乒乓球馆装修居间合同范例

乒乓球馆装修居间合同范例合同目录第一章总则1.1本合同的签订依据1.2合同各方的权利和义务1.3合同的生效和解除第二章乒乓球馆装修项目概述2.1乒乓球馆的基本情况2.2装修项目的目标和要求2.3装修项目的范围和内容第三章装修设计3.1设计方案的提供3.2设计方案的审核和修改3.3设计方案的版权归属第四章装修施工4.1施工单位的选择4.2施工方案的制定4.3施工进度的安排4.4施工质量的保证第五章装修材料5.1材料的选择和供应5.2材料的质量要求和标准5.3材料的验收和保管第六章装修费用6.1装修费用的估算和预算6.2装修费用的支付方式和时间6.3装修费用的调整和结算第七章装修验收7.1验收标准和程序7.2验收不合格的处理7.3验收合格的确认和移交第八章违约责任8.1违约行为的认定8.2违约责任的具体承担8.3违约赔偿的计算和支付第九章争议解决9.1争议的解决方式9.2争议解决的程序和时间9.3争议解决的结果和执行第十章合同的变更和解除10.1合同变更的条件和程序10.2合同解除的条件和程序10.3合同变更和解除的法律后果第十一章保密条款11.1保密信息的定义和范围11.2保密信息的保护和责任11.3保密信息的泄露处理第十二章合同的转让和继承12.1合同转让的条件和程序12.2合同转让的法律后果12.3合同继承的适用和条件第十三章附则13.1合同的生效条件13.2合同的终止条件13.3合同的解释和适用法律第十四章附件14.1装修设计图纸14.2施工方案和施工图纸14.3合同涉及的其他文件和资料合同编号_________第一章总则1.1本合同的签订依据1.1.1依照《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就乒乓球馆装修项目达成一致，签订本合同。1.1.2本合同的签订，旨在明确甲乙双方的权利和义务，保证乒乓球馆装修项目的顺利进行。1.2合同各方的权利和义务1.2.1甲方的权利和义务1.2.1.1甲方应提供乒乓球馆的详细资料和装修要求，确保提供的信息真实、准确、完整。1.2.1.2甲方应按合同约定支付装修费用，并按照约定的时间和方式支付。1.2.2乙方的权利和义务1.2.2.1乙方应按照甲方的要求，完成乒乓球馆的装修设计、施工和验收等工作。1.2.2.2乙方应保证装修工程的质量、安全，并承担由于自身原因导致工程质量问题的责任。1.3合同的生效和解除1.3.1本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。1.3.2在合同履行过程中，如甲乙双方协商一致，可以解除本合同。第二章乒乓球馆装修项目概述2.1乒乓球馆的基本情况2.1.1乒乓球馆位于________，场地面积为________平方米。2.1.2乒乓球馆的装修内容包括________、________、________等。2.2装修项目的目标和要求2.2.1装修项目的目标是________。2.2.2装修项目的要求包括________、________、________等。2.3装修项目的范围和内容2.3.1装修项目的范围包括________、________、________等。2.3.2装修项目的内容包括________、________、________等。第三章装修设计3.1设计方案的提供3.1.1乙方应根据甲方的要求和乒乓球馆的实际情况，提供合理的装修设计方案。3.1.2设计方案应包括________、________、________等。3.2设计方案的审核和修改3.2.1甲方应对乙方提供的设计方案进行审核，并在合同约定的时间内提出修改意见。3.2.2乙方应根据甲方的修改意见，对设计方案进行修改，并重新提交给甲方审核。3.3设计方案的版权归属3.3.1乙方提供的装修设计方案的版权归属________。第四章装修施工4.1施工单位的选择4.1.1乙方应选择具有相应资质和经验的施工单位进行乒乓球馆的装修施工。4.1.2乙方应将施工单位的相关信息提前告知甲方，并取得甲方的认可。4.2施工方案的制定4.2.1乙方应根据设计方案和甲方的要求，制定详细的施工方案。4.2.2施工方案应包括________、________、________等。4.3施工进度的安排4.3.1乙方应按照合同约定的时间节点，合理安排施工进度。