监理工程师《建设工程合同管理》考前模拟真题及答案A卷

监理工程师《建设工程合同管理》考前模拟真题及答案A卷一、单项选择题（共50题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）1.根据《标准勘察设计招标文件》下列关于勘察合同履行中发包人和勘察人的责任，（江南博哥）说法不正确的是（）。A.临时设施修建、拆除和恢复费用由勘察人承担B.试验报告应当加盖CMA章并由项目负责人签字确认C.位于道路、绿化或者其他市政设施内的临时占地，由勘察人向行政管理部门报建申请D.发包人在开始勘察前7日内提供勘察资料，并对其准确性、可靠性负责【答案】B【解析】试验报告应当加盖CMA章并由试验负责人签字确认。2.关于监理人在施工合同履行管理中的地位，说法正确的是（）。A.监理人依据合同条款的约定，公平合理地处理合同履行过程中的有关管理事项，因此不属于发包人一方人员B.监理人对施工合同履行实施管理，因此是施工合同的当事人C.监理人是发包人的雇员，一切行为均遵照发包人的指示D.监理人与承包人没有任何利益关系【答案】D【解析】监理人不是施工合同的当事人，属于发包人一方人员，但不同于发包人的雇员，并非一切行为均遵照发包人的指示。3.根据《标准施工招标文件》，在施工招标程序中（）可以作为施工合同文件的组成部分。A.招标文件B.中标人的投标文件C.中标通知书D.未发中标通知书前双方协商对投标价格的修改【答案】C【解析】施工合同文件的组成包括：（1）合同协议书；（2）中标通知书；（3）投标函及投标函附录；（4）专用合同条款；（5）通用合同条款；（6）技术标准和要求；（7）图纸；（8）已标价的工程量清单；（9）其他合同文件。4.根据《标准施工招标文件》，工程施工合同履行过程中，若合同文件约定不一致时，正确的解释顺序应为（）。A.施工合同通用条款→施工合同专用条款→图纸B.中标通知书→已标价的工程量清单→技术标准和要求C.投标函→施工合同通用条款→已标价的工程量清单D.中标通知书→已标价的工程量清单→投标函【答案】C【解析】组成合同的各文件中出现含义或内容的矛盾时，如果专用条款没有另行约定，合同文件序号为优先解释的顺序：（1）合同协议书；（2）中标通知书；（3）投标函及投标函附录；（4）专用合同条款；（5）通用合同条款；（6）技术标准和要求；（7）图纸；（8）已标价的工程量清单；（9）其他合同文件。@5.根据《标准施工合同》，关于工程保险的说法，不正确的有（）。A.必须以发包人和承包人的共同名义投保B.由承包人负责投保并承担办理保险的费用C.保险单必须与专用合同条款约定的条件一致D.必须以全部建安工程费作为投保的保险金额【答案】D【解析】工程保险投保时，可以不足额投保。6.根据《工程建设项目勘察设计招标投标办法》，下列依法必须招标的建设工程项目，经有关部门批准，（）可以不进行设计招标。A.建设单位承诺能够自行设计的B.涉及国家安全、国家秘密，而不适宜公开招标的C.建筑工程项目的改建、扩建或者技术改造由其他单位设计影响功能配套要求的D.建筑功能有特殊要求的【答案】C【解析】依法必须招标的项目，经批准可以不进行招标的情形：（1）涉及国家安全、国家秘密、抢险救灾或属于利用扶贫资金实行以工代赈、需要使用农民工等特殊情况，而不适宜招标；（2）采购人或已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行勘察、设计；（3）已建成项目需要改、扩建或者技术改造，由其他单位进行设计影响项目功能配套性；（4）主要工艺、技术采用不可替代的专利、专有技术；（5）建筑艺术造型有特殊要求；（6）技术复杂或专业性强，能够满足条件的勘察设计单位少于3家，不能形成有效竞争。7.建设单位将建设工程发包给不具有相应资质等级的勘察、设计单位的，责令改正，处（）的罚款。A.10万元以上20万元以下B.50万元以上100万元以下C.150万元以上200万元以下D.200万元以上400万元以下【答案】B【解析】建设单位将建设工程发包给不具有相应资质等级的勘察、设计单位的，责令改正，处50万元以上100万元以下的罚款。8.下列关于组织踏勘现场的说法正确的是（）。A.踏勘现场应当由全体投标人参加B.参加踏勘现场发生的费用由投标人自理C.由投标人按招标文件规定的时间、地点自行组织D.招标人在踏勘现场中介绍的情况应当完整准确，对投标人据此作出的判断和决策负责【答案】B【解析】招标人应按招标文件规定的时间、地点，组织投标人踏勘项目现场。部分投标人未按时参加踏勘现场的，不影响踏勘现场的正常进行。招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。9.下列关于建设工程项目招标的说法正确的是（）。