版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
管道安装合同范本与管道安装承包合同汇编
管道安装合同范本
动力站房管网工程施工合同发包人(全称):潍坊瑞驰汽车系统有限公司承包人
(全称):山东国舜建设集团有限公司依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民
共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原
则,双方就本建设工程事项协商一致,订立本合同。
一、工程概况工程名称:潍坊瑞驰汽车系统有限公司动力站房管网安装工程工程
地点:潍坊瑞驰汽车系统有限公司二、工程承包范围承包范围:动力站房管网施工项
目三、合同工期竣工日期:以开工令确定的开工日至约定完工日为准合同工期总日历
天数:天。
四、质量标准工程质量标准五、合同价款:金额(大写)伍拾壹万元整六、约定
条款(一)、词语定义及合同文件1.合同文件及解释顺序合同文件组成及解释顺
序:
①本合同书②承包人报价及材料报价单③标准、规范及有关技术文件④图纸⑤双
方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。当合同文件出现
含糊不清或不相一致时,在不影响工程进度的情况下,由双方协商解决(或先由监理
公司作出解释);双方意见仍不能一致的,按约定的争议解决方式解决。
2.语言文字和适用法律、标准及规范①本合同使用汉语。
②适用法律和法规:《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、
《建设工程质量管理条例》、《建设安全生产管理条例》等现行的有关法律、法规及
规定。
③适用标准、规范:现行的施工规范和质量检验收标准。
3.图纸:发包人向承包人提供原设计方案图。
(二)、双方一般权利和义务1.工程师①监理单位委派的工程师姓名:职务:
监理工程师。发包人委托的职权:按《监理合同》对本工程实施全过程监理需要取得
发包人批准才能行使的职权:重大设计变更、合同修订、增加工程量、进度款支付、
工程决算的审定。
③发包人派驻的工程师姓名:职务职权:该工程发包人应有的权利2.项目经理
①承包方委派的项目经理姓名:职务:项目经理职权:代表承包方履行合同约定的权
利和义务3.发包人工作
(1)发包人应按约定的时间和要求完成以下工作:
①施工场地具备施工条件的要求及完成的时间:合同签定7日内组织工作面交接
验收并具备施工条件。
②将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求:承包
人进场前接至施工现场,并保证施工期间需要。
③施工场地与公共道路的通道开通时间和要求:已满足施工条件为准。
④工程地质和地下管线资料的提供时间:⑤由发包人办理的施工
所需证件、批件的名称和完成时间:开工前办理完施工许可证及其本工程施工所需所
有证件、批件。
⑥水准点与座标控制点交验要求:开工前二日内发包人以书面形式提供并现场交
验,承包人核对、复验。
⑦图纸会审和设计交底时间:承包人自行设计并经监理工程师及发包人签字认可
(时间以签字时间为准)。
⑧协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、
古树名木的保护工作:无地下工程,与本合同无关。
⑨双方约定发包人应做的其他工作:协调与其他施工单位、监理单位、承包方现
场交接验收,其他相关事宜双方协商。
(2)发包人委托承包人办理的工作:
①委托承包方细化施工图;
②委托其它事项,双方另行协商。
4.承包人工作承包人应按约定时间和要求,完成以下工作:
①设计文件提交时间:合同签订前7日内提供细化施工图2套。
②应提供计划、报表的名称及完成时间:每月25日前提供本月经监理工程师验
收的完成工程量报表,及下月施工计划和材料设备需用量计划一式叁份,发包人收到
后7个工作日审核确认。
③承担施工安全保卫工作及夜间施工照明的责任和要求:按有关文件规定办理及
管理。
