二级建造师考试《法规》题库100题含答案卷2106

二级建造师考试《法规》题库100题含答案_2106

1.题型：多选题

房屋开发公司与建材公司签订一份装饰材料购销合同，后因该批装饰材料质量问

题，双方发生纠纷，起诉至人民法院。人民法院经过审理后，判决建材公司退还货

款。建材公司不服上诉，二审法院审理认为上诉请求不成立，判决维持原判决。该

判决产生的法律效力有（）□

A双方的购销合同解除

B双方的装饰材料质量争议消灭

C二审法院判决不具有强制执行力

D建材公司不履行义务时，房屋开发公司可申请人民法院强制执行

E二审法院审理后，诉讼程序即告终结

答案

B,D,E

解析

由于我国实行两审终审制，上诉案件经二审法院审理后，作出的判决、裁定为终

审的判决、裁定，诉讼程序即告终结，故选项B、D、E正确。

2.题型：多选题

根据《合同法》应当采用书面形式的合同有（）

A建设工程勘察合同

B委托合同

C建设工程施工合同

D承揽合同

E建设工程设计合同

答案

A,C,E

3.题型：单选题

某工厂扩建项目需建设二期厂房，建设单位将一期建设时的勘察成果提供给设计单

位，在建设单位一再坚持下，设计单位完成了设计文件。工程竣工验收时，发现由

于设计文件对厂房基础处理不当而引起厂房不均匀沉陷，对此造成的损失应由（）分

摊。

A勘察单位和设计单位

B建设单位和勘察单位

C设计单位和施工单位

D建设单位和设计单位

答案

D

解析

厂房不均匀下沉因建设单位提供的勘察资料和设计原因所引起，与原勘察单位和

施工单位无关。其中设计单位明知该勘察成果不符合规定仍据以设计，故应与建设

单位分担责任。正确选项为D。

4.题型：多选题

下列危及城镇排水设施安全的行为主要有（）。

A向城镇排水设施排放、倾倒剧毒、易燃易爆物质、腐蚀性废液和废渣、有害气体

和烹饪油烟等

B堵塞城镇排水设施或者向城镇排水设施内排放易堵塞物

C擅自拆卸、移动和穿凿城镇排水设施

D排水户因发生事故或者其他突发事件，擅自向城镇排水设施加压排放污水

E擅自排放污水可能危及城镇排水与污水处理设施安全运行的

答案

A,B,C,D

解析

排水户不得有下列危及城镇排水设施安全的行为：（1）向城镇排水设施排放、

倾倒剧毒、易燃易爆物质、腐蚀性废液和废渣、有害气体和烹饪油烟等；（2）堵

塞城镇排水设施或者向城镇排水设施内排放、倾倒垃圾、渣土、施工泥浆、油脂、

污泥等易堵塞物；（3）擅自拆卸、移动和穿凿城镇排水设施；（4）擅自向城镇排

水设施加压排放污水。排水户因发生事故或者其他突发事件，排放的污水可能危及

城镇排水与污水处理设施安全运行的，应当立即停止排放，采取措施消除危害，并

按规定及时向城镇排水主管部门拄给有关部门报告。故ABCD选项正确。

5.题型：多选题

某建筑工程公司进行经济性裁员，依据《劳动法》的规定，在下列人员中，该建筑

工程公司应当优先留用的人员有（）o

A技工小王与该公司签了无固定期限劳动合同

B业务员小钱，曾经受过伤，医疗期刚满

C职工孙某，家庭无其他就业人员，需扶养老人和子女

D工程师老李与本单位订立有10年固定期限劳动合同

E员工张某，刚与本公司签订了固定期限为I年的劳动合同，试用期尚未满

答案

A,C,D

6.题型：多选题

按照《建设工程质量检测管理办法》规定，下列属于工程质量检测机构资质分类的

有（）。

A混凝土检测

B专项检测

C专业检测

D见证取样检测

E结构检测

答案

B,D

7.题型：单选题

由一个国家现行的各个部门法构成的，有机联系的统一整体通常称为（）。

A法律形式

B法律体系

C法律规范

D法律部门

答案

B

解析

法律体系也称法的体系，通常指由一个国家现行的各个部门法构成的有机联系的

统一整体。故选项B正确。

8.题型：单选题

某精装修住宅工程，总承包单位甲经建设单位同意，将装修工程分包给某分包单位

乙施工。工程竣工验收发现：飘窗处墙体出现渗雨，部分房间地面石材出现大面积

花斑。对于上述质量问题的责任承担，说法正确的是（）。

A由甲承担责任，乙无责

B由甲和乙承担连带责任

C甲对飘窗墙体渗雨问题负责，乙对地面石材花斑问题负责

D甲对飘窗墙体渗雨问题负责，甲和乙对地面石材花斑问题负连带责任

答案

D

解析

答案D

根据《建筑法》第29条第2款规定：“建筑工程实行总承包的，工程质量由工程总

承包单位负责，总承包单位将建筑工程分包给其他单位的，应当对分包工程的质量

与分包单位承担连带责任。”本题中，地面石材铺装属于分包单位乙施工的装修工

程，应由甲和乙对地面石材花斑问题负连带责任；飘窗处墙体是由总承包单位甲施

工，应由甲对飘窗墙体渗雨问题负责。故选项D为正确答案。

9.题型：单选题

建设工程施工合同无效，将不会产生（）的法律后果。

A返还财产

B支付违约金

C折价补偿

D赔偿损失

答案

B

解析

本题考查的是无效合同。合同无效或者被撤销后，因该合同取得的财产，应当予

以返还；不能返还或者没有必要返还的，应当折价补偿。有过错的一方应当赔偿对

方因此所受到的损失，双方都有过错的，应当各自承担相应的责任。合同无效，那

么前期的约定也无效，故不存在违约金之说。

10.题型：多选题

保证的方式分为（）.

A一般保证

B定金保证

C部分连带责任保证

D连带责任保证

E抵押

答案

A,D

解析

定金和抵押、质押、留置、保证,均为担保方式，其中的保证方式分为一般保证和

连带责任保证.故答案为A、D.

11.题型：单选题

施工企业认为（）侵犯其合法权益，可以申请行政复议。*

A建设单位的违约行为

B总监理工程师的停工决定

C上级企业的处理决定

D行政机关的罚款

答案

D

12.题型：单选题

承揽合同属于（）。A

单务合同B

双务合同C

要物合同D

不要式合同

考点

2Z204031承揽合同的法律规定

解析

承揽合同属于双务合同。在承揽合同中，承揽人和定作人都享有一定的权利，也都

承担一定的义务。

考点：承揽合同当事人的权利义务

13.题型：单选题

关于担保的说法，正确的是（）。[2015]A

担保是用益物权的一种B

担保的目的是保障特定债权实现C

担保合同是主合同D

反但保不适用《担保法》的规定

考点

2Z201071担保与担保合同的规定

解析

本题考查的是担保与担保合同的规定。选项A,用益物权包括土地承包经营权、建

设用地使用权、宅基地使用权和地役权。选项C,担保合同是主合同的从合同。

考点：担保与担保合同的规定。

14.题型：单选题

在工地驾车作业时违反操作规程，不慎将一名施工工人轧死，这种行为应当属于（）.