A.招标代理机构应当有符合规定条件的专家库@B.招标人有编制招标文件和组织评标的能力时可以自行招标C.招标人自行办理招标事宜的，应按规定向建设行政主管部门审批D.招标人既可以自行招标，也可以委托招标【答案】B【解析】招标人如不具备自行组织招标的能力条件，应当委托招标代理机构办理招标事宜。招标人自行办理招标事宜的，招标人应按规定向建设行政主管部门备案。招标代理机构应当具备的资格条件：①有从事招标代理业务的营业场所和相应资金；②有能够编制招标文件和组织评标的相应专业力量。10.关于《标准施工招标文件》中“评标办法前附表”的说法，不正确的是（）。A.“评标办法前附表”根据招标项目具体特点和实际需要编制B.“评标办法前附表”用于明确资格审查和评标的方法、因素、标准和程序C.“评标办法前附表”不得与“评标办法”的内容相抵触，否则招标文件无效D.行业标准施工招标文件应不加修改地引用《标准施工招标文件》中的“评标办法”【答案】C【解析】评标办法前附表由招标人根据招标项目具体特点和实际需要编制，用于进一步明确未尽事宜，并不得与标准文件的内容相抵触，否则抵触内容无效。11.关于组织施工招标资格预审，下列说法正确的是（）。A.依法必须招标的项目应当组建资格审查委员会B.可能影响资格预审申请文件编制的澄清或者修改应至少在提交资格预审申请文件截止时间3日前通知，否则顺延提交资格预审申请文件的截止时间C.申请人对资格预审文件的异议应当在递交资格预审申请文件截止时间5日前提出D.潜在投标人准备资格预审申请文件的时间应不少于10日【答案】B【解析】给潜在投标人准备资格预审申请文件的时间应不少于5日。申请人对资格预审文件有异议，应当在递交资格预审申请文件截止时间2日前向招标人提出。国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当组建资格审查委员会。12.下列关于评标专家确定方式说法正确的有（）。A.采取随机抽取或者直接确定的方式确定B.特殊项目可以采取随机抽取的方式C.一般项目可以由招标人直接确定D.特殊项目是指技术复杂、专业性强或者国家有特殊要求的招标项目【答案】A【解析】一般项目，可以采取随机抽取的方式；技术复杂、专业性强或者国家有特殊要求，采取随机抽取方式确定的专家难以保证胜任评标工作的项目，可以由招标人直接确定。13.关于资格预审申请文件的澄清，下列说法正确的是（）。A.申请人可以主动提出澄清，资格审查委员会应当接受B.申请人的澄清经资格审查委员会同意可以改变资格预审申请文件的实质性内容C.申请人的澄清内容不属于资格预审申请文件的组成部分D.申请人不按资格审查委员会要求澄清，按该项不符合标准对待，予以淘汰【答案】D【解析】招标人和审查委员会不接受申请人主动提出的澄清或说明。申请人的澄清或说明应采用书面形式，@并不得改变资格预审申请文件的实质性内容。申请人的澄清和说明内容属于资格预审申请文件的组成部分。14.经过招投标程序，确定中标人后，招标人与中标人应以（）作为签约合同价。A.标底价B.投标价C.评标价D.标底价【答案】B【解析】定标签订合同时，仍以投标价作为中标的合同价。15.下列建设工程材料和设备的采购适宜询价选择供货商的是（）。A.采购数额不大的建筑材料和标准规格产品B.采购大宗及重要建筑材料和设备C.应急采购D.只能从一家供应厂商获得【答案】A【解析】询价适用于采购数额不大的建筑材料和标准规格产品。16.在建设工程材料采购招标中，投标人报FOB价，对该报价理解正确的是（）。A.卖方在指定的装运港将货物装上买方指定的船只，即完成交货B.包含从装运港运至目的港的保险费C.包含从装运港运至目的港的运费D.包含将货物交由承运人保管之前的一切运输费用【答案】A【解析】FOB价卖方负责在指定的装运港将货物装上买方指定的船只，因此不止包含将货物交由承运人保管之前的一切运输费用，但不包括装运港运至目的港的运费、保险费。17.机电设备采购招标包括设备及伴随服务，投标人的伴随服务内容之一是（）。A.设备的技术指标改进B.申请设备使用许可C.提供货物组装和维修所需的工具D.设备运抵现场的保管【答案】C【解析】伴随服务一般包括：①实施或监督所供货物的现场组装和试运行；②提供货物组装和维修所需的工具；③为所供货物的每一适当的单台设备提供详细的操作和维护手册；④在双方商定的一定期限内对所供货物实施运行或监督或维护或修理，但该服务并不能免除卖方在合同保证期内所承担的义务；⑤在卖方厂家和/或在项目现场就所供货物的组装、试运行、运行、维护和/或修理对买方人员进行培训。18.勘察人在与发包人签订合同时提交了履约保函，关于该保函的说法正确的是（）。A.有效期自合同生效之日起开始，至签收最后一批勘察成果文件之日后失效B.