④向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求:无⑤需承包人办理的有关施工
场地交通、环卫和施工噪音管理等手续:无。
⑥已完工程成品保护的特殊要求及费用承担:承包人负责已完工程的保护工作,
保护期间因承包人自身原因发生损坏,承包人自费予以修复;如因承包方或者第三方
原因造成成品损坏,由发包人协调处理,费用由发包方代第三方支付,若发包人提前
使用或提出特殊保护要求,费用由发包人承担⑦施工场地周围地下管线和邻近建筑
物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护要求及费用承担:无。
⑧施工场地清洁卫生的要求:I、按文明施工的要求作好施工场地清洁卫生工
作,II、保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定,交工前清理现场达到专用
条款约定的要求,承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款;HI、工程竣工
时应及时清理现场,交工时工程必须做到工完料净、场地清;承包人必须把由其施工
所产生的各类垃圾及废物运走,所有赛用由承包人负责。
⑨双方约定承包人应做的其他工作:双方另行协商。
(三)、施工组织设计和工期1.进度计划①承包人提供施工组织设计(施工方
案)和进度计划的时间:开工7日内提供进度计划,开工日期以监理工程师下发的开
工令为准;若发包人要求图纸变更及时间调整,工期相应顺延。
②工程师确认的时间:监理工程师应在收到承包人提交的有关工程资料文件后3
个工作日内作出批复。
③如果工程的实际进度与已经批复的施工进度计划不符,根据工程师的要求,承
包人应按工程师的要求提出改进措施,经工程师确认后执行。因承包人的原因导致实
际进度与进度计划不符的,承包人无权就改进措施提出追加合同价款或工期索赔。
篇二:自来水管道工程安装合同范本。
自来水工程安装合同甲方:乙方:为配合工程需对施工区域内的供水管线临时迁
移及安装。甲方委托乙方承担给水管道改管及移装项目的实施,依照《中华人民共和
国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自
愿、公平和诚实信用的原则,双方就本管道工程安装施工事项经协商一致,订立本施
工合同。经甲、乙双方协商一致,订立本协议。
一、工程地点范围:宣恩县珠山镇民族路41号二、工程内容:给水管道改管及
移装施工方案及项目预算所涉及的全部内容。
三、材料供应本安装工程所需的原材料,由乙方按工程预算表所列供应。乙方所
提供的安装材料须符合国家标准。
四、费用及结算方式:根据乙方报送的工程预算,经双方协商本工程造价定为人
民币(大写):。工程价款按预算价款一次性包干。
五、工程期限合同工期:依据国家颁布的工期定额,商定本合同工程开工、竣工
日期。双方约定自年月日至年月日竣工。
六、付款方式:本工程全部费用按预算价款一次性付直接支付给乙方。
七、双方权利、义务甲方:
(1)、负责提供给水管道改管及移装水表工程的施工场地;
(2)、负责施工现场市政主体施工单位、给水管道改管及移装工程施工单位的
协调工作;
(3)、其有权进行本协议规定的交易,并已采取所有必要的公司行为授权签订
和履行本协议;
(4)、本协议自签订之日起对其构成有约束力的义务.乙方:
(1)、负责按照政府及专业管理的有关规定办理给水管道改管及移装工程施工
的相关手续;
(2)、负责在本协议约定的时限内完成给水管道改管及移装工程;
(3)、工程质量符合国家规定,承担工程质量的全部责任;
(4)、乙方应做好施工现场的安全生产管理工作,因乙方原因发生安全责任事
故或管理不当造成的经济损失,由乙方依法承担全部责任;
(5)、保证在施工过程中,本着安全第一的宗旨,如出现因乙方原因而发生的
危及自身及他人的安全事故和工伤事故,乙方承担一切费用及责任;
(6)、乙方应遵照市政府的有关市政工程文明施工规定,做好施工现场的文明
施工管理工作;(7)负责市政工程施工断面范围以外给水管道改管及移装工程施工
涉及占道挖掘、破路的城管部门协调工作;(8)、本协议自签订之日起对其构成有
约束力的义务。
