现代化企业总部装修合同

现代化企业总部装修合同合同目录第一章总则1.1合同主体1.2合同标的1.3合同签订地点和时间1.4合同生效条件第二章装修工程内容和要求2.1装修项目列表2.2装修风格和设计要求2.3材料品牌及质量标准2.4工程进度计划2.5施工安全要求第三章合同价格3.1合同总价3.2价格调整因素3.3付款方式及进度3.4验收合格后的支付3.5保修期内的维修费用第四章施工期限4.1施工开始日期4.2施工结束日期4.3延期施工的违约责任4.4提前完成工程的奖励第五章质量保证5.1工程质量标准5.2质量问题的处理5.3工程验收程序5.4保修期限及保修范围5.5质量违约责任第六章施工单位责任6.1施工单位的义务6.2施工单位的管理人员及技术人员的职责6.3施工单位的质量安全保障措施6.4施工单位的现场卫生和环境保护措施6.5施工单位的违约责任第七章甲方（业主）责任7.1甲方提供的施工条件7.2甲方对施工单位的管理和监督7.3甲方的现场代表及联系方式7.4甲方变更设计的处理7.5甲方的违约责任第八章违约责任8.1施工单位的违约责任8.2甲方的违约责任8.3不可抗力因素的影响8.4违约金的计算方式第九章争议解决9.1争议解决方式9.2仲裁机构的选定9.3诉讼管辖法院第十章合同的变更和解除10.1合同变更的条件10.2合同解除的条件10.3变更和解除合同的程序第十一章附则11.1合同附件11.2合同的保管和复印11.3合同的传递和通知第十二章其他约定12.1知识产权保护12.2保密条款12.3合作推广事宜第十三章合同的签署13.1签署日期13.2签署地点13.3合同正本及副本份数第十四章合同的生效、终止和解除14.1合同生效日期14.2合同终止条件14.3合同解除条件合同编号_________第一章总则1.1合同主体1.2合同标的本合同所述的装修工程是指位于________的现代化企业总部大楼的内部装修，包括但不限于办公室、会议室、接待区等区域；1.3合同签订地点和时间本合同于________年________月________日由甲乙双方在________（地点）签订；1.4合同生效条件本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效，并自工程验收合格之日起终止；第二章装修工程内容和要求2.1装修项目列表详见附件一：装修项目详细列表；2.2装修风格和设计要求装修风格：现代简约；设计要求：符合甲方企业文化，同时考虑功能性和舒适性；2.3材料品牌及质量标准材料品牌及质量标准详见附件二：材料品牌及质量标准；2.4工程进度计划工程进度计划详见附件三：工程进度计划表；2.5施工安全要求乙方应严格按照国家相关法律法规和行业标准进行施工，确保施工安全；第三章合同价格3.1合同总价本合同总价为人民币____元整（大写：_________________________元整），币种为人民币；3.2价格调整因素价格调整因素包括但不限于材料价格变动、政策调整等；3.3付款方式及进度付款方式为分期付款，具体付款进度详见附件四：付款进度表；3.4验收合格后的支付工程验收合格后，甲方应支付合同总价扣除预付款和进度款的剩余款项；3.5保修期内的维修费用保修期内，乙方负责免费维修因施工原因导致的质量问题；第四章施工期限4.1施工开始日期施工开始日期为________年________月________日；4.2施工结束日期施工结束日期为________年________月________日；4.3延期施工的违约责任延期施工的违约责任按照双方协商确定的方式计算；4.4提前完成工程的奖励提前完成工程，双方协商确定奖励事宜；第五章质量保证5.1工程质量标准工程质量标准应符合国家相关法律法规和行业标准；5.2质量问题的处理质量问题的处理按照双方协商确定的方式进行；5.3工程验收程序工程验收程序详见附件五：工程验收程序；5.4保修期限及保修范围保修期限为________年，保修范围详见附件六：保修范围；5.5质量违约责任质量违约责任按照双方协商确定的方式计算；第六章施工单位责任6.1施工单位的义务乙方应按照本合同约定的条款和附件的要求履行义务；6.2施工单位的管理人员及技术人员的职责乙方管理人员及技术人员应具备相关资格和经验；6.3施工单位的质量安全保障措施乙方应制定并执行质量安全保障措施；6.4施工单位的现场卫生和环境保护措施乙方应保证施工现场的卫生和环境保护；6.5施工单位的违约责任乙方违约责任按照双方协商确定的方式计算；第七章甲方（业主）责任7.1甲方提供的施工条件甲方应提供施工所需的场地、电源、水源等基本条件；7.2甲方对施工单位的管理和监督甲方应合理管理和监督乙方的施工过程；7.3甲方的现场代表及联系方式甲方现场代表为________，联系方式为________；7.4甲方变更设计的处理甲方变更设计应提前通知乙方，并按照双方协商确定的方式处理；7.5甲方的违约责任甲方违约责任按照双方协商确定的方式计算。