担保人在收到发包人的赔偿要求后7日内支付C.发包人和勘察人变更合同，只有征得担保人同意后，担保人继续承担担保义务D.属于有条件的、不可撤销担保@【答案】B【解析】担保有效期自发包人与勘察人签订的合同生效之日起至发包人签收最后一批勘察成果文件之日起28日后失效。发包人和勘察人变更合同时，无论担保人是否收到该变更，担保人承担担保规定的义务不变。属于无条件的、不可撤销担保。19.关于建设工程勘察任务发承包的说法，正确的是（）。A.使用不可替代专有技术的工程勘察任务可直接发包B.工程勘察任务不需要通过招标方式发包C.工程勘察任务的承包人可以是自然人D.工程勘察任务只能发包给一家勘察单位【答案】A【解析】工程勘察任务如符合必须招标的情形则应当招标发包。勘察人必须是法人。勘察任务可以发包给一家也可以发包给多家单位。20.关于建设工程勘察合同履行中发包人指示的说法，正确的是（）。A.发包人的指示应盖有发包人单位章或者由发包人代表签字确认B.发包人代表紧急情况下可以当场发出临时口头指示，但事后需及时书面确认C.发包人代表应在临时指示发出后24小时内发出书面确认函D.逾期未发出书面确认函的，则视为临时指示未得到发包人的书面确认【答案】C【解析】发包人的指示应盖有发包人单位章，并由发包人代表签字确认。发包人代表紧急情况下可以当场发出临时书面指示。逾期未发出书面确认函的，则视为临时指示已得到发包人的书面确认。21.关于根据标准文本编制招标文件和合同条件的说法正确的是（）。A.增加了交易成本B.增加了合同条款协商和谈判缔约工作的复杂性C.确保了建设工程招标和合同文件中各项内容的独立性D.有助于仲裁机构或人民法院裁判纠纷【答案】D【解析】根据标准文本编制招标文件和合同条件有助于降低交易成本，提高交易效率，降低合同条款协商和谈判缔约工作的复杂性；确保了建设工程招标和合同文件中各项内容的准确性、完整性。22.下列合同计价方式中，最不利于承包商，承包商几乎承担了工作量及价格变动的全部风险的是（）。A.单价合同B.固定总价合同C.可调总价合同D.成本加酬金合同【答案】B【解析】合同计价方式对发包人风险排序：成本加酬金合同＞（可变＞固定）单价合同＞（可调＞固定）总价合同。对承包人的风险排序反之。23.法定代表人因执行职务造成他人损害，下列向权利人承担民事责任的方式正确的是（）。A.由法人承担民事责任B.由法定代表人承担民事责任@C.由法人和法定代表人共同承担民事责任D.法定代表人承担民事责任后，向法人追偿【答案】A【解析】法定代表人以法人名义从事的民事活动，其法律后果由法人承受。如：法定代表人因执行职务造成他人损害的，由法人承担民事责任；法人承担民事责任后，依照法律或者法人章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。24.建设单位将自己开发的房地产项目抵押给银行，同时声明该项目占用范围内的建设用地使用权不作抵押，并签订了抵押合同，但未办理抵押登记，下列说法正确的是（）。A.银行有权对该项目占用范围内的建设用地使用权行使抵押权B.项目转移给银行占有C.抵押权自合同签订之日起设立D.因未办理抵押登记，抵押权不得对抗善意第三人【答案】A【解析】抵押物不转移占有。不动产抵押权自登记时设立。25.由承包人的开户银行向发包人出具的施工预付款担保，其金额一般是预付款金额的（）。A.2%B.10%C.30%D.相同【答案】D【解析】预付款担保金额与预付款金额保持相等。26.依照标准施工合同通用条款的规定，（）属于监理人在施工准备阶段应当完成的工作。A.负责施工现场的安全保卫B.做好施工现场地下管线和地下设施的保护工作C.审查施工实施方案D.组织设计交底【答案】C【解析】负责施工现场的安全保卫、做好施工现场地下管线和地下设施的保护工作，属于承包人的工作。组织设计交底，属于发包人的责任。27.承包人未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位进行了覆盖，监理人指示承包人揭开检查，检查影响了正常施工。如结果表明质量合格，则（）。A.增加的费用由承包人承担B.增加的费用由发包人承担C.增加的费用由监理人承担D.工期给予顺延【答案】A【解析】私自覆盖工程隐蔽部位后，监理人指示承包人揭开检查，导致的后果由承包人承担。28.根据《标准施工合同》，关于“暂列金额”的说法，正确的是（）。A.暂列金额未包括在签约合同价内@B.暂列金额不可以计日工方式支付C.暂列金额可能全部使用或部分使用D.暂列金额应按合同规定全部支付给承包人【答案】C【解析】暂列金额包括在签约合同价内，适用于以计日工方式支付的款项。暂列金额不一定全部支付给承包人。29.标准施工合同通用条款规定用公式法调价，下列应用正确的是（）。A.