八、违约责任(1)、甲方须按按合同支付各款项。若超过期限,甲方须支付
%的违约金。并且乙方有权进行终止系统操作。
(2)、因乙方原因未按合同规定的工期交付使用的,须赔偿甲方已付款项
%的的罚款。
(3)、因甲方原因致使工程中途停建、缓建,应采取措施弥补或减少损失。同
时,赔偿乙方由此造成停工、窝工、返工、人员和机械设备调迁、材料和构件积压的
实际损失。
九、补充与变更本协议可根据各方意见进行书面修改或补充,由此形成的补充协
议,与协议具有相同法律效力。
十、不可抗力任何一方因有不可抗力致使全部或部分不能履行本协议或迟延履行
本协议,应自不可抗力事件发生之日起三日内,将事件情况以书面形式通知另一方,
并自事件发生之日起三十日内,向另一方提交导致其全部或部分不能履行或迟延履行
的证明。
十一、争议的解决本协议各方当事人对本协议有关条款的解释或履行发生争议
时,应通过友好协商的方式予以解决。如果经协商未达成书面协议,则任何一方当事
人均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。十二、其它(一)本协议自双方的法定代
表人在本协议上签字并加盖公章之日起生效。
(二)合同一式二份,甲方、乙方各执一份,具有同等法律效力。甲方:乙方:
法定代表人:签订日期:法定代表人:签订日期:
篇三:市政燃气管道安装施工合同范本。
合同编号:市政燃气工程管道安装施工合同工程名称:工程地点:发包方(甲
方):承包方(乙方):签订地点:签订日期:**市政燃气工程管道安装施工合同甲
方:**有限公司乙方:**X有限公司依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共
和国建筑法》以及有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则。双方就珠
海西区**市政燃气工程管道安装施工(以下简称本工程)事项协商一致,订立本合同
双方共同遵守。
第一条工程内容和承包范围1、工程名称:**市政燃气工程管道安装施工2、工
程地点:****3、工程内容:**管道**米及其附属阀门安装、定向钻穿越、管沟开挖
与回填、道路拆除与恢复、敷设警示带与示踪线、埋设标志桩、吹扫、全线与分段压
力试验、通气置换等内容材料采购承包范围:管材、管件、阀门为甲供材由甲方采
购,其他材料均由乙方自行采购,已经包含在工程总价中。
(含标志桩、警示带、示踪线)第二条合同工期开工日期:20**年X月X日竣工
日期:20**年X月X日合同总工期为日历天数**天。
第三条质量标准本工程应严格按照《城镇燃气设计规范》(GB50028-20**)、
《城镇燃气输配工程施工及验收规范》(CJJ33-20**)、《聚乙烯燃气管道工程技术
规范》CJJ63-20**等相关规范及施工图纸执行,并通过质量技术监督部门监检及相关
部门验收为合格。
第四条合同价款合同价款金额为**X元整。
(小写:¥**X.**元。)此合同为总价包干合同。
(折算综合单价为**X元/米。)第五条甲方责任1、签订合同后,甲方负责向乙
方提供施工图纸及办理告知等手续的相关资料。
2、负责明确有关施工路线、道路开挖施工与非开挖穿越施工单位的配合协调、
工程验收等。
3、监督检查工程质量和进度,负责设计、监理、监检等单位的协调工作按本合
同要求支付工程款。
5、如发生与现场与图纸不一致情况,负责办理变更、签证等手续。
第六条乙方责任1、负责完成本工程招标清单上的所有施工内容,并负责办理告
知、编制竣工资料、办理竣工验收手续。
2、负责办理乙方施工人员的工伤和意外伤害保险。
3、对施工中的安全负全责自备施工机具和电源。
5、乙方用于工地的自购材料在施工前应交给甲方或监理人员查验,隐蔽工程在
隐蔽前必须提前通知甲方或监理人员到现场进行中间验收,否则甲方有权要求乙方拆
除而不承担任何费用。超过24小时甲方或监理人员未到现场,乙方可以自行隐蔽。
但管理部门要求拆除检查的隐蔽工程,乙方应无条件拆除。
第七条现场管理
1、甲方指派为甲方驻工地代表,负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检
