版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
合同编号:__________地址:联系电话:联系人:地址:联系电话:联系人:鉴于甲方为2024c区(楼)建设工程项目的业主,并拟对该项目的建筑安装工程进行公开招标;乙方为具备相应资质和能力的承包商,愿意参加该项目的投标。为明确双方的权利和义务,根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规,经双方协商一致,特订立本合同。第一条工程概况1.1项目名称:2024c区(楼)建设工程项目1.2项目地点:________________________1.3项目规模:________________________1.4工程内容:主要包括建筑安装工程,包括但不限于土建、钢结构、装饰装修、给排水、供电、通风空调、消防、智能化系统等。第二条合同价格2.1本工程的合同总价为人民币(大写):________元整(小写):_________元。2.2乙方在签订合应向甲方支付合同总额的________%作为履约保证金。2.3合同价款支付方式:(1)合同签订后,甲方支付乙方合同总额的________%。(2)工程进度达到________%时,甲方支付乙方合同总额的________%。(3)工程竣工验收合格后,甲方支付乙方合同总额的________%。第三条工程质量3.1乙方应按照甲方的要求和标准进行施工,确保工程质量达到_______等级。3.2乙方应承担工程质量的修复和返工责任,如因乙方原因导致工程质量不符合约定,甲方有权要求乙方无偿返工或修复,并支付由此产生的费用。第四条工程进度4.1乙方应按照甲方要求的工程进度进行施工,确保工程按时完成。4.2乙方如因自身原因导致工程进度延误,应向甲方支付违约金,违约金计算方式为:每延误一天,违约金为合同总额的________%。第五条甲乙双方的权利和义务5.1甲方有权对乙方施工过程中的质量、进度、安全等进行监督和检查,并要求乙方及时整改。5.2甲方应按照合同约定及时支付合同价款,不得无故拖欠或扣除。5.3乙方有权根据合同约定向甲方提出支付合同价款的要求。5.4乙方应按照甲方的要求和国家相关法律法规进行施工,确保工程质量、进度和安全。第六条争议解决6.1双方在履行合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第七条合同的生效、变更和解除7.1本合同自双方签字(或盖章)之日起生效。7.2除非双方达成书面一致意见,否则任何一方不得单方面变更或解除本合同。7.3本合同的解除或终止不影响乙方承担的违约责任。第八条其他约定8.1本合同一式两份,甲乙双方各执一份。8.2本合同未尽事宜,可由双方另行签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方(盖章):______________乙方(盖章):______________签订日期:______________注意事项及解决办法:1.合同的签订和履行应遵守法律法规:双方应确保在签订和履行合符合相关法律法规的要求,如《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等。如发现合同内容与法律法规相抵触,应及时修改合同内容。2.合同主体的合法性:甲方和乙方应具备合法的法人资格或其他合法的主体资格。如一方主体资格不符合法律规定,应立即终止合同并采取相应措施予以纠正。3.合同价款的支付:甲方应按照合同约定的付款方式和时间支付合同价款。如甲方逾期支付,应按照约定的违约金比例向乙方支付违约金。4.工程质量的保证:乙方应保证工程质量达到约定的标准。如工程质量不符合约定,甲方有权要求乙方进行修复或返工,并支付由此产生的费用。5.工程进度的保障:乙方应按照约定的工程进度进行施工,如因乙方原因导致工程进度延误,乙方应支付约定的违约金。6.合同的变更和解除:任何一方不得单方面变更或解除合同。如双方达成书面一致意见,可以变更或解除合同。7.争议解决:双方在履行合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。法律名词及名词解释:1.合同法:是调整平等主体之间民事权利义务关系的法律规范总称,包括合同的签订、履行、变更、解除等方面的规定。2.建筑法:是调整建筑活动中各方权利义务关系的法律规范总称,包括建筑设计、施工、监理、验收等方面的规定。3.法人:是指依法成立,具有独立法人财产,能够独立承担民事责任的组织。4.违约金:是一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定时,按照法律规定或者合同约定向对方支付的金钱。5.工程质量:是指工程满足使用目的的各种性能指标,包括结构安全、使用功能、耐久性能等。6.工程进度:是指工程按计划完成的程度,包括工程开工、竣工等时间节点。7.争议解决:是指当合同各方在履行合同过程中发生纠纷时,通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决纠纷的过程。应用场合:1.2024c区(楼)建设工程项目的建筑安装工程承包。2.甲方为建设工程项目的业主,乙方为具备相应资质和能力的承包商。补充条款:1.乙方如需更换施工负责人,应提前征得甲方同意,并书面通知甲方。2.如遇不可抗力因素导致工程进度延误,双方可协商调整工程进度和合同价款的支付。3.甲乙双方应遵守国家有关环保、安全生产等方面的法律法规,并承担相应责任。4.工程验
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
评论
0/150
提交评论