因承包人原因导致工期顺延，后续支付时应采用原约定竣工日与实际支付日的两个价格指数中较高的一个作为支付计算的价格指数B.变更导致合同中调价公式约定的权重变得不合理时，由监理人自行调整C.因非承包人原因导致工期顺延，后续支付时调价公式继续有效D.如果得不到现行价格指数，按上一次价格指数计算，此后可不作调整【答案】C【解析】在每次支付工程进度款计算调整差额时，如果得不到现行价格指数，可暂用上一次价格指数计算，并在以后的付款中再按实际价格指数进行调整。由于变更导致合同中调价公式约定的权重变得不合理时，由监理人与承包人和发包人协商后进行调整。因承包人原因未在约定的工期内竣工，后续支付时应采用原约定竣工日与实际支付日的两个价格指数中，较低的一个作为支付计算的价格指数。30.关于《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款“进度款付款证书”的说法，正确的是（）。A.监理人收到承包人进度款付款申请单并核查后，向承包人出具进度款付款证书B.监理人有权扣除质量不合格部分的工程款C.监理人出具进度款付款证书，视为监理人批准了承包人完成的该部分工作D.承包人对监理人出具的进度款付款证书出现的漏项无权申请重新修正【答案】B【解析】经发包人审查同意后，由监理人向承包人出具经发包人签认的进度付款证书。监理人出具的进度付款证书，不应视为监理人已同意、批准或接受了承包人完成的该部分工作。在对以往历次已签发的进度付款证书进行汇总和复核中发现错、漏或重复的，监理人有权予以修正，承包人也有权提出修正申请。31.关于货样买卖合同的说法，正确的是（）。A.货样买卖应当封存样品B.货样买卖属于即时买卖合同C.样品是交付标的物时的质量参考D.样品存在隐蔽瑕疵的，交货时的瑕疵风险由买受人承担【答案】A【解析】货样买卖属于非即时买卖合同。出卖人交付的标的物应当与样品及其说明的质量相同。买受人不知道样品有隐蔽瑕疵的，即使交付的标的物与样品相同，出卖人交付的标的物质量仍然应当符合同种物的通常标准。32.关于材料采购合同中结清款的支付，下列说法正确的是（）。A.发生在全部合同材料交付后B.在买方收到卖方单据并经审核无误后28日内支付C.结清款为签约合同价的5%@D.卖方的违约金应当从结清款中扣除【答案】B【解析】在质量保证期届满后，支付结清款。结清款为合同价格的5%。卖方的违约金可以从任一应付款中扣除。33.根据《标准材料采购招标文件》中的通用合同条款，因卖方未能按时交付合同约定的材料时，迟延交付违约金的最高限额为合同价格的（）。A.1%B.3%C.5%D.10%【答案】D【解析】迟延交付违约金的最高限额为合同价格的10%。34.关于卖方在合同设备运输前对每一包装箱的标记，做法正确的是（）。A.在每一包装箱相邻的两个侧面进行标记B.以不可擦除的、明显的方式进行标记C.标注“重心”“起吊点”以便装卸和搬运D.标记满足运输的需要即可【答案】B【解析】卖方应在每一包装箱相邻的四个侧面以不可擦除的、明显的方式标记必要的装运信息和标记，以满足合同设备运输和保管的需要。对于专用合同条款约定的超大超重件，卖方应在包装箱两侧标注“重心”和“起吊点”以便装卸和搬运。35.买方在最后一批合同设备交货后6个月内未能开始考核，则下列说法正确的是（）。A.买卖双方应签署合同设备验收证书B.买卖双方应签署验收款支付函C.卖方仍有义务应买方要求提供12个月的技术服务D.买方应承担卖方提供技术服务由此产生的费用【答案】B【解析】由于买方原因在最后一批合同设备交货后6个月内未能开始考核，则买卖双方应在上述期限届满后7日内或专用合同条款另行约定的时间内签署验收款支付函。卖方有义务在验收款支付函签署后6个月内应买方要求提供不超出合同范围的技术服务，协助买方采取一切必要措施使合同设备达到技术性能考核指标，且买方无需因此向卖方支付费用。36.发生发包人违反施工合同规定的情况时，处理方法正确的是（）。A.发包人收到通知后的14天内仍不履行合同义务，承包人有权暂停施工B.监理人应向发包人发出通知要求纠正C.暂停施工14天后发包人仍不纠正违约行为，承包人可向发包人发出解除合同通知D.暂停施工导致增加的费用和（或）工期延误由发包人承担，并支付承包人合理利润【答案】D【解析】承包人向发包人发出通知，要求采取有效措施纠正违约行为。发包人收到承包人通知后的28天内仍不履行合同义务，承包人有权暂停施工，并通知监理人。承包人暂停施工28天后，发包人仍不纠正违约行为，承包人可向发包人发出解除合同通知。@37.根据《标准设计施工总承包招标文件》，设计施工总承包方式的优点是（）。A.可加大监理人监督力度B.可降低工程成本C.可优化设计方案D.可缩短建设周期【答案】D【解析】总承包方式的优点包括固定工期、固定费用；不足之处包括设计不一定是最优方案，减弱实施阶段发包人对承包人的监督和检查。