A意外事件

B交通事故

C重大责任事故罪

D过失致人死亡

答案

C

15.题型：单选题

当事人不服下列行为提起的诉讼，属于行政诉讼受案范围的是（）□

A某人保局以李某体检不合格为由取消其公务员录用资格

B某公安局以新录用的公务员孙某试用期不合格为由取消录用

C某人保局给予工作人员田某记过处分

D某财政局对工作人员黄某提出的辞职申请不予批准

答案

A

解析

答案A

B「C、D项中的情形都是行政机关对自身内部成员的管理活动，应该通过申请复

核、申诉的途径解决，属于内部的行政行为，不能通过行政诉讼的途径解决。

16.题型：单选题

某工程施工合同因被拖欠工程款发生纠纷、施工方诉至法院，后本案经调解达成协

议，并制作了协调书。关于本案中调解的说法，正确的是（）。*

A法院调解应由审判员一人主持

B法院调解必须邀请有关单位和个人协助

C调解书与判决书的效力不同

D调解书经双方当事人签收即发生法律效力

答案

D

17.题型：单选题

某建设工程依法应实行监理，下列表述中符合《建设工程质量管理条例》规定的是

()。

A建设单位应当委托该工程的设计单位进行监理

B建设单位应当委托具有工程监理相应资质的单位进行监理

C监理单位不能与建设单位有隶属关系

D施工监理单位不能与该工程的设计单位有利害关系

答案

B

18.题型：单选题

根据《中华人民共和国标准化法》的规定，行业标准应报()备案。

A国务院标准化行政主管部门

B国务院国有资产监督管理部门

C国务院建设行政主管部门

D国务院安全生产监督管理部门

答案

A

19.题型：单选题

建筑施工特种作业不包括()。

A建筑电工

B建筑架子工

C钢筋工

D起重信号司索工

答案

C

解析

住房和城乡建设部《建筑施工特种作业人员管理规定》规定，建筑施工特种作

业包括：（1）建筑电工；（2）建筑架子工；（3）建筑起重信号司索工；（4）建筑起重机械

司机；（5）建筑起重机械安装拆卸工；（6）高处作业吊篮安装拆卸工；（7）经省级以上

人民政府建设主管部门认定的其他特种作业。故选项C正确。

20.题型：单选题

根据《水污染防治法》关于建设项目水污染的具体规定，下列说法错误的是（）。

A建设单位在江河、湖泊新建、改建、扩建排污口的，应当取得水行政主管部门或

者流域管理机构同意

B建设项目的水污染防治设施，应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使

用

C禁止在饮用水水源一级保护区内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的

建设项目

D禁止在饮用水水源二级保护区内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的

建设项目

答案

D

解析

建设单位在江河、湖泊新建、改建、扩建排污口的，应当取得水行政主管部门或

者流域管理机构同意；建设项目的水污染防治设施，应当与主体工程同时设计、同

时施工、同时投入使用。禁止在饮用水水源一级保护区内新建、改建、扩建与供水

设施和保护水源无关的建设项目；已建成的与供水设施和保护水源无关的建设项

目，由县级以上人民政府责令拆除或者关闭。禁止在饮用水水源二级保护区内新

建、改建、扩建排放污染物的建设项目；已建成的排放污染物的建设项目，由县级

以上人民政府责令拆除或者关闭。禁止在饮用水水源准保护区内新建、扩建对水

体污染严重的建设项目；改建建设项目，不得增加排污量。

21.题型：单选题

下列对工程验收违法行为应承担法律责任的表述中，错误的是（）o

A建设工程未经规划验收核实或经核实不符合规划条件的，不得组织竣工验收

B依法应进行消防验收的工程，未经消防验收或消防验收不合格的，责令停止施

工，并处3万元以上30万元以下罚款

C分期建设、分期投产使用的建设项目，其相应的环保设施应在试生产之日起的3

个月内验收

D不符合节能标准的建设工程已经建成的，不得销售或使用

答案

C

22.题型：单选题

需要进行消防设计的建设工程项目，应由建设单位将有关资料向（）报批。*

A公安消防机构

B建设工程安全监督机构

C建设行政主管部门

D上级主管部门

答案

A

23.题型：单选题

《建设工程安全生产管理条例》第63条规定，施工单位挪用列入建设工程概算的

安全生产作业环境及安全施工措施所需费用的，责令限期改正，处挪用费用（）

的罚款。A

20%以上50%以下B

30%以上50%以下C

40%以上50%以下D

10%以上50%以下

考占

2Z206035违法行为应承担的法律责任

解析

《建设工程安全生产管理条例》第63条规定，《建设工程安全生产管理条例》第

63条规定，施工单位挪用列入建设工程概算的安全生产作业环境及安全施工措施

所需费用的，责令限期改正，处挪用费用20%以上50%以下的罚款。

考点：施工单位安全费用违法行为应承担的法律责任

24.题型：单选题

《水污染防治水》规定，新建、改建、扩建直接或者间接向水体排放污染物的建设

