2024年公共设施施工合同样本

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年公共设施施工合同样本本合同目录一览第一条合同主体1.1发包方1.2承包方第二条工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容第三条合同金额3.1合同总价3.2付款方式3.3付款进度3.4价款调整第四条合同工期4.1工期要求4.2工期延误4.3工期提前第五条质量标准5.1工程质量要求5.2质量验收5.3质量保修第六条材料和设备6.1材料供应6.2设备供应6.3材料和设备验收第七条施工许可和手续7.1施工许可7.2施工手续7.3施工证照第八条安全生产8.1安全生产要求8.2安全事故处理8.3安全生产培训第九条变更和解除合同9.1合同变更9.2合同解除9.3变更和解除的程序第十条违约责任10.1违约行为10.2违约责任10.3违约赔偿第十一条争议解决11.1争议解决方式11.2仲裁11.3诉讼第十二条合同的生效、变更和终止12.1合同生效条件12.2合同变更12.3合同终止第十三条保密条款13.1保密内容13.2保密期限13.3保密违约责任第十四条其他条款14.1不可抗力14.2法律适用14.3合同附件第一部分：合同如下：第一条合同主体1.1发包方1.1.1单位名称：____________1.1.2单位地址：____________1.1.3联系人：____________1.1.4联系电话：____________1.2承包方1.2.1单位名称：____________1.2.2单位地址：____________1.2.3联系人：____________1.2.4联系电话：____________第二条工程概况2.1工程名称：____________2.2工程地点：____________2.3工程规模：____________2.4工程内容：____________第三条合同金额3.1合同总价：____________元（大写：____________元整）3.2付款方式：____________3.2.1预付款：合同签订后，发包方支付合同总价的一定比例（具体比例双方协商确定）作为预付款。3.2.2进度付款：按照工程进度的实际完成情况，发包方按照约定的比例支付相应的工程进度款。3.2.3尾款：工程验收合格后，发包方支付合同总价扣除已支付进度款和预付款后的剩余款项。3.3付款进度：具体付款进度按照双方约定的工程进度进行。3.4价款调整：合同执行过程中，如遇市场价格变动、政策调整等影响合同价格的因素，双方可协商进行价款调整。第四条合同工期4.1工期要求：____________4.2工期延误：4.2.1因承包方原因导致工期延误的，承包方应承担相应的违约责任。4.2.2因发包方原因导致工期延误的，发包方应承担相应的违约责任。4.3工期提前：4.3.1承包方提前完成工程的，按合同约定的工程进度支付相应的进度款。4.3.2发包方提前要求完工的，应与承包方协商确定提前完工的可行性和相关追加费用。第五条质量标准5.1工程质量要求：____________5.2质量验收：5.2.1工程验收标准：按照合同约定的质量标准进行验收。5.2.2验收程序：工程完成后，承包方应向发包方提交验收申请，发包方组织验收。5.2.3验收结果：验收合格的，双方签署验收报告；验收不合格的，承包方应在规定时间内整改到位并重新验收。5.3质量保修：5.3.1保修期限：合同约定的保修期限为____________个月。5.3.2保修范围：合同约定的保修范围为____________。5.3.3保修责任：承包方在保修期限内对保修范围内的工程质量问题负责维修和更换。第六条材料和设备6.1材料供应：6.1.1材料供应方：____________6.1.2材料质量标准：____________6.1.3材料验收程序：承包方对供应的材料进行验收，验收合格的予以使用。6.2设备供应：6.2.1设备供应方：____________6.2.2设备质量标准：____________6.2.3设备验收程序：承包方对供应的设备进行验收，验收合格的予以使用。6.3材料和设备验收：6.3.1验收标准：按照合同约定的质量标准进行验收。6.3.2验收程序：承包方应向发包方提交验收申请，发包方组织验收。