38.根据《设计施工总承包合同》，对于“发包人要求”中的错误，正确的处理方法是（）。A.将无条件补偿条款写入合同协议书B.将有条件补偿条款写入合同附录C.承包人复核时未发现的错误造成的损失由承包人承担D.将无条件或有条件补偿条款写入合同专用条款【答案】D【解析】对于“发包人要求”中的错误，可以在专用条款中约定无条件或有条件补偿条款。39.承包人应提前（）天将申请竣工试验的通知送达监理人，监理人应在（）天内确定竣工试验的具体时间。A.7，14B.21，14C.14，21D.14，7【答案】B【解析】承包人应提前21天将申请竣工试验的通知送达监理人。监理人应在14天内确定竣工试验的具体时间。40.发包人和承包人在履行合同中发生争议后提请争议评审组评审，下列说法正确的是（）。A.在争议评审期间，争议双方暂按总监理工程师的决定执行B.争议双方不得再提交仲裁或提起诉讼C.由争议评审组拟定执行协议，经争议双方签字后作为合同的补充文件D.争议评审过程中，争议双方可以争取友好协商解决争议【答案】D【解析】对争议评审组评审意见不接受，争议双方可以再提交仲裁或提起诉讼。在争议评审期间，争议双方暂按总监理工程师的确定执行。由监理人拟定执行协议，经争议双方签字后作为合同的补充文件。41.下列关于施工合同履行中，安全事故处理程序说法正确的是（）。A.监理人和发包人应及时向有关部门如实报告事故发生的情况，以及正在采取的紧急措施B.施工过程中发生安全事故时，承包人应立即通知监理人和发包人C.监理人应立即采取减损措施，并保护事故现场D.需要移动现场物品时，应做出标记和书面记录，妥善保管有关证据【答案】D【解析】施工过程中发生安全事故时，承包人应立即通知监理人，监理人应立即通知发包人。工程事故发@生后，发包人和承包人应按国家有关规定，及时如实地向有关部门报告事故发生的情况，以及正在采取的紧急措施。工程事故发生后，发包人和承包人应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，减少人员伤亡和财产损失，防止事故扩大，并保护事故现场。42.如果承包人认为发包人提供的图纸和文件存在属于变更范围的情形，则下列说法正确的是（）。A.承包人应当向监理人提出书面变更建议B.承包人应当直接实施变更C.承包人应当向监理人提出书面变更建议后直接实施变更D.监理人应当同意承包人提出的变更建议【答案】A【解析】承包人应当向监理人提出书面变更建议后等待监理人指示。监理人与发包人研究后，可以不同意承包人提出的变更建议。43.根据标准施工合同通用条款的规定，不可抗力造成的损失应当由发包人与承包人分担，下列有关说法正确的是（）。A.停工期间承包人应监理人要求照管工程的费用由发包人承担B.承包人人员伤亡和其他财产损失由发包人承担C.承包人采购并已运至施工场地的材料损害由承包人承担D.停工损失由发包人承担【答案】A【解析】承包人人员伤亡和其他财产损失由承包人承担。承包人采购并已运至施工场地的材料损害，属于永久工程损失，由发包人承担。停工损失由承包人承担。44.施工合同履行中，关于承包人的索赔管理，说法正确的是（）。A.在引起索赔事件发生后28天内，向监理人递交索赔通知书B.对于具有持续影响的索赔事件，在该事件影响结束后的28天内，向监理人递交最终索赔意向通知书C.发包人应在做出索赔处理结果答复后28天内完成赔付D.监理人应在收到索赔意向通知书后的28天内，将索赔处理结果答复承包人【答案】C【解析】应在引起索赔事件发生后的28天内，向监理人递交索赔意向通知书。对于具有持续影响的索赔事件，在该事件影响结束后的28天内，向监理人递交最终索赔通知书。监理人应在收到索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的42天内，将索赔处理结果答复承包人。45.施工合同履行中，工程造价管理部门进行价格调整，导致承包人成本增加。根据标准施工合同通用条款的规定，可以给予承包人的补偿包括（）。A.工期B.费用C.利润D.以上均可以【答案】B【解析】工程造价管理部门进行价格调整，导致承包人成本增加，可以给予承包人的补偿仅包括费用。46.关于建设工程设备采购合同中的安装、调试，说法正确的是（）。A.安装、调试中合同设备运行需要的用水.用电应由买卖双方共同承担@B.卖方应承担安装、调试中合同设备运行需要的原材料C.可以由卖方负责完成，并对合同设备的安装、调试质量负责D.也可以由卖方提供技术服务，并对合同设备的安装、调试质量负责【答案】C【解析】安装、调试中合同设备运行需要的用水、用电、原材料应由买方承担。