2024年工程建设项目钢结构合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年工程建设项目钢结构合同本合同目录一览第一条合同主体1.1发包人1.2承包人第二条工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容第三条合同金额3.1合同总价3.2付款方式3.3付款进度第四条工程质量4.1质量标准4.2质量保证4.3质量验收第五条工程进度5.1施工工期5.2进度计划5.3延期违约责任第六条材料与设备6.1材料供应6.2设备供应6.3材料与设备验收第七条施工安全7.1安全措施7.2安全事故处理7.3安全验收第八条技术交流8.1技术资料提供8.2技术咨询与服务8.3技术变更第九条合同的变更与解除9.1变更条件9.2解除条件9.3变更与解除的程序第十条违约责任10.1发包人的违约责任10.2承包人的违约责任10.3违约赔偿第十一条争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构11.3诉讼或仲裁地点第十二条合同的生效、变更与终止12.1合同生效条件12.2合同变更程序12.3合同终止条件第十三条其他条款13.1保密条款13.2广告宣传条款13.3知识产权保护条款第十四条合同的附件14.1附件清单14.2附件的有效性第一部分：合同如下：第一条合同主体1.1发包人1.1.1发包人名称：1.1.2发包人地址：1.1.3发包人法定代表人：1.2承包人1.2.1承包人名称：1.2.2承包人地址：1.2.3承包人法定代表人：第二条工程概况2.1工程名称：2024年钢结构工程建设项目2.2工程地点：2.3工程规模：2.4工程内容：包括但不限于钢结构设计、制造、运输、安装、调试等。第三条合同金额3.1合同总价：人民币（大写）：3.2付款方式：3.2.1预付款：合同签订后，发包人支付合同总价的一定比例作为预付款。3.2.2进度付款：按照工程进度，发包人按合同约定的比例支付进度款。3.2.3竣工付款：工程验收合格后，发包人支付合同总价扣除预付款和进度付款后的剩余款项。3.3付款进度：按照工程进度和合同约定进行付款。第四条工程质量4.1质量标准：工程质量应符合国家相关法律法规、行业标准和发包人的要求。4.2质量保证：承包人应按照合同约定保证工程质量，并提供相应的质量保证措施。4.3质量验收：工程完成后，由发包人组织验收，承包人应按照验收标准提供相关资料和配合验收工作。第五条工程进度5.1施工工期：工程预计开工日期至工程预计竣工日期。5.2进度计划：承包人应制定详细的工程进度计划，并提交给发包人审批。5.3延期违约责任：由于承包人原因导致工程延期，承包人应承担相应的违约责任。第六条材料与设备6.1材料供应：承包人负责提供合同约定的材料，并保证材料质量。6.2设备供应：承包人负责提供合同约定的设备，并保证设备质量。6.3材料与设备验收：发包人有权对承包人提供的材料和设备进行验收，不符合合同约定的，承包人应负责更换或修复。第七条施工安全7.1安全措施：承包人应制定施工安全措施，并提交给发包人审批。7.2安全事故处理：安全事故发生时，承包人应立即报告发包人，并采取措施防止事故扩大。7.3安全验收：工程完成后，由发包人组织安全验收，承包人应按照验收标准提供相关资料和配合验收工作。第八条技术交流8.1技术资料提供：承包人应向发包人提供完整的技术资料，包括设计文件、施工图纸、技术规范等。8.2技术咨询与服务：承包人应提供技术咨询服务，解答发包人关于工程的技术问题。8.3技术变更：由于工程实际情况或发包人要求，需要对合同约定的技术内容进行变更时，双方应协商一致，并签订书面变更协议。第九条合同的变更与解除9.1变更条件：合同履行过程中，由于不可抗力、政策调整等原因，需要变更合同的，双方应协商一致，并签订书面变更协议。9.2解除条件：合同履行过程中，由于不可抗力等原因，导致合同无法继续履行，双方可协商解除合同。9.3变更与解除的程序：合同变更或解除应通过书面协议进行，经双方签字盖章后生效。第十条违约责任10.1发包人的违约责任：发包人未按合同约定支付款项、延迟支付款项或违反合同其他条款的，应承担违约责任，向承包人支付违约金。10.2承包人的违约责任：承包人未按合同约定完成工程、延迟完成工程或违反合同其他条款的，应承担违约责任，向发包人支付违约金。10.3违约赔偿：违约金的具体数额由双方在合同中约定。第十一条争议解决11.1争议解决方式：双方应通过友好协商解决合同履行过程中的争议。11.2争议解决机构：如协商不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。11.3诉讼或仲裁地点：合同签订地。第十二条合同的生效、变更与终止12.1合同生效条件：合同自双方签字盖章之日起生效。12.2合同变更程序：合同变更应通过书面协议进行，经双方签字盖章后生效。12.3合同终止条件：合同履行完毕，双方权利义务终止。第十三条其他条款13.1保密条款：双方应对合同内容和履行过程中的商业秘密予以保密，未经对方同意不得泄露给第三方。13.2广告宣传条款：未经对方同意，任何一方不得使用对方的名称、标志等进行广告宣传。13.3知识产权保护条款：双方应对对方在合同履行过程中创造的知识产权予以保护，未经对方同意不得侵犯对方的知识产权。第十四条合同的附件14.1附件清单：附件清单详见附件一。