第八章违约责任8.1施工单位的违约责任乙方未能按照约定的时间、质量完成装修工程的，应当按照合同的约定承担违约责任；8.2甲方的违约责任甲方未能按照约定的时间、质量完成付款的，应当按照合同的约定承担违约责任；8.3不可抗力因素的影响因不可抗力因素导致合同无法履行或者部分履行，双方互不承担违约责任；8.4违约金的计算方式违约金的计算方式按照合同的约定执行；第九章争议解决9.1争议解决方式双方发生争议的，可以协商解决，协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼；9.2仲裁机构的选定双方同意向________仲裁委员会申请仲裁；9.3诉讼管辖法院诉讼管辖法院为合同签订地人民法院；第十章合同的变更和解除10.1合同变更的条件合同变更需双方协商一致，并签订书面变更协议；10.2合同解除的条件合同解除需双方协商一致，并签订书面解除协议；10.3变更和解除合同的程序变更和解除合同的程序按照双方协商确定的方式进行；第十一章附则11.1合同附件本合同附件包括装修项目详细列表、材料品牌及质量标准、工程进度计划表、工程验收程序、保修范围等；11.2合同的保管和复印双方均有权保管和复印本合同及其附件；11.3合同的传递和通知合同的传递和通知均应以书面形式进行，并以邮戳日期或交付日期为准；第十二章其他约定12.1知识产权保护双方同意，本合同涉及的装修设计、图纸等知识产权归甲方所有；12.2保密条款双方应对合同内容和相关业务信息予以保密，未经对方同意不得向第三方披露；12.3合作推广事宜双方同意，工程完工后，乙方应协助甲方进行宣传和推广活动；第十三章合同的签署13.1签署日期本合同于________年________月________日签署；13.2签署地点本合同在________（地点）签署；13.3合同正本及副本份数合同正本一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力；第十四章合同的生效、终止和解除14.1合同生效日期本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效；14.2合同终止条件本合同终止的条件按照合同的约定执行；14.3合同解除条件本合同解除的条件按照合同的约定执行；甲方（签字）：________乙方（签字）：________多方为主导时的，附件条款及说明附加条款一：甲方为主导时的特殊条款1.1甲方指定供应商甲方有权要求乙方使用甲方指定的供应商提供的材料和设备。若乙方不同意使用甲方指定供应商的材料和设备，甲方有权解除合同；1.2甲方监督权甲方有权对乙方的施工过程进行监督，以确保施工质量和进度符合合同要求。乙方应积极配合甲方的监督工作；1.3甲方变更权甲方有权在合同履行过程中对装修设计、施工内容等进行变更。乙方应及时按照甲方的变更要求进行调整，并承担因变更引起的额外费用；1.4甲方验收权甲方有权对工程进行验收，并决定工程是否符合合同约定的质量标准。乙方应按照甲方的验收程序和要求进行；附加条款二：乙方为主导时的特殊条款2.1乙方自主选择供应商乙方有权自主选择供应商提供材料和设备，但需保证材料和设备的质量符合合同要求。甲方不得干涉乙方的供应商选择；2.2乙方施工管理乙方应严格按照合同约定的施工标准和进度进行施工，并确保施工安全；2.3乙方保密义务乙方应对甲方的商业秘密和知识产权予以保密，不得泄露给第三方；2.4乙方维修义务工程验收合格后，乙方应承担一定期限内的维修责任，确保工程质量；附加条款三：第三方中介为主导时的特殊条款3.1第三方中介的职责第三方中介应公正、中立地协调甲乙双方的合同履行，确保合同的顺利进行；3.2第三方中介的监督权第三方中介有权对甲乙双方的履行情况进行监督，并提出整改建议；3.3第三方中介的调解权当甲乙双方发生争议时，第三方中介有权进行调解，协助双方达成一致；3.4第三方中介的保密义务第三方中介应对甲乙双方的商业秘密和合同内容予以保密，不得泄露给无关方；3.5第三方中介的费用第三方中介的费用由甲乙双方协商确定，并按约定方式支付。附件及其他补充说明一、附件列表：1.装修项目详细列表2.材料品牌及质量标准3.工程进度计划表4.工程验收程序5.保修范围6.付款进度表7.变更协议8.解除协议9.供应商信息10.设计图纸和技术文件11.保密协议12.推广活动计划13.知识产权许可协议14.维修服务协议二、违约行为及认定：1.乙方未能按照约定的时间、质量完成装修工程，视为违约。2.甲方未能按照约定的时间、质量完成付款，视为违约。3.双方未履行合同约定的保密义务，泄露对方商业秘密或合同内容，视为违约。4.乙方未使用甲方指定供应商的材料和设备，视为违约。5.乙方未按照合同约定的施工标准和进度进行施工，视为违约。6.甲方未按照约定支付维修费用或提前解除合同，视为违约。7.第三方中介未公正、中立地协调甲乙双方的合同履行，视为违约。三、法律名词及解释：1.合同：指本合同文档，包括及所有附件。2.甲方：指合同一方，即企业总部装修项目的委托方。3.乙方：指合同另一方，即负责装修工程的施工方。4.第三方中介：指协助甲乙双方履行合同的独立第三方机构。5.违约：指未能履行合同约定的义务或违反合同条款的行为。6.不可抗力：指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。7.保修期限：指乙方对工程质量提供的保修期限。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.施工进度延误：乙方应采取措施加快施工进度，并向甲方支付违约金。2.材料质量问题：乙方应更换不符合质量标准的材料，并承担相应费用。3.设计变更：甲方提出设计变更要求时，乙方应及时调整设计并通知甲方。4.付款延迟：甲方应按时支付合同款项，若延迟支付，应支付违约金。5.维修服务：乙方在保修期内提供