买方或买方安排的第三方按照卖方现场服务人员的指导进行安装、调试的情况下出现安装、调试不成功和（或）造成合同设备损坏的情况，卖方应承担责任。47.依据FIDIC《施工合同条件》的规定，关于永久工程计量表述正确的是（）。A.每项工程应以实际完成的净值计算，同时考虑膨胀、收缩或浪费B.当地有惯例的，依照当地惯例计量C.应首先按工程量表中规定的方法计量D.承包商在被要求对测量记录进行审查后14天内未通知工程师并说明记录中不准确之处，则工程师的记录应视为准确并予认可【答案】D【解析】无论当地有何惯例，在计量上：永久工程每项工程计量方法应按合同数据表中规定的方法，若无规定，则按符合工程量表或其他适用的明细表中的规定；除非合同另有约定，对永久工程每项工程应以实际完成的净值计算，不考虑膨胀、收缩或浪费。48.根据FIDIC《施工合同条件》，工程师在收到承包商申请接收证书的通知后，如业主接收工程，则应在（）天内颁发接收证书。A.14B.21C.28D.30【答案】C【解析】工程师在收到承包商申请接收证书的通知后，如业主接收工程，则应在28天内颁发接收证书。49.根据FIDIC《设计采购施工（EPC）交钥匙工程合同条件》，合同文件的组成包括（）。A.专用合同条件B.价格清单C.中标通知书D.投标函【答案】A【解析】EPC合同文件的组成包括：合同协议书、专用合同条件、通用合同条件、业主要求、明细表、投标书、联合体保证。50.根据NEC《工程施工合同》，若项目经理作出决定，认为某一补偿事件的影响过于不明确以致无法合理预测，下列做法正确的是（）。A.拒绝补偿B.待影响明确后再行计价补偿C.以假定条件对补偿事件计价，事后不再修改D.先以假定条件对补偿事件计价，事后若此假定条件有误，再予修改【答案】D@【解析】某一补偿事件的影响过于不明确以致无法合理预测，先以假定条件对补偿事件计价，事后若此假定条件有误，再予修改。二、多项选择题（共30题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）51.投标报价有算术错误的，评标委员会按（）原则对投标报价进行修正。A.投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以小写金额为准B.总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以总价金额为准C.投标报价与分项报价的合价不一致，以各分项合价累计数为准D.分项报价中存在缺漏项，视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中E.评标委员会对投标报价进行修正后，即对投标人具有约束力【答案】CD【解析】总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外。评标委员会对投标报价进行修正后，要求投标人对修正的价格书面澄清确认。52.投标书中出现下列（）情形的，评标委员会按预定方法换算成相应价格值，增加到投标报价上形成评标价。A.交货期晚于招标文件规定的交货时间B.可以减少招标文件说明的预付款金额C.投标材料性能高于标准D.交货期早于招标文件规定的交货时间E.投标材料性能低于标准【答案】AE【解析】减少招标文件说明的预付款金额，在投标价上减少一定金额。材料性能高于标准、提前交货，不考虑降低评标价。53.《标准勘察招标文件》中给出的合同附件格式有（）。A.投标保函B.预付款保函C.业主支付保函D.履约保函E.合同协议书【答案】AD【解析】《标准勘察招标文件》中给出的合同附件格式包括合同协议书、履约保函。54.关于建设工程设计合同内容约定的说法，正确的有（）。A.项目建议书应由承包人完成B.设计依据的标准应由发包人提出C.发包人应为设计人提供设计资料D.设计合同的违约金属于法定而无须约定E.应当约定仲裁为解决合同争议的最终方式【答案】BC【解析】项目建议书应由发包人完成。合同双方当事人可以在合同中约定违约金，约定诉讼或仲裁为解决合同争议的最终方式。@55.根据《标准设计招标文件》设计单位提交的初步设计文件应满足的要求有（）。A.符合法律法规、规范标准的强制性规定B.满足发包人要求，保证设计质量C.深度满足初步设计审批的需要D.深度不必满足编制施工图设计文件的需要E.提出保障施工安全的措施建议【答案】ABCE【解析】深度应当满足编制施工图设计文件的需要。56.招标人编制的施工招标文件应不加修改地引用《标准施工招标文件》中的（）。A.投标人须知前附表B.投标人须知C.评标办法D.评标办法前附表E.申请人须知【答案】BC【解析】应不加修改地引用《标准施工招标文件》中的投标人须知、评标办法。57.评标由评标委员会负责，下列关于评标委员会的说法不正确的是（）。A.人数为5人以上单数B.