查,办理验收、变更、登记手续和其他事宜。
2、乙方按照施工要求施工,甲方有权对乙方不按规范施工或不符合施工要求的
行为及时制止,并提出改进意见和建议。
3、乙方指派为乙方驻工地代表,负责合同履行。按要求组织施工,保质、保
量、按期完成施工任务,解决由乙方负责的各项事宜乙方严格执行施工规范、安排操
作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工,做好各
项质量检查记录,在施工中,乙方必须做好相关措施,如因乙方原因导致人员伤亡,
一切法律责任和经济损失由乙方承担。
5、工程竣工未移交甲方之前,负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。
6、甲方聘请的监理单位为**市**监理有限公司,监理单位指派的监理代表为
**。
7、开工前双方应将工地代表或负责人书面通知对方,如一方更换工地代表,应
提前7前通知另一方。
8、施工作业如需要拆除、移动第三方设施的,乙方提前48小时通知甲方,以便
及时协调。
9、乙方应加强驻工地人员的管理,操作工穿戴劳保用品上岗,禁止穿拖鞋,禁
止饮酒上岗,否则将按100元/人次罚款,违反两次以上规定的人员将责成乙方将其
清除出工地。同时乙方应主动采取措施、排查各种安全隐患,做好施工现场的管理工
作。
10、做好现有地下管线等的成品保护,在管沟大开挖之前,除了询问甲方或园区
管理人员外,还应挖探坑,查明现有地下管线位置。确实需要损坏的,应事先征得甲
方同意,否则乙方承担相应损失。
11、双方应加强施工过程中对管道的保护,按照进度需要来合理安排布管,禁止
一次性将所有管道全线摆开,禁止长期将管道置于阳光下曝晒,在搬运、移动管道时
禁止拖拽,施工作业造成管道表面划痕深度超标的应报废,施工方应承担赔偿责任。
12、工地签证与核减:12.1施工过程中出现以下情况,乙方可以向甲方或监理
单位提出签证申请:
(1)施工图纸中没有的项目;
(2)施工图纸中更改的项目;
(3)恶劣天气确实不能施工的,只签工期,甲方不承担因此产生的任何费用。
管道安装承包合同
工程内部承包责任书(管道安装)合同编号:**-01甲方:乙方:(承包人)根
据《建设工程施工合同条件》和《中华人民共和国经济合同法》以及公司有关的规定,
结合本工程的具体情况,双方经充分协商,签订本合同,共同遵守。
第一条工程名称:**工程第二条工程地点:**厂内第三条签订地点:**市第四条
工程范围内容及承包方式一、工程范围内容:
1、按甲方指定的柴油质量升级改造项目工艺及热力管网各区域段的管线安装,
包含本区域段所有安装内容中所含的全部管道、管件、阀门、接头等附件的安装;所
包含的管托的制安。
2、本合同所有安装内容不包含管道、管件、管架、支座等的手工除锈和油漆涂
刷;
3、所有管道必须筑弧焊打底手工焊盖面,根据图纸需要热处理的管线必须进行
热处理;
4、所有管道必须按国家规范、石油化工规范及图纸规定打坡口和焊接,确保焊
接质量;管道安装必须按国家及化工部有关规范规定执行;管道的焊接要求操作者持
压力容器压力管道焊工证,施焊项目并与操作证上相符,并按探伤比例的规定拍片合
格;
5、为确保安全的脚手架等由甲方统一搭设,乙方需提前1-2天提出申请。
二、承包方式:本工程采用如下包干方式1、甲方供主材、辅材、主要施工机
具、施工水电、乙方工人住宿床架。乙方应注意节约并严格按图施工,对因不当下料
造成的浪费等进行相应扣罚。
2、乙方包人工、材料的卸车及其二次倒运(只包人工费用)、安全、质量、进
度、人身保险、劳保用品、生活水电费等;施工人员食宿差旅费用(甲方提供住宿房
间)。乙方可在甲方饭堂搭伙,按甲方相应伙食标准扣除。
第五条:工程工期要求:
1、乙方进场施工人员初期约10人,其中保证持证焊工3人,管工(大工)3
人。并按项目现场的要求随工期进度适时增加施工人员,高峰期不少于25人。当乙
方现场施工人员不能满足甲方施工进度要求时,乙方必须按甲方书面要求的时间增加
施工人员到现场,若乙方在接到甲方书面通知后5天内仍未将人员安排到位时,甲方
有权马上更换施工队伍,乙方同意无条件退场,并承担由此造成的经济损失。(来