项目和其他水上设施，应依法进行（）。A

污染检测分析B

环境检测分析C

水质影响评价D

环境影响评价

考点

2Z205012施工现场废气、废水污染防治的规定

解析

原文是《水污染防治法》规定，新建、改建、扩建直接或者间接向水体排放污染物

的建设项目和其他水上设施，应当依法进行环境影响评价。

考点：建设项目水污染的防治

25.题型：多选题

属于建设工程一切险中保险责任范围的是（）。A

龙卷风B

冰雹C

地面下陷下沉D

火灾E

锈蚀

考点

2Z201082建设工程保险的主要种类和投保权益

解析

保险人对下列造成的损失和费用负责赔偿：1自然事件，指地震、海啸、雷电、飓

风、台风、龙卷风、风暴、暴雨、洪水、水灾、冻灾、冰雹、地崩、山崩、雪崩、

火山爆发、地面下陷下沉及其他人力不可抗拒的破坏力强大的自然现象；2意外事

故，包括火灾和爆炸。

考点：保险责任范围。

26.题型：单选题

下面行为中没有违反《安全生产法》的是（）

A某甲是班组长，发现安全事故隐患后，立即通知了本班组工人，但由于急着要去

看病，因此没有来得及向项目经理报告

B某乙发现脚手架即将倒塌，在没有采取任何措施的情况下迅速逃离现场

C某丙患有“恐高症”，经班组长耐心说服教育后进行高空作业

D某丁没有按照本单位的规定在施工现场戴安全帽

答案

B

27.题型：单选题

下列行为中，属于委托代理的是（）。

A转包工程

B肢解分包

C请律师代为诉讼

D分包商完成主体结构施工

答案

C

解析

委托代理是指根据被代理人的委托而产生的代理，按照被代理人的委托行使代理

权，而《建筑法》明确规定了禁止转包、禁止肢解分包、要求总包商自行完成主体

结构施工，显然，建设工程承包不得委托代理。所以C选项正确。

28.题型：单选题

下列关于认证的说法，错误的是（）。

A存有疑点的视听资料不能作为认定案件事实依据的证据

B与一方当事人有利害关系的证人出具的证言不能单独作为认定案件事实的证据

C以侵害他人合法权益或者违反法律禁止性规定的方法取得的证据，不能作为认定

案件事实的依据

D无法与原件核对的复印件不能单独作为认定案件事实的证据

答案

A

解析

不能作为或不能单独作为认定案件事实依据的证据：①在诉讼中，当事人为达成

调解协议或者和解目的作出妥协所涉及的对案件事实的认可，不得在其后的诉讼中

作为对其不利的证据；②以侵害他人合法权益或者违反法律禁止性规定的方法取得

的证据，不能作为认定案件事实的依据；③不能单独作为认定案件事实的证据：未

成年人所作的与其年龄和智力状况不相当的证言；与一方当事人或者其代理人有利

害关系的证人出具的证言；存有疑点的视听资料；无法与原件、原物核对的复印

件、复制品；无正当理由未出庭作证的证人证言。④当事人对自己的主张，只有本

人陈述而不能提出其他相关证据的，其主张不予支持（但对方当事人认可的除

外）。

注意A选项，不能单独作为，不能作为，两个不一样的概念。

29.题型：单选题

某住宅建筑工地夜间进行混凝土施工作业，施工场界噪声经测试为70dB,严重影

响了周围居民的休息。该施工单位未办理过任何夜间施工手续并公告附近居民。对

此，下面说法错误的是（）。

A施工单位违反了有关夜间施工作业的法律规定

B该施工单位的夜间作业不属于抢修、抢险作业

C该施工单位排放的建筑施工噪声没有超过建筑施工场界环境噪声排放限值

D该施工单位应当接受市环境保护行政主管部门责令改正并处罚款的行政处罚

答案

C

30.题型：单选题

工程设计是工程建设的（）。A

先行官B

灵魂C

实施者D

重要因素

考点

2Z206052勘察、设计单位相关的安全责任

解析

工程设计是工程建设的灵魂。

考点：设计单位的安全责任

31.题型：单选题

甲向乙购买价值50万元的钢材，合同约定甲应于12月12日付款。此前因另一合

同关系，乙欠甲30万元，此欠款已于12月I日到期，而乙一直未付。12月25

日，甲收到乙的通知，得知乙已将50万元钢材款债权转让于丙。12月28日，丙

向甲索要50万元钢材款。则下列选项正确的是（）。A

乙转让债权的行为无效，甲应付50万元给乙B

乙转让债权的行为无效，甲只需付20万元给乙即可，另30万元可主张抵消C

乙转让债权的行为有效，甲应付50万元给丙D

乙转让债权的行为有效，甲只需付20万元给丙即可，另30万元可主张抵消

考点

2Z204015合同的履行、变更、转让、撤销和终止

解析

本题主要考到两个知识点，一个是合同权利转让的条件，要求债权人转让债权应该

通知债务人，本题中，甲收到乙的通知，得知乙已将50万元钢材款债权转让于

丙，因此该债权转让是有效，另一个是抵消权的转移，本题中债权转让是有效的，

合同的从权利也随之转移，按照《合同法》规定，债务人在接到债权人转让通知

时，债务人对让与人享有债权，并且债务人的债权先于转让的债权到期或者同时到

期的，债务人可以向受让人主张抵消，因此本题应选D。

考点：合同权利的转让

32.题型：单选题

根据《劳动合同法》，下列选项中用人单位可以解除劳动合同的情形是（）.

