施工招标合同范本格式在线创建

施工招标合同范本格式在线创建合同编号：__________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规的规定，经双方友好协商，本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，就委托方委托承包方进行施工招标项目的有关事项，达成如下协议：一、工程概况1.1工程名称：________________1.2工程地点：________________1.3工程规模：________________1.4工程内容：________________1.5工程预算：________________1.6工程工期：自双方签订合同之日起至工程验收合格之日止。二、双方权利和义务2.1委托方的权利和义务（1）委托方应向承包方提供工程的详细设计文件、技术要求和标准、施工图纸等，并保证其真实、完整、准确。（2）委托方应按照合同约定向承包方支付工程款，配合承包方完成工程的施工。（3）委托方应负责办理工程所需的各种手续和审批，确保工程顺利进行。（4）委托方不得擅自变更工程内容、规模、标准，确需变更的，应与承包方协商一致，并按照合同约定办理变更手续。（5）委托方应承担由于自身原因导致工程延期、停工、窝工等产生的费用。2.2承包方的权利和义务（1）承包方应按照合同约定完成工程的施工，保证工程质量、安全、进度符合合同要求。（2）承包方应严格按照设计文件、技术要求和标准施工，不得擅自变更工程内容、规模、标准。（3）承包方应确保工程质量，不得使用不合格材料、设备，不得有质量隐患。（4）承包方应承担由于自身原因导致工程延期、停工、窝工等产生的费用。（5）承包方应按照合同约定向委托方支付履约保证金。三、合同价格3.1合同总价：人民币（大写）：________________元整（小写）：________________元。3.2合同价格包含：工程设计、施工、设备材料采购、安装、调试、验收、培训、质保等全部费用。3.3合同价格不变更情况下，承包方应按照约定完成工程。如因委托方原因导致工程变更，双方应协商调整合同价格。四、支付方式4.1委托方应按照合同约定向承包方支付工程款。4.2支付方式：__________（银行转账、现金等）。4.3支付进度：（1）合同签订后____个工作日内，支付合同总额的____%。（2）工程进度达到____%时，支付合同总额的____%。（3）工程验收合格后，支付合同总额的____%。五、履约保证金5.1承包方应在合同签订后____个工作日内向委托方支付履约保证金，金额为合同总额的____%。5.2履约保证金用于约束承包方按合同约定履行义务，如有违约行为，委托方有权扣除相应金额作为违约金。5.3工程验收合格后，承包方按照委托方要求办理履约保证金退还手续。六、违约责任6.1双方应严格按照合同约定履行义务，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。6.2承包方如未按照合同约定完成工程，应承担延期违约金，具体计算方式为：延期天数×日违约金金额。6.3委托方如未按照合同约定支付工程款，应承担逾期付款违约金，具体计算方式为：逾期付款天数×日违约金金额。七、争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、其他约定8.1合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程验收合格之日止。8.2合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。8.3双方应遵守国家法律法规，严格执行合同约定，共同维护合同的合法权益。甲方（盖章）：________________乙方（盖章）：________________代表（签名）：________________代表（签名）：________________签订日期：________________一、附件列表：1.工程施工设计文件2.技术要求和标准文件3.施工图纸4.工程预算报告5.工程进度计划6.履约保证金支付凭证7.工程验收报告8.付款凭证二、违约行为及认定：1.委托方违约行为：未按约定时间支付工程款擅自变更工程内容、规模、标准导致工程延期、停工、窝工2.承包方违约行为：未按约定完成工程使用不合格材料、设备擅自变更工程内容、规模、标准未按约定支付履约保证金3.违约行为的认定：依据合同条款和相关法律法规进行认定违约方应承担违约责任，支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失三、法律名词及解释：1.工程施工：按照设计文件、技术要求和标准进行的建设活动。2.工程验收：对工程施工质量、安全、进度等进行检查，确认符合合同要求的程序。3.履约保证金：为确保合同履行，承包方按约定向委托方支付的一定金额的保证金。4.违约金：违约方未履行合同约定义务时，应支付给守约方的经济赔偿。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：原因：设计变更、材料供应延迟、不可抗力等。解决办法：双方协商调整工程进度计划，合理顺延工期。2.工程质量问题：原因：施工不当、材料不合格等。解决办法：立即整改，不合格部分重新施工，责任方承担相应费用。3.支付纠纷：原因：付款延迟、工程量争议等。解决办法：依据合同约定和实际完成工程量进行支付，必要时双方协商解决。4.合同变更：原因：业主需求变更、政策调整等。解决办法：双方协商一致，签