自:.Zaidian)2、本工程暂定20**年9月10日正式开工,乙方必须按甲方规定的进度
计划按期完成各个区域段节点的施工,并最终交付使用,具体开工时间以甲方书面通
知为准。
3、以上工期乙方必须按期完成,不可抗力和变更影响延期交付,经甲方确定顺延
工期者除外。若因乙方原因延误总工期的,每延误1天,按800元/天罚款。逾期15
天末完工的,甲方有权单方面终止合同。按违约处理,乙方同意承担全部责任若因乙
方施工进度原因,甲方被业主或监理书面催告一次以上,或经甲方二次书面催告,乙
方仍未能满足甲方的进度需要,甲方在提前七天通知后,有权终止本合同或另行安排
其它施工队进行施工本合同的任一部分,乙方除承担违约责任外,还需承担由此而增
加的工程费用及给甲方造成的其它一切损失。
第六条:工程造价及结算1、本工程所有安装内容统一按管道安装寸径单价进行
计价,具体单价为:**元/寸径,寸径计算方式:按常规规定要求DN25管道为1寸,
DN200管道为8寸,其余管道等均按相应计算所得。完工后按公司相关规定完成现场
工程量确认结算。在本合同履行期间,本合同价格不随设备、材料、人工等资源的价
格和各类规费、税费的种类和标准的变化而变化。
2、本工程施工单价已综合考虑了:施工人员的进出场费;工程赶工、少量的停
工误工费用;安装工作与其它施工间的交叉配合赛用;管线的变更等因素影响的费
用,不合格产品乙方应无条件返工。
3、结算程序:工程完工,按规定程序完成内部承包结算手续。
第七条:工程质量和检查验收1、为保证施工质量,维护甲方信誉,乙方应遵守
有关工程质量监督、检验规定,自觉接受甲方、业主方代表或监理公司和质检站的监
督检查。
2、乙方必须严格按施工图纸、设计变更联系单、说明文件和国家颁发的有关施
工规范、质量验收规定进行施工并接受监督检查。
3、乙方应在工序完成自检合格的基础上,向现场主管提请验收,合格后才能进
入下道工序的施工。隐蔽工程的验收必须报请业主代表和监理工程师验收。末经验收
认可的,乙方同意承担全部责任为保证工程质量,本工程绝不许乙方再分包或转包。
5、本工程的施工记录原始资料由乙方提供,并整理好交甲方统一归档。乙方对
提供资料的真实性负全责。乙方同意承担全部不利后果。
6、按规范规定的管道焊缝检测,由乙方负责做试件并送检,甲方承担费用(只
限于一次性检测费,同一宗试件因不合格造成多次送检,费用由乙方负责)。
第八条:甲方责任1、按石化厂内的规定甲方代为乙方办理动火作业票、临时用
电票、占道票等的批准手续,适当扣除乙方相关办理人工费用。同时向乙方提交施工
图纸与说明书和有关技术资料。并组织图纸会审和现场交底。
2、按时供应主材、设备、配件。
3、提供施工作业指导书、下料图等。并进行施工全过程技术、质量、安全、进
度、成本指导和控制与乙方施工代表共同编制并审定施工进度计划,检查督促其每天
工作量按计划完成。
5、及时协调好对内对外等各方面的关系。
第九条:乙方责任1、本工程在施工过程中承包人必须要在现场,负责进度和质
量的落实,并接受项目部的督促和检查。承包人外出必须书面明确代管人并征得项目
经理同意。
2、负责现场动火点作业的监护(监护人需统一经过石化厂学习考试合格后,方
可上岗);现场每天确认有动火作业票、用电票,并要求做好一切防火措施,管廊附
近的各种井口、下水道口、必须用石棉布封盖好,电缆用彩板瓦遮盖完毕,并做好管
线焊接接火盆挂设后,才允许焊接动火、用电作业,否则一律不得开工。没有占道
票,严禁占道施工,根据施工需要,确实须占道施工,需提前至少1天向甲方申请占
道或占半道施工,甲方根据现场具体情况再向厂内申请占道,并办理好占道票后,方
可占道施工。
3、根据甲方总进度要求,编制并向甲方提供施工人员计划及施工进度表配合项
目部主管工程师提出现场材料、管件的供应计划。
5、合同签定后按甲方要求的时间组织人员进场,并接受石化厂进埸前和上岗前
安全文明生产教育,取得进场证后,方可进场施工;并随时接受石化厂内的检查管
理,乙方必须抓好和确保安全生产及文明施工。
6、进场前向甲方项目经理提交所有参加施工人员的名单、工种及身份证复印件
等有关资料,提供主要施工使用机具详细资料,经甲方审批后方可进场。特种作业人