A职工患病,在规定的医疗期内的

B职工非因工负伤医疗期满后不能胜任原工作和调整后的工作的

C女职工在孕期、产期、哺乳期的

D职工因工负伤被确认部分丧失劳动能力的

答案

B

33.题型：单选题

根据《建筑工程质量管理条例》，对涉及（）的装修工程，建设单位应委托原设计

单位或具有相应资质等级的设计单位提出设计方案。

A增加工程造价总额

B建筑主体和承重结构变动

C增加工程内部装修

D改变建筑工程局部使用功能

答案

B

34.题型：单选题

自订立之时就不具有法律效力是（）。A

无效合同的特征B

可变更合同的特征C

效力待定合同的特征D

有效合同的特征

考占

2Z204014无效合同和效力待定合同的规定

解析

无效合同的特征是：1具有违法性；2具有不可履行性；3自订立之时就不具有法

律效力。

考点：无效合同

35.题型：单选题

关于物权保护的说法，正确的是（）。A

物权受到侵害的，权利人不能通过和解方式解决B

侵害物权造成权利人损害的，权利人既可以请求损害赔偿，也可请求承担其他民事

责任C

侵害物权的，承担民事责任后，不再承担行政责任D

物权的归属、内容发生争议的，利害关系人应当请求返还原物

考占

2Z201042物权的设立、变更、转让、消灭和保护

解析

本题考查的是物权的保护。物权受到侵害的，权利人可以通过和解、调解、仲裁、

诉讼等途径解决。因物权的归属、内容发生争议的，利害关系人可以请求确认权

利。无权占有不动产或者动产的，权利人可以请求返还原物。妨害物权或者可能妨

害物权的，权利人可以请求排除妨害或者消除危险。造成不动产或者动产毁损的，

权利人可以请求修理、重作、更换或者恢复原状。侵害物权，造成权利人损害的，

权利人可以请求损害赔偿，也可以请求承担其他民事责任。对于物权保护方式，可

以单独适用，也可以根据权利被侵害的情形合并适用。侵害物权，除承担民事责任

外，违反行政管理规定的，依法承担行政责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

考点：物权的保护。

36.题型：单选题

下列对于合同权利义务终止的说法正确的是()。

A合同终止会引起合同权利义务客观上不复存在

B合同权利义务终止是合同责任的终止

C合同权利义务终止就终止了合同的经济往来结算条款的效力

D合同权利义务终止后合同的遗留问题无须再处理

答案

A

37.题型：单选题

()组织依法维护工伤职工的合法权益，对用人单位的工伤保险工作实行监督。

A

工会B

劳动能力鉴定委员会C

建设单位D

监理单位

考占

2Z206034工伤保险和意外伤害保险的规定

解析

工会组织依法维护工伤职工的合法权益，对用人单位的工伤保险工作实行监督。

考点：监督管理

38.题型：单选题

承揽合同中，关于承揽人义务的说法，正确的是（）。A

承揽人发现定作人提供的材料不符合约定的，可以自行更换B

共同承揽人对定作人承担按份责任C

未经定作人许可，承揽人不得留存复制品或技术资料D

承揽人在工作期间，不必接受定作人必要的监督检验

考点

2Z204031承揽合同的法律规定

解析

本题考查的是承揽合同当事人的权利义务。

考点：承揽合同当事人的权利义务

39.题型：多选题

甲商厦业主将部分房屋租赁给乙单位，并签订了房屋租赁合同，该合同的主要内容

应包括（）o

A租赁物的名称

B租赁物的法律特征

C租赁物的数量

D租金及支付期限和方式

E租赁物的用途

答案

A,C,D,E

40.题型：单选题

设计-采购总承包是指工程总承包企业按照合同约定，承担工程项目设计和采购,

并对承包工程的设计和采购的质量进度等负责，属于工程总承包的哪种方式

（）oA

EPC模式B

D-B模式C

E-P模式D

P-C模式

考占

2Z203021建设工程总承包的规定

解析

设计-采购总承包（E-P）是指工程总承包企业按照合同约定，承担工程项目设计和

采购，并对承包工程的设计和采购的质量进度等负责。

考点：设计-采购总承包（E-P）。

41.题型：多选题

建设工程代理法律关系与其他代理关系一样，存在着哪（）个法律关系。A

代理人与被代理人之间的委托关系B

被代理人与第三人的合同关系C

代理人和第三人的合同关系D

被代理人和第三人的委托关系E

代理人转托他人的委托关系

考占

2Z201032建设工程代理行为及其法律关系

解析