4.3.2乙方应提前通知甲方施工进度的重要事项。4.4施工质量的保证4.4.1乙方应保证装修施工的质量，确保工程达到约定的质量标准。4.4.2乙方应对施工过程中的质量问题及时进行整改。第五章装修材料5.1材料的选择和供应5.1.1乙方应根据设计方案和甲方的要求，选择合适的装修材料。5.1.2乙方应保证所选材料的质量、环保、安全等符合国家相关标准和规定。5.2材料的质量要求和标准5.2.1乙方应确保提供的装修材料符合________、________、________等要求。5.2.2乙方应提供所选材料的质量检测报告等相关文件。5.3材料的验收和保管5.3.1甲方应对乙方提供的装修材料进行验收，并在合同约定的时间内提出验收意见。5.3.2乙方应对验收合格的材料进行妥善保管，确保施工过程中材料不受损坏。第八章违约责任8.1违约行为的认定8.1.1乙方未按照约定时间完成装修工程，或装修工程质量不符合约定的，视为乙方违约。8.1.2甲方未按照约定时间支付装修费用，或未履行合同约定的其他义务，视为甲方违约。8.2违约责任的具体承担8.2.1乙方违约的，应向甲方支付违约金，违约金为合同总金额的________%。8.2.2甲方违约的，应向乙方支付违约金，违约金为合同总金额的________%。8.3违约赔偿的计算和支付8.3.1违约金的计算和支付，按照合同约定的计算方法和支付方式进行。8.3.2违约金支付后，违约方仍应承担其他相应的违约责任。第九章争议解决9.1争议的解决方式9.1.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。9.1.2如协商不成，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。9.2争议解决的程序和时间9.2.1双方应在本合同签订后________日内，向人民法院提起诉讼。9.2.2诉讼过程中，双方应遵守法院的审理程序，履行相关的诉讼义务。9.3争议解决的结果和执行9.3.1争议解决后，双方应按照法院的判决或调解结果执行。9.3.2任何一方不履行争议解决结果的，对方均有权向法院申请强制执行。第十章合同的变更和解除10.1合同变更的条件和程序10.1.1合同变更应由甲乙双方协商一致，并签订书面变更协议。10.1.2合同变更协议应明确变更的内容、范围、时间等。10.2合同解除的条件和程序10.2.1合同解除应由甲乙双方协商一致，并签订书面解除协议。10.2.2合同解除协议应明确解除的原因、时间、后果等。10.3合同变更和解除的法律后果10.3.1合同变更或解除后，未履行部分终止履行。10.3.2合同变更或解除不影响甲乙双方各自承担的违约责任。第十一章保密条款11.1保密信息的定义和范围11.1.1保密信息是指合同履行过程中双方交换的涉及商业秘密、技术秘密、运营秘密等的信息。11.1.2保密信息包括合同内容、商业计划、客户资料等。11.2保密信息的保护和责任11.2.1双方应对保密信息予以严格保密，不得向第三方泄露。11.2.2双方应在合同履行结束后继续承担保密义务________年。11.3保密信息的泄露处理11.3.1如一方泄露了保密信息，泄露方应承担违约责任，并向受损害方支付违约金。11.3.2违约金的计算和支付，按照合同约定的计算方法和支付方式进行。第十二章合同的转让和继承12.1合同转让的条件和程序12.1.1合同的任何一方如需转让合同权利义务，应提前________天通知对方，并经对方同意。12.1.2转让合同权利义务的，新的权利义务承受方应继续履行合同约定的义务。12.2合同转让的法律后果12.2.1合同转让后，原合同各方不再履行合同义务，由新的权利义务承受方履行。12.2.2合同转让不影响合同的有效期和履行期限。12.3合同继承的适用和条件12.3.1如合同一方发生继承事项，合同权利义务由继承人继承。12.3.2继承人应继续履行合同约定的义务。第十三章附则13.1合同的生效条件13.1.1本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。13.1.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。