员如焊工、电工、起重工等还须向项目经理提交相应的有效上岗资格证书,并复印给
甲方备案报审。以上备案的证书与现场本人必须相符,弄虚作假的,乙方同意承担全
部不利后果。
7、自觉遵守当地主管部门、业主、甲方工地的有关规定。
8、因乙方不履行以上第1-7条条款造成的损失或不利的后果,除按规定责令限
期及时纠正外,项目经理有权扣罚乙方100-1000元罚款。
第十条:施工纪律和规定1、承包队必须服从工地项目部的统一指挥。与项目部
负责人及其他班组团结协作,紧密奋战,绝不容许任何不服从项目部统一指挥、检
查、监督的行为,更不容许越过项目部直接与甲方或其它施工单位发生关系,如有发
现,即作违约处理,并进行罚款。
2、承包队进入工地现场,必须遵守公司纪律,严格按照施工规范、施工组织设
计、设计文件等的要求进行施工。如不能按进度及质量要求施工的经整改后无明显改
进者,或不服项目部管理和安排经警告后无明显改进者,现场经理提出更换队伍的,
乙方同意无条件撤场,并承担违约责任。对不服项目部管理的工人,现场经理有权勒
令其离开工地。
3、承包队长外出办事离开工地必须先征得现场经理的同意,乙方阶段性工作完
成或工程收尾期间或遇特殊情况工程暂缓进展需要减员时必须经现场经理同意后方可
实施,擅自撤人的,一人次罚款500元人民币工程进度款只能由现场经理视合同约定
的具体执行程度,提出付款申请表报公司批准后支付;原则上乙方到场施工后,根据
工程进度完成情况,再提出付款申请。承包人与甲方的一切经济关系必须由承包人
(或书面委托的代理人)亲自办理手续。
5、需承包队自备劳保用品必须确保施工小组人手一套,焊工必须配备保温筒,
管线焊接的电焊条统一到现场烘烤箱领取。严禁使用未烘烤的焊条进行焊接作业。
6、承包队损坏借用、租用的工具、设备按损坏程度视情节,按重置价赔偿,遗
失设备工具按原价赔偿。如其员工盗窃工具及材料和边角料,除向责任人追回损失和
进行教育外,由其承包人负连带责任,发现一次罚款二千元,在承包人工程款中扣
除。情节严重的送当地公安部门处理。
7、承包人必须服从项目经理的整改安排,不服从整改安排或拖延整改或不做零
星工作量,项目经理可对其处以双倍罚款或请其他人员来完成,乙方同意支付由此产
生的全部费用。
8、承包人在工程完工后,结算前必须还清向项目部所借用的所有图纸资料、材
料领用的余料、工具、设备,项目经理凭仓管员签名的移交清单办理结算手续。
第十二条:安全文明施工:
1、乙方必须按有关规定,采取严格的安全措施,遵守各项安全技术操作规程和劳
动保护的规定,乙方同意承担由其自身行为造成质量、安全事故的责任和因此发生的
全部费用。乙方有权拒绝违章指挥和冒险蛮干行为。甲方现场代表有权对违规者作出
处罚,情节严重者可勒令当事人离开施工现场。
2、乙方必须文明施工,按时清理现场,按要求堆放材料,边角料及时清理归
堆。如果管理不到位,乙方同意承担由于受到业主方投诉而发生的罚款费用。甲方现
场代表有权对违规者作出处罚,并安排其他人员来完成,乙方同意承担由此产生的全
部费用。
3、乙方必须服从工地的统一管理,遵守业主和项目部的安全文明生产各项规
定,乙方同意承担全部违规违章遭到的各项罚款。要求施工过程中必须按规定戴安全
帽系安全带,且安全带必须系在固定的物件上,否则由此产生的全部不利后果和罚款
由乙方承担为提高公司的整体形象,现场施工人员必须穿公司统一工作服上下班。如
乙方人员拒穿公司工作服,乙方同意甲方现场代表加倍扣收工作服费用,当事人情节
恶劣的可勒令其离开施工现场。
5、其他人身保险费、安全防护用品由乙方自己负责。甲方现场代表可强制其承
包人执行。
6、乙方应建立防火和施工安全防护措施,遵守和执行总承包商及甲方防火、安
全施工、文明施工等规定。否则,由此造成的损失或补有关部门处理均由乙方负责。
7、乙方在施工中发生任何安全事故,要立即书面报告甲方,所造成经济损失和
安全责任,除乙方能证明是甲方直接原因引致外,均由乙方承担。
8、因乙方的安全责任引致被甲方和其它单位或个人处罚或追偿时,乙方应承担
全部的经济责任。
第十三条:违约和返工:
1、乙方不能按阶段性工期计划完成工作量,或已能预测不能按合同工期或甲方