6.3.3验收结果：验收合格的，双方签署验收报告；验收不合格的，承包方应在规定时间内整改到位并重新验收。第八条安全生产8.1安全生产要求：承包方应严格按照国家安全生产法律法规和行业标准进行施工，确保施工安全。8.2安全事故处理：如发生安全事故，承包方应立即报告发包方和相关部门，并采取有效措施防止事故扩大。根据事故原因，按照相关法律法规和合同约定承担相应责任。8.3安全生产培训：承包方应定期对施工现场人员进行安全生产培训，提高施工人员的安全意识和操作技能。第九条变更和解除合同9.1合同变更：合同执行过程中，如因特殊情况需要变更合同内容，双方可协商一致后签订书面变更协议。9.2合同解除：9.2.1发包方解除合同：发包方有权解除合同，但应提前通知承包方，并支付合同总价的一定比例（具体比例双方协商确定）作为违约金。9.2.2承包方解除合同：承包方有权解除合同，但应提前通知发包方，并支付合同总价的一定比例（具体比例双方协商确定）作为违约金。9.3变更和解除的程序：合同变更或解除应经双方协商一致，并签订书面协议。第十条违约责任10.1违约行为：10.1.1发包方未按约定时间支付价款，迟延履行债务的。10.1.2发包方未按约定提供施工条件，影响工程进度的。10.1.3承包方未按约定时间完成工程，迟延履行债务的。10.1.4承包方工程质量不符合约定，影响工程使用的。10.2违约责任：10.2.1发包方违约的，应承担违约责任，向承包方支付违约金，并赔偿因此给承包方造成的损失。10.2.2承包方违约的，应承担违约责任，向发包方支付违约金，并赔偿因此给发包方造成的损失。10.3违约赔偿：违约方应按照合同约定和法律规定承担相应的赔偿责任。第十一条争议解决11.1.1仲裁：双方约定仲裁委员会进行仲裁。11.1.2诉讼：向合同履行地的人民法院提起诉讼。11.2仲裁：11.2.1仲裁委员会：双方约定选定的仲裁委员会。11.2.2仲裁程序：按照仲裁委员会的仲裁规则进行。11.3诉讼：11.3.1管辖法院：合同履行地的人民法院。11.3.2诉讼程序：按照民事诉讼法进行。第十二条合同的生效、变更和终止12.1合同生效条件：合同自双方签字（或盖章）之日起生效。12.2合同变更：合同变更应经双方协商一致，并签订书面变更协议。12.3合同终止：合同执行完毕，双方结算完毕，合同即告终止。第十三条保密条款13.1保密内容：双方在合同履行过程中获知的对方的商业秘密、技术秘密、市场信息等。13.2保密期限：自合同生效之日起至合同终止之日止。13.3保密违约责任：违反保密义务的一方应承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。第十四条其他条款14.1不可抗力：因不可抗力导致合同无法履行或部分履行，双方均不承担违约责任。14.2法律适用：本合同适用中华人民共和国法律。14.3合同附件：本合同附件包括合同签订时双方提供的相关文件和资料。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方定义与范围1.1第三方定义：本合同中所称第三方，是指除甲乙方之外的，与本合同有关联的其他主体，包括但不限于中介方、监理方、勘察设计方、供应商、分包商等。1.2第三方范围：第三方包括但不限于参与工程建设的所有单位及个人，以及与工程建设相关的咨询、评估、检测等机构。第二条第三方介入的方式与条件2.1第三方介入方式：第三方介入可以通过甲乙双方的协商一致，也可以通过法律规定或者行业惯例来实现。2.2.1第三方具备相应的资质和能力，能够提供专业服务。2.2.2甲乙双方同意第三方介入，并明确其职责和权利。2.2.3第三方介入不违反相关法律法规，不妨碍合同的履行。第三条第三方的主要职责3.1第三方应按照甲乙双方的约定，提供专业服务，并保证服务的质量。3.2第三方应遵守合同的约定，不得擅自改变合同的内容，不得损害甲乙双方的合法权益。3.3第三方应按照合同约定的时间和方式，向甲乙双方提供服务，并接受甲乙双方的监督。第四条第三方的主要权利4.1第三方有权按照合同约定，获得相应的报酬和服务费用。4.2第三方有权在合同约定的范围内，自主决定服务的方式和内容。4.3第三方有权要求甲乙双方提供必要的工作条件和配合。