建设工程代理法律关系与其他代理关系一样，存在着两个法律关系：一是代理人与

被代理人之间的委托关系；二是被代理人与第三人的合同关系。

考点：建设工程代理法律关系。

42.题型：单选题

关于建筑工程施工许可管理的说法，错误的是（）。

A依法应当经公安机关消防机构进行消防设计审核的建设工程，消防设计审核不合

格的，不予颁发施工许可证

B保证工程质量和安全的施工措施在申请施工许可证前编制完成

C取得施工许可后依法抽查不合格的，停止施工

D申请施工许可证是取得建设用地规划许可证的前置条件

答案

D

解析

D项表述错误，取得建设用地规划许可证是申请施工许可证的前置条件。

43.题型：单选题

劳动合同的期限一般终于劳动合同的（）之时。A

生效B

成立C

终止D

完成

考点

2Z204021劳动合同订立的规定

解析

劳动合同的期限一般终于劳动合同的终止之时。

考点：劳动合同期限

44.题型：单选题

未造成人员伤亡的（），县级人民政府也可以委托事故发生单位组织事故调查组

进行调查。A

特别重大事故B

重大事故C

较大事故D

一般事故

考点

2Z206043施工生产安全事故报告及采取相应措施的规定

解析

未造成人员伤亡的一般事故，县级人民政府也可以委托事故发生单位组织事故调查

组进行调查。

考点：事故调查的管辖

45.题型：单选题

下列关于工程竣工结算，说法正确的是（）。*

A国有资金投资的建筑工程发包方可直接对单项工程竣工结算进行审查，也可以委

托具有相应资质的工程造价咨询机构进行审查

B对已生效的竣工结算文件有异议的，可以委托工程造价咨询企业重复审核

C竣工结算文件应当由发包方报工程所在地省级人民政府住房城乡建设主管部门备

案

D单位工程竣工结算文件由承包人编制，发包人审查

答案

D

46.题型：单选题

当事人在合同订立后因一方违约而应向另一方支付违约金，对于违约金的支付，正

确的是（）。

A双方可以在合同中约定因违约产生的损失赔偿额，并按此支付

B约定的违约金低于造成的损失的，按约定支付

C约定的违约金高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适

当减少

D违约方支付违约金后，合同终止

答案

A

解析

B项，约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构

予以增加；C项，表述中的“高于"应是“过分高于"；D项，当事人就延迟履行约定

违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。

47.题型：单选题

《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》规定，超过一定规模的危险性较大的

分部分项工程专项方案，应当由（）组织召开专家论证会。

A建设单位

B设计单位

C施工单位

D第三方单位

答案

C

解析

答案C

《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》第9条规定，超过一定规模的危险性

较大的分部分项工程专项方案应当由施工单位组织召开专家论证会。因此，正确选

项为c。

48.题型：单选题

某工商局以涉嫌非法销售汽车为由扣押某公司5辆汽车。下列哪项说法是正确的

（）oA

工商局可以委托城管执法局实施扣押B

工商局扣押汽车的最长期限为90日C

对扣押车辆，工商局可以委托第三人保管D

对扣押车辆进行检测的费用，由某公司承担

考点

2Z208051行政强制的种类和法定程序

解析

行政强制措施由法律、法规规定的行政机关在法定职权范围内实施。行政强制措施

权不得委托。因此A错误。查封、扣押的期限不得超过30日；情况复杂的，经行

政机关负责人批准，可以延长，但是延长期限不得超过30日。法律、行政法规另

有规定的除外。因此B错误。检验、检疫、检测或者技术鉴定的费用由行政机关

承担，故D错误。

考点：行政强制措施的实施程序

49.题型：单选题

在我国，施工总承包企业资质划分为房屋建筑工程、公路工程等（）个资质类

别。A

10B

12C

13D

60

考点

2Z202021企业资质的法定条件和等级

解析

施工总承包企业资质序列：施工总承包企业划分为房屋建筑工程、公路工程、铁路

工程、港口与航道工程、水利水电工程、电力工程、矿山工程、冶炼工程、化工石

