建筑工程单项劳务分包协议书模板

合同编号：__________建筑工程单项劳务分包协议书合同双方：名称：__________地址：__________联系人：__________联系电话：__________名称：__________地址：__________联系人：__________联系电话：__________第一条工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程内容：__________1.4工程工期：自____年__月__日起至____年__月__日止。第二条劳务分包范围2.1分包人同意按合同约定，完成工程所需的全部或部分劳务工作，包括但不限于：__________2.2分包人应按照承包人的要求，提供合格的劳务人员，并保证劳务人员的素质和技能。第三条劳务人员管理3.1分包人应负责劳务人员的招聘、培训、管理及工资发放等工作。3.2分包人应确保劳务人员遵守工程现场的各项规章制度，服从工程现场的管理。3.3分包人应承担劳务人员在工作中发生的一切安全事故及法律责任。第四条质量与验收4.1分包人应严格按照工程设计文件和施工规范进行施工，确保工程质量。4.2工程验收合格后，分包人应将工程资料移交承包人存档。第五条合同价格5.1本协议的合同总价款为人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。5.2承包人应按本协议约定的付款方式及时支付合同价款。第六条付款方式6.1承包人应在工程验收合格后____个工作日内，向分包人支付合同价款的____%。6.2剩余的合同价款，承包人应在工程验收合格后____个月内，按分包人实际完成工程量的____%，向分包人支付。6.3分包人应提供等额的发票，以便承包人依法进行税前扣除。第七条违约责任7.1双方应严格履行本协议的约定，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。7.2分包人未按约定完成工程，应按合同价款的____%向承包人支付违约金。7.3承包人未按约定支付合同价款，应按未支付金额的____%向分包人支付违约金。第八条争议解决8.1本协议在履行过程中，如发生争议，双方应友好协商解决。8.2如协商不成，任何一方均有权向工程所在地的人民法院提起诉讼。第九条其他约定9.1本协议一式两份，甲乙双方各执一份。9.2本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且合同价款支付完毕后终止。甲方（分包人）：__________乙方（承包人）：__________签订日期：____年__月__日注意事项及解决办法：1.注意事项：（1）双方在签订合同时，应仔细阅读合同全文，确保对合同条款的理解和认同。（2）明确工程范围和劳务人员管理，确保分包人按照要求提供合格的劳务人员。（3）注意合同价格和付款方式的约定，确保按时支付合同价款。（4）双方应严格按照协议约定的违约责任执行，如有违约，应承担相应的违约责任。2.解决办法：（1）双方在履行过程中如发生争议，应友好协商解决。（2）如协商不成，任何一方有权向工程所在地的人民法院提起诉讼。关键词语的法律名词解释：1.劳务分包：指分包人按照承包人的要求，完成工程所需的全部或部分劳务工作。2.分包人：指具备相关资质和能力，承担劳务分包工作的法人或其他组织。3.承包人：指委托分包人进行劳务分包的法人或其他组织。4.工程验收：指工程完成后，由相关单位进行的质量、安全、功能等方面的检查、评定和认可。5.违约金：指一方违反合同约定，应向守约方支付的赔偿金。6.争议解决：指在合同履行过程中，双方发生分歧时，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式，解决合同争议的过程。特殊应用场合及补充条款：1.工程变更：如遇工程设计变更或其他原因导致工程内容、工程量发生变化，双方应协商调整合同价款和工程进度。2.不可抗力：因自然灾害、社会事件等不可抗力因素导致工程无法正常进行，双方应协商暂停或终止合同，并根据实际情况分担损失。3.劳务人员不足：如分包人无法按约定提供足够的劳务人员，双方应协商调整劳务人员配置和工程进度。4.工程质量问题：如分包人施工的工程出现质量问题，分包人应负责修复并承担相应责任。5.工程延期：如分包人原因导致工程延期，分包人应按合同价款的____%向承包人支付延期违约金。6.工程安全事故：如分包人在施工过程中发生安