第五条第三方责任限额5.1第三方责任限额的确定：第三方责任限额根据第三方的资质、能力、介入的深度以及甲乙双方的协商来确定。5.2第三方责任限额的告知：甲乙双方应在合同中明确第三方的责任限额，并通知第三方。5.3第三方责任限额的调整：甲乙双方可以根据合同的履行情况，协商调整第三方的责任限额。第六条第三方违约责任6.1第三方违约行为：第三方未按照合同约定履行义务，迟延履行债务，或者提供的服务不符合质量要求的。6.2第三方违约责任：第三方应承担违约责任，向甲乙双方支付违约金，并赔偿因此给甲乙双方造成的损失。6.3第三方违约赔偿：第三方应按照合同约定和法律规定承担相应的赔偿责任。第七条第三方与甲乙方的关系7.1第三方与甲方关系：第三方应服从甲方的管理和监督，按照甲方的要求提供服务。7.2第三方与乙方关系：第三方应按照乙方的要求提供服务，并接受乙方的监督。7.3第三方与甲方、乙方的权利义务：第三方对甲方、乙方承担的责任，不免除甲方、乙方根据本合同应当承担的责任。第八条第三方介入的变更和解除8.1第三方变更：第三方因故不能继续履行合同义务的，甲乙双方可以协商变更第三方。8.2第三方解除：8.2.1甲乙双方解除第三方：甲乙双方协商一致，可以解除第三方的合同义务。8.2.2第三方解除合同：第三方因故不能履行合同义务的，可以解除合同。8.3变更和解除的程序：第三方变更或解除合同，应经甲乙双方协商一致，并签订书面协议。第九条第三方介入的争议解决9.1争议解决方式：第三方介入产生的争议，可以先由甲乙双方协商解决；协商不成的，可以采用仲裁或者诉讼方式解决。9.2仲裁：甲乙双方约定选定的仲裁委员会进行仲裁。9.3诉讼：向合同履行地的人民法院提起诉讼。第十条第三方介入的保密条款10.1保密内容：第三方在提供服务过程中获知的甲乙双方的商业秘密、技术秘密、市场信息等。10.2保密期限：自第三方介入之日起至合同终止之日止。10.3保密违约责任：第三方违反保密义务的，应承担违约责任，赔偿甲乙双方因此遭受的损失。第十一条第三方介入的其他条款11.1不可抗力：第三方因不可抗力导致不能履行合同义务的，不承担违约责任。11.2法律适用：第三方介入适用中华人民共和国法律。11.3合同附件：第三方介入的相关文件和资料作为合同附件。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：合同协议书附件二：工程设计图纸附件三：工程预算书附件四：施工计划附件五：材料供应合同附件六：设备供应合同附件七：施工许可证附件八：安全生产方案附件九：质量保证书附件十：保修条款附件十一：保密协议附件十二：第三方服务协议附件十三：工程变更通知书附件十四：违约金计算公式附件一：合同协议书详细要求：合同协议书应包括甲乙双方的基本信息、工程概况、合同金额、工期要求、质量标准、违约责任等主要条款。附件二：工程设计图纸详细要求：工程设计图纸应详细描述工程的外观、结构、材料、设备等各个方面，以便承包方准确理解工程要求。附件三：工程预算书详细要求：工程预算书应包括工程总价、各项工程费用明细、材料和设备费用等，以便甲乙双方明确工程成本。附件四：施工计划详细要求：施工计划应包括施工进度、施工方法、施工人员安排等，以便甲乙双方掌握施工进度和计划。附件五：材料供应合同详细要求：材料供应合同应包括材料供应商信息、材料种类、质量标准、供应数量、供应时间等。附件六：设备供应合同详细要求：设备供应合同应包括设备供应商信息、设备种类、质量标准、供应数量、供应时间等。附件七：施工许可证详细要求：施工许可证应包括许可证编号、许可范围、许可条件、许可期限等。附件八：安全生产方案详细要求：安全生产方案应包括安全生产措施、安全生产责任、安全生产培训等。附件九：质量保证书详细要求：质量保证书应包括质量标准、质量验收程序、质量保修期限等。附件十：保修条款详细要求：保修条款应包括保修范围、保修期限、保修责任等。附件十一：保密协议详细要求：保密协议应明确保密内容、保密期限、保密违约责任等。附件十二：第三方服务协议详细要求：第三方服务协议应包括第三方职责、权利、报酬、违约责任等。附件十三：工程变更通知书详细要求：工程变更通知书应包括变更内容、变更原因、变更后的工程量、变更后的合同价款等。附件十四：违约金计算公式详细要求：违约金计算公式应明确违约金的比例、计算方法等。说明二：违约行为及责任认定：违约行为：1.甲方迟延支付价