13.2合同的终止条件13.2.1合同履行完毕，双方的权利义务终止。13.2.2合同解除或被法院判决无效的，合同终止。13.3合同的解释和适用多方为主导时的，附件条款及说明附件一：甲方为主导时的附加条款及说明14.1甲方指定材料供应商14.1.1甲方有权根据自身需求和乙方提供的材料清单，选择合适的材料供应商。14.1.2甲方应将选定的材料供应商信息提前告知乙方，并取得乙方认可。14.1.3甲方应确保所选材料供应商提供的材料质量、环保、安全等符合国家相关标准和规定。14.2甲方监督施工过程14.2.1甲方有权对乙方的施工过程进行监督，确保施工质量和进度符合合同约定。14.2.2甲方应定期对施工现场进行巡查，并提出合理化建议或整改要求。14.2.3甲方有权要求乙方对施工中出现的问题进行及时整改。14.3甲方变更装修要求14.3.1甲方在合同履行过程中，如需变更装修要求，应提前通知乙方。14.3.2乙方应根据甲方的变更要求，调整施工方案和施工进度。14.3.3甲方变更装修要求导致的额外费用和工期延误，应按合同约定进行分担或补偿。附件二：乙方为主导时的附加条款及说明15.1乙方提供材料质量保证15.1.1乙方应保证提供的装修材料质量，确保符合设计方案和甲方要求。15.1.2乙方应对提供的材料提供质量检测报告等相关文件，以证明材料的质量符合标准。15.1.3如甲方对乙方提供的材料质量有疑虑，乙方应配合甲方进行材料质量复检。15.2乙方按时完成施工15.2.1乙方应按照合同约定的时间节点，按时完成施工。15.2.2乙方应提前通知甲方施工进度的重要事项，确保甲方能够及时了解施工情况。15.2.3如乙方因故无法按时完成施工，乙方应提前通知甲方，并协商合理的延期方案。15.3乙方负责装修工程维护15.3.1乙方应保证装修工程的质量和安全，对施工过程中的质量问题及时进行整改。15.3.2合同履行结束后，乙方应对装修工程进行一定期限的维护，确保工程的正常使用。15.3.3维护期间，乙方应负责解决工程中出现的问题，确保工程的正常运行。附件三：第三方中介为主导时的附加条款及说明16.1第三方中介的职责和义务16.1.1第三方中介应公正、中立地协调甲乙双方的关系，维护双方的合法权益。16.1.2第三方中介应协助甲乙双方履行合同约定的义务，确保合同的顺利进行。16.1.3第三方中介应对甲乙双方提供的信息保密，不得泄露给其他无关方。16.2第三方中介的收费标准16.2.1第三方中介的收费标准应事先告知甲乙双方，并取得双方的认可。16.2.2第三方中介的收费应合理、透明，不得收取任何未明示的费用。16.2.3第三方中介的收费应在合同中明确，并在合同履行过程中按照约定进行支付。16.3第三方中介的违约责任16.3.1如第三方中介未能履行其职责和义务，导致合同无法正常履行，第三方中介应承担相应的违约责任。16.3.2违约责任的承担方式包括但不限于赔偿甲乙双方的损失、支付违约金等。16.3.3违约责任的计算和支付，按照合同约定的计算方法和支付方式进行。附件及其他补充说明一、附件列表：1.乒乓球馆装修设计方案2.乒乓球馆装修施工方案3.乒乓球馆装修材料清单4.乒乓球馆装修工程进度计划5.乒乓球馆装修工程质量标准6.乒乓球馆装修工程安全规范7.乒乓球馆装修工程维护保养手册8.甲方提供的乒乓球馆资料和装修要求9.乙方提供的施工方案和施工图纸10.乙方提供的材料质量检测报告11.第三方中介提供的协调服务协议12.合同履行过程中的相关文件和资料二、违约行为及认定：1.甲方违约行为未按约定时间支付装修费用未履行合同约定的其他义务2.乙方违约行为未按约定时间完成装修工程装修工程质量不符合约定3.第三方中介违约行为未能履行其职责和义务，导致合同无法正常履行三、法律名词及解释：1.合同履行：合同各方按照合同约定履行各自的权利和义务。3.违约责任：违约行为造成的损失由违约方承担的责任。4.违约金：违约方支付给守约方的经济赔偿。5.工期延误：施工进度未按照合同约定的时间完成。6.质量问题：装修工程未达到合同约定的质量标准。7.合同解除：合同各方同意终止合同关系。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.施工进度延误提前制定合理的施工计划，确保按时完成定期召开进度会议，及时解决施工中的问