油工程、市政公用工程、通信工程、机电安装工程等12个资质类别。

考点：施工企业的类别和等级。

50.题型：多选题

运输合同的法律特征有（）。A

货运合同是双务、有偿合同B

货运合同的标的是运输行为c

货运合同是诺成合同D

货运合同的标的是获取货物E

货运合同的收货人和托运人可以是同一人

考点

2Z204036运输合同的法律规定

解析

货运合同的法律特征：货运合同是双务、有偿合同货运合同的标的是运输行为货运

合同是诺成合同货运合同当事人的特殊性。货运合同的收货人和托运人可以是同一

人。

考点：货运合同的法律特征

51.题型：多选题

承担违约责任的构成要件包括（）.

A有违约的事实

B给当事人一方造成损失

C当事人一方主观上故意

D非违约方证明对方的行为不符合合同约定

E当事人一方主观上过失

答案

A,D

52.题型：单选题

关于承揽合同解除的说法，正确的是（）。

A承揽人未经定作人同意将其承揽的主要工作交由第三人完成的，定作人可以解除

合同

B除非合同当事人双方书面的约定，定作人和承揽人均不得解除承揽合同

C承揽人发现定作人提供的材料不符合约定的，有权以书面通知的方式，单方解除

承揽合同

D承揽人可以随时解除承揽合同，造成定作人损失的，应当赔偿损失

答案

A

53.题型：单选题

下列试块、试件和材料中，必须实施见证取样和送检的是（）。

A屋面、厕浴间使用的防水材料

B非承重结构的钢筋及连接接头试件

C用于防水层上保护层的商品混凝土

D抹灰砂浆中使用的掺加剂

答案

A

54.题型：单选题

关于证据，以下说法正确的是（）。

A所有证据都应该在法庭上出示

B书证必须提交原件

C14岁以下的未成年人不得作为证人、

D当事人之间应在庭审中相互明示其持有的证据

答案

A

55.题型：多选题

下列情形中，用人单位可与劳动者终止劳动合同的有（）.

A劳动者开始依法享受基本养老保险待遇的

B劳动者失踪的

C用人单位被依法宣告破产或被吊销营业执照的

D劳动者因工致残被鉴定为1级至4级伤残的

E劳动者因工致残被鉴定为7级至10级伤残、劳动合同期满的

答案

A,C,E

56.题型：多选题

关于劳动合同的变更，下列表述中正确的有（）。A

用人单位与劳动者协商一致，可变更劳动合同的内容B

变更劳动合同只能在合同订立之后、尚未履行之前进行C

变更后的劳动合同文本由用人单位和劳动者各执一份D

变更劳动合同，应采用书面形式E

建筑公司可以单方变更劳动合同，变更后劳动合同有效

考点

2Z204022劳动合同的履行、变更、解除和终止

解析

根据《劳动合同法》第三十五条规定：“用人单位与劳动者协商一致，可以变更劳

动合同约定的内容。变更劳动合同，应当采用书面形式。变更后的劳动合同文本由

用人单位和劳动者各执一份。变更劳动合同可在合同有效期、包括履行完毕之前的

整个有效期进行。因此选项A、C、D符合《劳动合同法》。

考点：劳动合同的变更

57.题型：单选题

资质许可机关应当依法注销建筑业企业资质的情形不包括（）。*

A资质证书有效期届满，未依法申请延续的

B建筑业企业依法终止的

C以欺骗、贿赂等不正当手段取得建筑业企业资质证书的

D建筑业企业资质依法被撤销、撤回或吊销的

答案

C

解析

有下列情形之一的，资质许可机关应当依法注销建筑业企业资质，并向社会公布

其建筑业企业资质证书作废，企业应当及时将建筑业企业资质证书交回资质许可机

关：（1）资质证书有效期届满，未依法申请延续的；（2）企业依法终止的；

（3）资质证书依法被撤回、撤销或吊销的；（4）企业提出注销申请的；（5）法

律、法规规定的应当注销建筑业企业资质的其他情形。C选项属于撤销的情形。

58.题型：单选题

在发生工程质量事故后，下列有关设计单位法定义务的说法符合《建设工程质量管

理条例》规定的是（）。

A设计单位应当对因设计造成的质量事故，提出相应的技术处理方案

B设计单位应当参与建设工程质量事故处理，并提出事故责任认定方案

C设计单位应当参与建设工程质量事故分析，并对全部事故提出相应的技术处理方

案

D设计单位应当参与建设工程质量事故分析，并提出相应的设计变更方案

答案

A

解析

《建设工程质量管理条例》规定，设计单位应当参与建设工程质量事故分析，并

对因设计造成的质量事故，提出相应的技术处理方案。

59.题型：多选题

总承包单位分包工程应当经过建设单位认可，这种认可的方式包括（）.

