件为第三方与甲乙方签订的合同或协议，包括但不限于材料供应合同、设备租赁合同、监理服务合同等。说明二：违约行为及责任认定：1.乙方未按约定时间完成施工项目，或施工质量不符合合同约定。2.乙方未按约定采购合格的施工材料、设备或使用不符合标准的施工工艺。3.乙方未按约定保证施工安全，导致安全事故或工期延误。4.甲方未按约定支付合同金额，或延迟支付。5.甲方未按约定提供施工场地、施工图纸等施工条件。6.第三方未按约定完成相关工作，或工作质量不符合合同要求。违约责任认定标准：1.乙方违约导致工期延误的，应按照合同约定支付违约金。2.乙方违约导致质量问题的，应承担修复费用或重新施工费用。3.乙方违约导致安全事故的，应承担相应的赔偿责任。4.甲方违约导致乙方损失的，应予以赔偿。5.第三方违约导致甲方、乙方损失的，甲方、乙方有权向第三方追偿。示例说明：如果乙方未按照约定时间完成施工项目，甲方可以根据合同约定向乙方支付违约金。具体违约金的计算方式和金额在附件四中详细说明。说明三：法律名词及解释：1.合同：本合同是指甲乙方之间关于施工项目的权利义务关系