施工期间进度调整实施协议

施工期间进度调整实施协议合同编号：__________施工期间进度调整实施协议甲方：__________乙方：__________鉴于：1.甲方为项目业主，拥有项目所有权和监督权；2.乙方为施工方，负责本项目的施工；4.由于不可抗力等特殊情况，导致项目进度受到影响，需对原施工进度计划进行调整；5.双方为保证项目顺利实施，经协商一致，就项目进度调整事项达成本协议。第一条调整原则1.1本协议的签订遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则；1.2双方应严格按照主合同的约定履行各自的权利和义务；1.3调整进度计划应确保项目质量、安全、环保等要求得到满足。第二条调整内容2.1鉴于实际情况，双方同意对原施工进度计划进行调整，具体调整内容如下：（1）施工起始日期由原计划的____年__月__日调整为____年__月__日；（2）施工结束日期由原计划的____年__月__日调整为____年__月__日；（3）其他涉及工期的调整：__________。2.2双方应根据项目实际情况，及时调整相关施工方案和资源配置，确保项目顺利实施。第三条调整后的责任分配3.1乙方应按照本协议约定的调整后的工期完成施工任务，如有延期，应按照主合同约定承担违约责任；3.2甲方应按照主合同约定，及时支付乙方工程进度款，确保乙方施工资金需求；3.3双方应共同协调解决项目施工过程中出现的问题，确保项目进度、质量、安全等目标的实现。第四条保密条款4.1除非依法应当向行政机关、司法机关提供本协议外，双方应对本协议的内容和签订过程予以保密，未经对方同意不得向第三方披露；4.2双方应对本协议涉及的施工项目相关信息予以保密，未经对方同意不得向第三方披露；4.3乙方应对甲方提供的技术资料、图纸等保密资料予以保密，不得泄露给第三方。第五条违约责任5.1双方应严格履行本协议约定的义务，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失；5.2乙方如未能按照调整后的工期完成施工任务，应按照主合同约定承担违约责任；5.3甲方如未能按照主合同约定支付工程进度款，乙方有权暂停施工，由此造成的损失由甲方承担。第六条争议解决6.1双方在履行本协议过程中发生的争议，应通过友好协商解决；6.2如协商不成，任何一方均有权向项目所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。第七条其他条款7.1本协议一式两份，甲、乙双方各执一份；7.2本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，至项目竣工验收合格且乙方完成所有合同义务之日终止；7.3本协议未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________签订日期：____年__月__日一、附件列表：1.施工合同2.项目设计图纸3.施工方案4.工程进度计划5.施工组织设计6.施工人员名单7.材料供应合同8.设备租赁合同9.安全文明施工保证措施10.环保措施及验收报告11.工程质量保修书12.双方的公司资质文件13.项目经理及技术负责人的资格证明14.其他与施工相关的协议和文件。二、违约行为及认定：1.甲方未按照约定时间支付工程进度款，视为违约。2.乙方未按照约定工期完成施工任务，视为违约。3.乙方未按照施工方案、设计图纸施工，导致项目质量不符合约定，视为违约。4.乙方未按照约定采取安全文明施工措施，导致安全事故发生，视为违约。5.乙方未按照约定采取环保措施，导致环保问题，视为违约。6.双方未按照约定履行保密义务，泄露对方商业秘密，视为违约。7.甲方未按照约定提供施工场地、施工条件，导致乙方无法正常施工，视为违约。8.甲方未按照约定提供施工所需的资料、图纸等，导致乙方无法正常施工，视为违约。三、法律名词及解释：1.甲方：指项目业主，拥有项目所有权和监督权。2.乙方：指施工方，负责本项目的施工。3.施工合同：双方签订的约定施工任务、工期、质量、价款等事项的合同。4.工期：双方约定的施工开始和结束的时间。5.违约金：一方违约时，应向守约方支付的赔偿金。6.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。7.保密义务：双方对合同内容和施工项目相关信息予以保密的义务。8.环保措施：乙方在施工过程中应采取的环境保护措施。9.质量保修：乙方对施工项目的质量承担保修责任。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.遇到施工进度滞后：及时调整施工计划，优化资源配置，增加施工人员或延长施工时间。2.遇到设计变更：双方协商确定变更内容，重新签订补充协议，并调整施工计划。3.遇到支付问题：双方应及时沟通，协商解决支付问题，确保施工资金需求。4.遇到施工质量问题：及时停工整改，重新验收，确保项目质量符合约定。5.遇到安全事故：立即启动应急预案，及时报告相关部门，依法承担相应责任。6.遇到环保问题：立即采取整改措施，依法承担相应责任。7.遇到合同争议：协商解决，协商不成时，向有管辖权的人民法院提起诉讼。五、所有应用场景：1.适用于各类建筑工程项目施工期间进度调整。2.适用于施工合同签订后，因不可抗力等特殊情况导致进度受到影响的情况。3.适用于需要调整施