土建施工2024年度劳务分包协议范本版

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

土建施工2024年度劳务分包协议范本版本合同目录一览1.总则1.1定义与解释1.2适用法律1.3合同文件的优先顺序2.劳务分包范围与工程内容2.1劳务分包范围2.2工程内容3.分包价格与支付3.1分包价格3.2支付方式与时间4.工期与进度4.1工期要求4.2进度计划5.质量与标准5.1质量要求5.2验收标准6.安全生产与环保6.1安全生产要求6.2环保要求7.劳务分包方的义务与责任7.1劳务分包方的义务7.2劳务分包方的责任8.承包方的义务与责任8.1承包方的义务8.2承包方的责任9.违约责任9.1劳务分包方的违约责任9.2承包方的违约责任10.争议解决10.1争议的解决方式10.2争议解决的地点与机构11.合同的变更与解除11.1合同的变更11.2合同的解除12.合同的终止与验收12.1合同的终止12.2验收程序与标准13.保密条款13.1保密内容13.2保密期限14.其他条款14.1不可抗力14.2合同的转让14.3附件第一部分：合同如下：第一条总则1.1定义与解释1.1.3本合同所称的甲方是指具有________资质的土建施工企业。1.1.4本合同所称的乙方是指具有________资质的劳务分包企业。1.2适用法律本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。1.3合同文件的优先顺序本合同的构成文件依次为：合同协议书、本合同第一条至第七条、附件以及双方协商一致的其他文件。前述文件的矛盾解释权归双方协商解决。第二条劳务分包范围与工程内容2.1劳务分包范围（1）模板工程；（2）混凝土工程；（3）钢筋工程；（4）砌筑工程；（5）装饰工程；（6）其他双方约定的工程。2.2工程内容工程内容包括但不限于：（1）土建施工图纸所示的全部建筑结构施工；（2）按甲方要求进行的技术交底、施工组织设计及施工方案；（3）现场施工人员的管理及安全培训；（4）施工材料、设备及临时设施的准备及管理；（5）工程质量、进度、安全等方面的控制与协调。第三条分包价格与支付3.1分包价格本合同劳务分包价格根据工程量清单、工程单价及合同约定的其他费用确定。具体价格在附件中详细列明。3.2支付方式与时间甲方按照乙方的实际完成工程量，按照合同约定的支付比例和时间进行支付。具体支付方式、时间及比例在附件中详细列明。第四条工期与进度4.1工期要求乙方应按照甲方的要求，确保工程在约定的工期内完成。工程竣工日期以验收合格证书签发日期为准。4.2进度计划乙方应制定详细的施工进度计划，并提交甲方备案。乙方应严格按照进度计划进行施工，如有变更，需提前一周书面通知甲方。第五条质量与标准5.1质量要求乙方应按照国家标准、行业标准和地方标准以及甲方的要求进行施工，确保工程质量。5.2验收标准工程验收标准按照《建筑工程质量验收统一标准》（GB503002001）及甲方要求执行。工程验收不合格的，乙方应按照甲方的要求及时整改，直至达到验收标准。第六条安全生产与环保6.1安全生产要求乙方应严格按照国家安全生产法律法规、行业安全生产标准和甲方安全生产要求进行施工，确保施工过程中的人身安全和工程安全。6.2环保要求乙方应遵守国家环保法律法规，严格按照甲方环保要求进行施工，确保施工过程中的环境保护。第七条劳务分包方的义务与责任7.1劳务分包方的义务（1）按照甲方要求，按时提供合格的劳动力；（2）负责乙方的施工人员伤亡事故的善后处理；（3）负责乙方施工人员的工资、福利、保险等事项；（4）负责乙方的施工材料、设备及临时设施的准备和管理；（5）负责乙方施工过程中的质量、进度、安全等方面的控制和协调。7.2劳务分包方的责任（1）乙方应保证施工人员的安全教育和技能培训；（2）乙方应保证施工过程中的工程质量；（3）乙方应按照约定时间完成工程；（4）乙方应对因施工原因造成的第三方损失承担赔偿责任；（5）乙方应承担因施工原因造成的环境污染治理责任。第八条承包方的义务与责任8.1承包方的义务（1）提供施工图纸、施工组织设计、施工方案等技术文件；（2）对乙方进行技术交底，明确施工要求和技术标准；（3）提供施工场地、临时设施、材料等资源；（4）负责工程质量、进度、安全等方面的监督和协调；（5）按时支付乙方劳务分包费用；（6）负责工程验收和保修。