最终确定的工期竣工交付,甲方有权提前或及时终止本合同,找其他职工来完成,乙
方同意无条件地服从,发生的全部费用及由此给甲方造成的一切经济损失,乙方同意
全部承担。
2、乙方因施工质量达不到设计和规范的要求造成返工,乙方同意承担由此发生
的所有工料费用和给甲方造成的一切经济损失费。
3、超过材料用量,如非合同变更增加用料,经查实是属乙方责任,或因乙方施工
管理不善或返工造成主辅材浪费的,乙方同意100%赔偿全部费用乙方违约,甲方据此
可采取:要求停工整顿,直到甲方满意为止;终止合同;其它甲方认为必要的措施。
甲方采取一项或多项措施,由此而造成的一切费用、损失和责任均由乙方承担。
5、由于乙方原因,致使甲方无法收取到业主工程进度款的,由乙方承担责任。
第十四条:本合同中未尽事宜双方友好协商解决。经协商30天内仍不能达成协
议时,提交广州市仲裁委员会仲裁或直接向工程所在地人民法院诉讼。
第十五条:本合同一式两份,双方签字(盖章)生效。原件双方各执一份。甲方合
同主谈人:乙方(承包人):日期:日期:甲方现场代表联系电话:联系电话:压力容
器制作报价单一、压力容器设备制作承包单价:
1、不锈钢制作:4500元/吨。
2、碳钢制作:3500元/吨二、压力容器设备制作承包方式:
1、以上单价包含人工、食宿费用。
2、不包含主材、辅材、劳保、制作水电等其他费用;
3、不包含设备加工件等的委外加工费用;
篇二:管道安装合同
安装合同发包方(甲方):银邦金属复合材料股份有限公司承包方(乙方):昆
山正兴深冷工程有限公司根据中华人民共和国合同法,经签约双方充分协商,在自
愿、公平、诚实信用的基础上,甲乙双方签订此合同。
一、工程概况a、工程地点:飞而康快速制造科技有限责任公司新厂区内。b、
承包范围:氧气管道、压缩空气管道、高压管道、循环水预埋管道;附图纸。c、承
包方式:包工包料。d、工期:合同签订后45个工作日内全部安装工程完工。
二、合同修改:除了双方签署书面修改协议,并成为本合同不可分割的一部分的
情况之外,本合同的条款不得有单方任意变化或修改。
三、工程质量标准:验收标准以国家现行的规范、标准、规程为依据;以甲方所
提供图纸为技术标准。
四、合同价款:a、本合同价款(大写):捌拾捌万壹仟捌佰壹拾元整(小
写:)881810.00b、此价款为乙方按照甲方提供的管道图纸和相关技术要求为标准的
包工包辅助材料的总承包价。
五、工程款支付方式:合同签订后,甲方支付合同总款的30%预付款。工程完
工,经双方验收合格,同时乙方提供合同全额的发票后,甲方支付合同总款的65%款
项。5%为质保金,甲方将于整个工程运行半年且无质量问题后一次付清。所有安装费
用付款方式为银行电汇。
六、双方责任甲方责任:A、负责监督工程进度,参与工程竣工验收工作;B、负
责委派项目负责人做好安装协调工作;乙方责任:A、负责工程承包范围内工作的全
过程管理,做到安全生产、文明施工、优质服务;B、主要施工人员必须持证上岗,
负责施工现场的安全,一切安全责任事故均由四方负责;C、工程所需工具等由乙方
自行解决;D、认真履行本合同,根据合同要求按期、保质、保量完成工程;E、负责
委派项目负责人做好协调工作。
七、验收:工程完工后,乙方应通知甲方验收,甲方自接到通知7日内组织有关
部门进行验收,并办理验收、移交手续。若因乙方安装质量问题导致验收不合格,乙
方应及时处理,直至验收合格。由于乙方安装质量问题造成的一切有损甲方可得利益
的损失全部由乙方承担,甲方保留索赔的权利。
八、质保期:质保期限以整个工程试运行验收合格后开始计算;质保期为半年,
本工程在质保期内出现质量问题,乙方在收到甲方通知后需在24小时内到甲方现场
处理,每延迟一天支付违约金1000元,期间发生的一切相关费用及给甲方造成的任
何经济损失由乙方承担。
九、违约责任:
1、合同生效后,除不可抗力外,如乙方不按期完工,按合同总金额0.1%每天
支付违约金直至完工为止。
2、3、如乙方工程质量不符合标准,按《中华人民共和国合同法》处罚,性能根
据本合同中的技术要求,如有差异做相应扣罚,同时甲方保留索赔的权利;若乙方未
按合同的约定提供服务,甲方有权自行委托第三方提供甲方所需要的服务,所发生的