A在总承包合同中规定分包的内容

B由建设单位指定分包，分包人与总承包单位签约

C承包合同没有规定分包内容时，事先征得建设单位同意

D劳务作业任务的发包人与承包人签订的劳务分包合同，由建设单位确认

E对于建设单位推荐的分包人，总承包人不能拒绝

答案

A,C

60.题型：单选题

在建设工程活动中，（）是最为常见的一种担保方式。

A抵押

B留置

C质押

D保证

答案

D

61.题型：多选题

下列情形中，招标人应当拒收的投标文件有（）。*

A逾期送送达的

B投标人未提交投标保证金的

C投标人的法定代表人未到场的

D未按招标文件要求密封的

E投标人对招标文件有异议的

答案

A,D

解析

《招标投标法实施条例》进一步规定，未通过资格预审的申请人提交的投标文

件，以及逾期送达或者不按照招标文件要求密封的投标文件，招标人应当拒收。招

标人应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，并存档备查。

62.题型：单选题

下列不属于刑法规定的附加刑的是（）o

A没收财产

B拘役

C罚金

D剥夺政治权利

答案

B

解析

《刑法》规定，刑罚分为主刑和附加刑。主刑包括：①管制；②拘役；③有期徒

刑；④无期徒刑；⑤死刑。附加刑包括：①罚金；②剥夺政治权利；③没收财产；

④驱逐出境。

63.题型：多选题

关于建设工程总承包，下列表述正确的是（）。

A总承包分为工程总承包和施工总承包

B具有总承包资质的企业，可在其资质等级许可的工程项目范围内开展工程总承包

业务

C发包单位不能将建筑工程的施工、设备采购一并发包给一个工程总承包单位

D总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任

E具有勘察、设计资质的企业，可以承接施工总承包业务

答案

A,B,D

解析

总承包通常分为工程总承包和施工总承包两大类。《建筑法》规定，建筑工程的

发包单位可以将建筑工程的勘察、设计、施工、设备采购一并发包给一个工程总承

包单位，我国对工程总承包不设立专门的资质。凡具有工程勘察、设计或施工总承

包资质的企业，均可依法从事资质许可范围内相应等级的建设工程总承包业务。但

是，承接施工总承包业务的，必须是取得施工总承包资质的企业。《建筑法》规

定，总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连责任。故选项A、B、D

正确。

64.题型：单选题

对资格预审文件、招标文件、开标以及对依法必须进行招标项目的评标结果有异议

的，应当依法（）。A

先向招标人提出异议B

先向有关行政监督部门投诉C

先向有关行政监督部门提出异议D

先向招标人投诉

考点

2Z203015中标的法定要求和招标投标投诉处理

解析

对资格预审文件、招标文件、开标以及对依法必须进行招标项目的评标结果有异议

的，应当依法先向招标人提出异议。

考点：招标投标投诉与处理。

65.题型：多选题

建设工程竣工前，当事人对工程质量发生争议，经鉴定工程质量合格，关于竣工日

期的说法，正确的又（）。

A应当以鉴定合格日期为竣工日期

B鉴定期间为顺延工期的期间

C应当以合同约定的竣工日期作为竣工日期

D应当以申请鉴定日期作为竣工日期

E应当以提交竣工验收报告的日期为竣工日期

答案

B,E

解析

《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》法

释[2004]14号第十四条当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，按照以下情

形分别处理：（一）建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日

期；（二）承包人己经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收

报告之日为竣工日期；（三）建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移

占有建设工程之日为竣工日期。第十五条建设工程竣工前，当事人对工程质量发

生争议，工程质量经鉴定合格的，鉴定期间为顺延工期期间。

66.题型：单选题

（）是双方当事人的自愿行为，不需要仲裁庭的参与。A

和解B

调解C

诉讼D

仲裁

考点

2Z208042和解的规定

解析

和解是双方当事人的自愿行为，不需要仲裁庭的参与。

考点：仲裁中的和解

67.题型：多选题

根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规

定，因发包人的下列部分行为造成建设工程质量缺陷的，应当由发包人承担过错责

任。这些行为有（）。

A提供的设计有缺陷

B同意总包人依法选择的分包人分包专业工程

C直接指定分包人分包专业工程