14.2附件的有效性：附件是合同不可分割的一部分，与合同具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正第十五条第三方介入15.1第三方概念：本合同所述第三方指除甲乙方之外的参与工程建设的各方，包括但不限于设计单位、监理单位、施工单位、材料供应商、设备供应商等。15.2第三方责任：第三方应按照合同约定和相关法律法规的要求，履行各自职责，保证工程质量、安全、进度等目标的实现。第十六条第三方介入的额外条款16.1第三方选择：甲乙方应共同协商确定第三方，并在合同中明确第三方的名称、职责和义务。16.2第三方协调：甲乙方应负责协调第三方的工作，确保第三方按照合同约定履行各项职责。16.3第三方监督：甲乙方应对第三方的工程质量、安全、进度等方面进行监督，确保第三方的工作符合合同要求。第十七条第三方责任限额17.1第三方责任限制：第三方应对其履行合同过程中产生的损失承担有限责任，但法律、法规另有规定的除外。17.2第三方责任限额约定：甲乙方应在合同中明确第三方的责任限额，包括赔偿金额、赔偿范围等。第十八条第三方与其他各方的关系18.1第三方与甲乙方：第三方应服从甲乙方的管理和监督，按照甲乙方的要求履行合同义务。18.2第三方与工程：第三方应对其参与建设的工程质量、安全、进度等方面负责，确保工程顺利进行。18.3第三方与监理：监理单位应负责对第三方的工程质量、安全、进度等方面进行监督，发现问题应及时通知甲乙方和第三方协商解决。第十九条第三方违约处理19.1第三方违约：第三方未按合同约定履行义务，或存在违法行为的，应承担违约责任。19.2第三方违约处理程序：甲乙方发现第三方违约时，应立即通知第三方，并要求第三方在规定时间内纠正违约行为。第三方未纠正违约行为或无法纠正的，甲乙方有权按合同约定追究第三方的违约责任。第二十十条第三方权益保护20.1第三方权益保护：甲乙方应保护第三方的合法权益，不得擅自变更、解除合同中约定的第三方权益。20.2第三方权益变更：如因合同履行需要变更第三方的权益，甲乙方应协商一致，并签订书面变更协议。第二十一条第三方退出21.1第三方退出条件：合同履行过程中，第三方因不可抗力等原因需要退出的，应提前通知甲乙方。21.2第三方退出程序：第三方退出时，应按照合同约定办理相关手续，确保工程顺利进行。第二十二条第三方介入的合同修订22.1合同修订：本合同第三方向其他方提供服务或承担义务时，如需调整合同内容，甲乙方应协商一致，并签订书面修订协议。22.2修订协议效力：修订协议经甲乙方签字盖章后生效，与原合同具有同等法律效力。第二十三条第三方介入后的争议解决23.1争议解决方式：如第三方介入引起的争议无法协商解决，甲乙方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。23.2诉讼或仲裁地点：合同签订地。第二十四条第三方介入后的合同终止24.1合同终止条件：合同履行完毕，甲乙方与第三方的权利义务终止。24.2合同终止程序：合同终止时，甲乙方与第三方应按照合同约定办理相关手续，确保工程顺利进行。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程设计图纸附件二：施工方案和施工组织设计附件三：材料和设备供应清单附件四：工程质量验收标准附件五：安全施工措施附件六：付款计划和进度表附件七：变更和解除合同的协议附件八：违约金计算公式附件九：争议解决机构的相关规定附件十：合同履行过程中产生的其他文件和资料附件的详细要求和说明：附件一：工程设计图纸应包括工程的全套设计图纸，包括但不限于平面图、立面图、剖面图、细部图等，并应符合国家相关法律法规和行业标准。附件二：施工方案和施工组织设计应详细说明施工过程中的各项措施和方法，包括施工进度计划、施工工艺、施工质量控制等。附件三：材料和设备供应清单应详细列明合同中约定的材料和设备的名称、规格、数量、质量标准等。附件四：工程质量验收标准应包括工程质量验收的条件、程序、标准和要求等。附件五：安全施工措施应包括施工过程中的安全防护措施、安全管理制度、安全事故处理等。附件六：付款计划和进度表应详细列明合同价款支付的时间、金额和条件等。附件七：变更和解除合同的协议应详细说明合同变更和解除的条件、程序和双方的责任等。附件八：违约金计算公式应明确违约金的计算方法和计算依据。附件九：争议解决机构的相关规定应包括争议解决机构的名称、地址、联系方式等。附件十：合同履行过程中产生的其他文件和资料应包括工程验收报告、工程结算报告等。说明二：违约行为及责任认定：1.甲乙任何一方未按合同约定履行义务，包括但不限于未按约定的时间、质量、数量等履行。2.甲乙任何一方提供的材料、设备不符合合同约定的质量标准。3.甲乙任何一方未按约定的进度完成工程。4.甲乙任何一方未按约定的方式支付价款或进度款。5.甲乙任何一方未按合同约定保护对方的商业秘密和知识产权。违约责任认定：1.违约责任的认定应根据合同约定的违约责任方式和违约金计算公式进行。2.违约责任的认定应考虑违约行为对工程进度、质量、安全等方面造成的影响和损失。3.违约责任的认定应按照合同约定的违约责任承担方式进行，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。示例说明：如果承包人未按合同约定的时间完成工程，导致工程延期，承包人应按照合同约定的违约金计算公式支付违约金。如果发包人未按合同约定的方式支付进度款，导致工程进度受到影响，发包人应按照合同约定的违约责任承担方式支付违约金或赔偿损失。说明三：法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。2.