8.2承包方的责任（1）因设计原因造成的质量问题，由承包方负责整改；（2）因承包方原因造成的工程进度延误，由承包方承担相应责任；（3）承包方应承担工程中的安全生产责任；（4）承包方应承担工程中的环境保护责任；（5）承包方应对因施工原因造成的第三方损失承担赔偿责任。第九条违约责任9.1劳务分包方的违约责任如乙方未按照约定完成工程，或工程质量不符合合同约定，乙方应承担违约责任，向甲方支付违约金，具体金额双方协商确定。9.2承包方的违约责任如甲方未按照约定支付劳务分包费用，或未提供施工条件，甲方应承担违约责任，向乙方支付违约金，具体金额双方协商确定。第十条争议解决10.1争议的解决方式双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。10.2争议解决的地点与机构本合同争议的诉讼地点为合同签订地人民法院，双方应自觉履行法院判决。第十一条合同的变更与解除11.1合同的变更合同的变更应书面协议，并经双方签字盖章确认。变更内容作为合同的组成部分。11.2合同的解除如因不可抗力等原因导致合同无法履行，双方协商一致可以解除合同。合同解除后的善后处理事项，双方应协商确定。第十二条合同的终止与验收12.1合同的终止本合同在工程验收合格，乙方向甲方支付完毕全部劳务分包费用后终止。12.2验收程序与标准工程验收按照本合同第五条的约定进行，验收不合格的，乙方应按要求整改，直至达到验收标准。第十三条保密条款13.1保密内容双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等，未经对方同意不得向第三方泄露。13.2保密期限保密期限自本合同签订之日起算，至合同终止或履行完毕之日止。第十四条其他条款14.1不可抗力不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。因不可抗力导致合同无法履行或部分履行，双方均不承担违约责任。14.2合同的转让未经对方同意，任何一方不得将本合同的权利和义务全部或部分转让给第三方。14.3附件本合同附件包括工程量清单、工程单价、施工图纸等，附件与本合同具有同等法律效力。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.工程量清单：详细列明土建施工项目的各项工程量，包括模板工程、混凝土工程、钢筋工程、砌筑工程、装饰工程等。2.工程单价：列明各项工程量的单价，包括人工费、材料费、设备使用费等。3.施工图纸：包括土建施工项目的全套施工图纸，以及相关的设计说明和技术要求。4.施工组织设计：明确施工过程中的组织架构、人员配置、施工方法、质量控制等方面的设计。5.施工方案：针对施工过程中的关键技术问题，提出的具体施工方案和措施。6.安全防护措施：列明施工过程中的安全防护措施，包括人员安全、工程安全、环境保护等方面的内容。7.保险证明：乙方应提供的相关保险证明文件，包括施工人员意外伤害保险、工程保险等。8.资质证书：乙方应提供的相关资质证书复印件，包括营业执照、资质等级证书等。说明二：违约行为及责任认定：1.乙方未按照约定时间完成工程，或工程质量不符合合同约定，乙方应承担违约责任，向甲方支付违约金。例如，乙方延期完成工程，甲方有权按合同约定向乙方追讨违约金。2.甲方未按照约定支付劳务分包费用，或未提供施工条件，甲方应承担违约责任，向乙方支付违约金。例如，甲方延迟支付劳务分包费用，乙方有权按合同约定向甲方追讨违约金。3.乙方未按照约定提供合格的劳动力，或未按照甲方要求进行施工，乙方应承担违约责任。例如，乙方提供的劳动力不符合要求，甲方有权要求乙方更换或补充符合要求的劳动力。4.甲方未按照约定提供施工图纸、施工组织设计、施工方案等技术文件，或提供的文件不符合要求，甲方应承担违约责任。例如，甲方提供的施工图纸存在缺陷，导致乙方施工过程中出现质量问题，甲方应承担相应的责任。5.双方未按照约定履行安全生产与环保义务，导致安全事故或环境污染事件发生，双方应承担相应的违约责任。例如，乙方在施工过程中未采取有效安全防护措施，导致安全事故发生，乙方应承担相应的责任。说明三：法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。不可抗力事件导致合同无法履行或部分履行，双方均不承担违约责任。2.劳务分包：指甲方将土建施工的劳务分包给乙方，由乙方承担相应义务和责任的一种协议。3.工期：指合同约定的工程完成的时间要求。4.