由招标人代表、行政监督部门的工作人员和有关技术、经济等方面的专家组成C.评标专家应从事相关专业领域工作满8年并具有高级职称D.建筑工程设计方案评标时，建筑专业专家不得少于成员总数的2/3E.评标委员会成员的名单在开标前应当保密【答案】BCDE【解析】项目主管部门或者行政监督部门的人员不得担任评标委员会成员。评标专家应从事相关专业领域工作满8年并具有高级职称或者同等专业水平。建筑专业专家不得少于技术、经济等方面的专家的2/3。评标委员会成员名单一般应于开标前确定，在中标结果确定前应当保密。58.根据《标准施工招标资格预审文件》，下列单位不能作为资格预审申请人的有（）。A.与本标段的监理人相互参股的单位B.财产被接管或冻结的单位C.五年前曾骗取中标的单位D.与本标段的招标代理机构同为一个法定代表人的单位E.招标人不具有独立法人资格的附属机构或单位【答案】ABDE【解析】最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题，不能作为资格预审申请人。59.根据《标准施工招标文件》，针对不同项目特点，招标人可以对施工组织设计和项目管理机构的评审因素及其标准进行补充、修改和细化，采用综合评估法对施工项目投标文件进行详细评审时，属于项目管理机构评审内容的是（）。A.项目经理的任职资格B.技术负责人@C.其他主要成员D.资源配置计划的合理性E.质量管理体系的可靠性和针对性【答案】ABC【解析】针对不同项目特点，招标人可以对施工组织设计和项目管理机构的评审因素及其标准进行补充、修改和细化，如施工组织设计中可以增加对施工总平面图、施工总承包的管理协调能力等评审指标，项目管理机构中可以增加对项目经理的管理能力，如创优能力、创文明工地能力以及其他一些评审指标等。60.某招标项目既有设备采购又有安装服务，其中设备采购费用占比80%，下列说法正确的是（）。A.可以按安装工程招标B.供货方应当自己生产全部设备C.设备和安装可以分开招标D.设备和安装可以合并招标E.可以按设备采购招标【答案】CDE【解析】可以采用设备和安装分开招标，也可以采用合并招标。如果采用合并招标，可以按照各部分所占的费用比例来确定具体招标类型。材料设备招标采购的货物既可以由供货方自己全部生产或部分生产，也可以由供货方通过各种渠道组织货源完成供货或设备成套。61.下列属于招标采购阶段合同管理任务的是（）。A.组织做好合同评审工作B.根据标准文本编制招标文件和合同条件C.开发和应用信息化合同管理系统D.细化项目参建各相关方的合同界面管理E.合理选择适合建设工程特点的合同计价方式【答案】BDE【解析】组织做好合同评审工作、开发和应用信息化合同管理系统，属于合同签订及履行阶段的任务。62.非营利法人包括（）。A.事业单位法人B.企业法人C.基金会法人D.机关法人E.基层群众性自治组织法人【答案】AC【解析】企业法人属于营利法人。机关法人、基层群众性自治组织法人，属于特别法人。63.甲乙双方签订建材买卖合同，甲依约向乙支付了定金。下列说法正确的是（）。A.定金可以抵作价款或者收回B.如甲违约导致合同并未完成，则仍可以要求乙返还定金C.定金不得超过主合同标的额的2%D.如乙违约，则甲可以要求双倍返还定金E.定金自实际支付之日起生效【答案】ADE@【解析】定金不得超过主合同标的额的20%。给付定金的一方不履行约定债务的，无权要求返还定金；收受定金的一方不履行约定债务的，应当双倍返还定金。64.关于设计招标程序的说法，正确的有（）。A.设计招标可以按设计工作深度的不同分期进行B.设计招标的内容无具体的工作量C.设计招标不宜要求项目应当达到的技术指标D.设置评标因素时不应当过分追求投标价的高低E.开标时由招标单位的主持人宣读投标书【答案】ABD【解析】通常只能向潜在投标人提供项目概况、功能要求等工程前期的初步性基础资料（如，说明工程项目的实施条件、预期达到的技术经济指标、投资限额、进度要求等），且无具体量化的工作量，灵活性较大，更多还要依赖投标单位专业设计人员发挥技术专长和创造力，提供智力成果。开标时由各投标人自己说明投标方案的基本构思和意图，以及其他实质性内容，而不是由招标单位的主持人宣读投标书，也不按报价高低排定标价次序。65.设计招标中，评标委员会推荐中标候选人的做法正确的是（）。A.推荐能够最大限度满足招标文件中规定的各项综合评价标准的投标人为中标候选人B.中标候选人最多不超过5人C.按综合得分由高到低的顺序推荐中标候选人D.综合评分相等时，以投标报价高的优先推荐中标候选人E.当综合评分和投标报价相等时，按照评标办法前附表的规定确定中标候选人【答案】AC【解析】推荐的中标候选人应当限定在1-3人，并标明排列顺序。综合评分相等时，以投标报价低的优先推荐中标候选人。