费用由甲方承担。造成损失的,由甲方承担赔偿责任。
十、合同纠纷及解决方式:
1、凡与本合同有关而引起的一切争议,甲乙双方应首先通过友好协商解决,如
经协商后仍不能达成协议,任何一方可以向法院提出诉讼。
2、在进行法院审理期间,除提交法院审理的事项外,合同其他部分仍应继续履
行;
3、本合同项下的所有争议均提交甲方所在地法院进行诉讼解决;
4、本合同按照中华人民共和国的法律进行解释。十一、不可抗力:任何一方均
可对因不可抗力事件而延迟或不能履行合同义务造成另一方的损失或增加的费用不承
担责任。但遭遇不可抗力事件的一方应在事发之日起3日内书面通知另一方,并提供
有关机构的证明材料,同时还应采取各种合理手段减轻不可抗力给双方造成的损失和
影响。十二、附件:附件1为图纸十三、其它:本合同一式两份,甲乙双方各执一
份,经甲乙双方签字盖章后生效。甲方:银邦金属复合材料股份有限公司委托代表
人:电话:传真:乙方:昆山正兴深冷工程有限公司委托代表人:电话:传真:附件
1飞而康车间一期压力管道施工图20**0125
篇三:管道安装合同范本
动力站房管网工程施工合同发包人(全称):潍坊瑞驰汽车系统有限公司承包人
(全称):山东国舜建设集团有限公司依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民
共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原
则,双方就本建设工程事项协商一致,订立本合同。
一、工程概况工程名称:潍坊瑞驰汽车系统有限公司动力站房管网安装工程工程
地点:潍坊瑞驰汽车系统有限公司二、工程承包范围承包范围:动力站房管网施工项
目三、合同工期竣工日期:以开工令确定的开工日至约定完工日为准合同工期总日历
天数:天。
四、质量标准工程质量标准五、合同价款:金额(大写)伍拾壹万元整六、约定
条款(一)、词语定义及合同文件1.合同文件及解释顺序合同文件组成及解释顺
序:
①本合同书②承包人报价及材料报价单③标准、规范及有关技术文件④图纸⑤双
方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。当合同文件出现
含糊不清或不相一致时,在不影响工程进度的情况下,由双方协商解决(或先由监理
公司作出解释);双方意见仍不能一致的,按约定的争议解决方式解决。
2.语言文字和适用法律、标准及规范①本合同使用汉语。
②适用法律和法规:《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、
《建设工程质量管理条例》、《建设安全生产管理条例》等现行的有关法律、法规及
规定。
③适用标准、规范:现行的施工规范和质量检验收标准。
3.图纸:发包人向承包人提供原设计方案图。
(二)、双方一般权利和义务1.工程师①监理单位委派的工程师姓名:职务:
监理工程师。发包人委托的职权:按《监理合同》对本工程实施全过程监理需要取得
发包人批准才能行使的职权:重大设计变更、合同修订、增加工程量、进度款支付、
工程决算的审定。
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 大学大学应用概率与统计课件
- 机械制图模拟题+答案
- 介绍河南的英文课件演讲
- 养老院老人生活照顾标准制度
- 养老院老人健康监测人员福利待遇制度
- 托管中心个体工商户劳务合同范本(2篇)
- 拆除施工承包协议书(2篇)
- 《药膳常用的中药》课件
- 对数的运算性质及其应用课件
- 2024年会议室场地出租协议3篇
- 层敬老院建设项目施工组织设计
- 排污许可证后管理培训 PPT
- 医院药品分类编码规则
- 地下铁-几米漫画
- 食源性疾病工作总结-1
- 某影视演播厅空调设计施工方案正式版
- 出院患者随访登记表
- GB/T 5195.2-2006萤石碳酸盐含量的测定
- GB/T 242-2007金属管扩口试验方法
- GB/T 21063.4-2007政务信息资源目录体系第4部分:政务信息资源分类
- 耳鼻喉科暴聋(突发性耳聋)中医诊疗方案(2022年版)
评论
0/150
提交评论