投标报价也相等的，以勘察纲要或设计方案得分高的优先。如果勘察纲要或设计方案得分也相等，则按照评标办法前附表的规定确定中标候选人顺序。66.设计合同履行过程中，属于设计人责任的是（）。A.对设计文件的质量负责B.组织设计文件审查C.组织设计交底D.参加工程验收E.编制设计招标文件【答案】AD【解析】组织设计文件审查、组织设计交底、编制设计招标文件，属于发包人的责任。67.根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，关于合同价格调整的说法正确的有（）。A.基准日期后，因法律政策、规范标准的变化导致承包人工程成本发生约定以外的增减，相应调整合同价款B.基准日期后，因合同履行期间市场价格浮动对施工成本造成影响，相应调整合同价格C.工期12个月以上的施工合同承包人的施工成本受市场价格浮动影响时，采用公式法调整合同价款D.调价公式中的可调因素价格指数来源于基准日的价格E.调整价格的方法仅适用于工程量清单中按总价支付部分的工程款【答案】ACD@【解析】基准日期后，因合同履行期间市场价格浮动对施工成本造成影响，长期合同可以考虑调整合同价格。调整价格的方法仅适用于工程量清单中按单价支付部分的工程款。68.下列施工合同履行期间，安全事故和损失中应当由承包人承担责任的有（）。A.承包人雇佣的施工人员的工伤事故B.分包人人员的工伤事故C.发包人造成的分包人人员的工伤事故D.由于承包人原因在施工场地毗邻地带造成的第三者人身伤亡和财产损失E.工程对土地的占用所造成的第三者财产损失【答案】ABD【解析】发包人造成的分包人人员的工伤事故、工程对土地的占用所造成的第三者财产损失，由发包人承担。69.在下列施工合同履行期间发生的事件中，承包商索赔可获得利润补偿的有（）。A.延误发放图纸B.不可预见的外界条件C.业主提前占有工程D.不可抗力事件造成的损害E.异常恶劣的气候条件【答案】AC【解析】不可预见的外界条件，承包商可获得工期、费用补偿。不可抗力、异常恶劣的气候条件，承包商可获得工期补偿。70.下列施工合同履行中发生的事件，既可作为顺延合同工期的理由，又可作为要求增加费用并支付合理利润的理由的是（）。A.发包人提前占用工程B.监理人的指示延误C.不利的物质条件D.特大洪灾E.发包人提前交货【答案】AB【解析】不利的物质条件，承包商可获得工期、费用补偿。不可抗力，承包商可获得工期补偿。发包人提前交货，承包商可获得费用补偿。71.关于建设工程材料采购合同的履行，说法正确的是（）。A.卖方应对合同材料进行妥善包装，满足多次搬运、装卸、长途运输的需要即可B.卖方应自行选择适宜的运输工具及线路安排合同材料运输C.如卖方未在合同材料启运前进行预通知，则应当在启运后24小时内正式通知买方D.卖方应在施工场地将合同材料交付给买方，交付后由买方负责卸货E.买方签发收货清单不代表对合同材料的接受【答案】BE【解析】包装应采取防潮、防晒、防锈、防腐蚀、防震动及防止其他损坏的必要保护措施，从而保护合同材料能够经受多次搬运、装卸、长途运输并适宜保管。卖方应在合同材料预计启运7日前进行预通知。卖方应在施工场地卸货后将合同材料交付给买方。@72.某建设工程材料采购合同约定了合同材料的最低质量标准，如合同材料经检验达到了合同约定的最低质量标准，则下列说法正确的是（）。A.视为合同材料符合质量标准B.买方自行决定是否验收合同材料C.卖方不必进行减价或向买方支付补偿金D.买卖双方应签署合同材料验收证书E.验收证书签署后卖方对合同材料不再承担责任【答案】AD【解析】买方应验收合同材料；但卖方应按专用合同条款的约定进行减价或向买方支付补偿金。合同材料验收证书的签署不免除卖方在质量保证期内对合同材料应承担的保证责任。73.根据FIDIC《施工合同条件》中的规定，对每项工作进行估价的做法正确的是（）。A.采用工程量清单计价模式B.如合同中无某项内容，应取适用工作的费率或价格C.如合同中规定该项工作为固定费率，则不得调整该项工作规定的费率或价格D.工程量的变动直接导致该项工作每单位成本的变动超过1%时，可对该项工作规定的费率或价格加以调整E.根据变更和调整的规定指示的工作，合同中没有规定该项工作的费率或价格，也未规定适合的费率或价格时，可对该项工作的费率或价格加以调整【答案】ACE【解析】工程师应根据计量出的每项工作的工程量乘以相应费率或价格进行估价。如合同中无某项内容，应采取类似工作的费率或价格。当同时满足以下情形一中的2个条件，或同时满足情形二中的4个条件时，可对该项工作规定的费率或价格进行确定、调整：（1）情形一：1）工程量清单或其他资料表中未有该项工作、也未规定该项工作的费率或价格；2）由于该项工作特性或实施条件的不同，合同中未有相应的可供参考费率或价格的工作。（2