D提供的建筑构配件不符合强制性标准

E指定购买的设备不符合强制性标准

答案

A,C,D,E

68.题型：单选题

预付款担保的主要作用是（）。

A促使承包商履行合同约定，保护业主合法权益

B确保工程费用及时支付到位

C保证承包人能够按合同规定进行施工，偿还发包人已支付的全部预付金额

D保护招标人不因中标人不签约而蒙受经济损失

答案

C

69.题型：多选题

某公司聘用首次就业的王某，口头约定劳动合同期限2年，试用期3个月，月工资

1200元，试用期满后1500元。2015年7月1日起，王某上班，不久即与同事李某

确立恋爱关系。9月，由经理办公会讨论决定并征得工会主席同意，公司公布施行

《工作纪律规定》，要求同事不得有恋爱或婚姻关系，否则一方必须离开公司。公

司据此解除王某的劳动合同。经查明，当地月最低工资标准为1000元，公司与王

某一直未签订书面劳动合同，但为王某买了失业保险。下列说法正确的有（）。

A

试用期超过法定期限B

试用期工资符合法律规定C

王某及该公司累计缴纳失业保险费尚未满1年，无权领取失业保险金D

王某被解除劳动合同的原因与其能否领取失业保险金无关E

王某与该公司因未签订书面劳动合同，故不存在劳动关系

考点

2Z204024劳动保护的规定

解析

选项A正确。劳动合同期限三个月以上不满一年的，试用期不得超过一个月；劳

动合同期限一年以上不满三年的，试用期不得超过二个月；三年以上固定期限和无

固定期限的劳动合同，试用期不得超过六个月。本案中，公司与王某签订的劳动合

同期限是2年，因此，其试用期不能超过2个月。选项B正确。劳动者在试用期

的工资不得低于本单位相同岗位最低档工资或者劳动合同约定工资的百分之八十，

并不得低于用人单位所在地的最低工资标准，该试用期工资合法。选项C、D正

确。失业人员符合下列条件的，从失业保险基金中领取失业保险金：（一）失业前

用人单位和本人已经缴纳失业保险费满一年的。本案中，王某累计缴纳失业保险未

满1年，无权领取失业保险金。只要是非本人意愿中止就业的，就符合领取失业保

险金的条件之一，与劳动者被用人单位解除劳动合同的具体原因没有关系。劳动关

系自实际用工之日起订立。

考点：失业保险

70.题型：单选题

发包人委托承包人投保的，因投保产生的保险费和其他相关费用由（）承担。A

发包人B

承包人c

第三人D

侵害权利的人

考点

2Z201082建设工程保险的主要种类和投保权益

解析

发包人委托承包人投保的，因投保产生的保险费和其他相关费用由发包人承担.定

金应当以书面形式约定。当事人在定金合同中应当约定交付定金的期限。定金合同

从实际交付定金之日起生效。定金的数额由当事人约定，但不得超过主合同标的额

的20%o

考点：建筑工程一切险（及第三者责任险）。

71.题型：单选题

有著作权侵权行为的，应当根据具体情况承担停止侵害、消除影响、赔礼道歉、赔

偿损失等民事责任；对于损害公共利益或情节严重的侵权行为，可以由（）依法

追究其行政责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任。A

知识产权保护组织B

国家出版局C

政府相关管理部门D

著作权行政管理部门

考点

2Z201062建设工程知识产权的常见种类、保护和侵权责任

解析

对于著作权的保护，主要是民法保护。如果侵权行为同时损害公共利益的，可以由

著作权行政管理部门责令停止侵权行为，没收违法所得，没收、销毁侵权复制品，

并可处以罚款；情节严重的，著作权行政管理部门还可以没收主要用于制作侵权复

制品的材料、工具、设备等；构成犯罪的，依法追究刑事责任。故选D

考点：建设工程知识产权的保护。

72.题型：多选题

授予外观设计专利权的条件（）。A

新颖性B

富有美感C

实用性D

适用于工业应用E

创造性

考点

2Z201062建设工程知识产权的常见种类、保护和侵权责任

解析

除了新颖性外，外观设计还应当具备富有美感和适于工业应用两个条件。

考点：授予专利权的条件。

73.题型：单选题

行政强制的程序不包括（）。A

行政强制措施的实施程序B

行政强制执行的实施程序C

申请法院强制执行程序D

申请仲裁庭强制执行程序

考点

2Z208051行政强制的种类和法定程序

解析

行政强制的程序包括行政强制措施的实施程序、行政强制执行的实施程序和申请法

院强制执行程序。

考点：行政强制的法定程序

74.题型：多选题

甲委托乙用货车将一批材料运往A地，不料途中遭遇山洪，材料全部毁损。甲委

托乙运输时已向乙支付运费。根据《合同法》的规定，下列关于材料损失与运费承

担的表述中，正确的有（）。

A乙应当赔偿材料毁损造成的损失

B甲自行承担因材料毁损造成的损失

C甲乙共同承担因材料毁损造成的损失

D甲有权要求乙返还运费

E甲无权要求乙返还运费

答案

B,D

75.题型：单选题

二审法院对一起工程欠款纠纷作出发回重审的裁定，则以下说法错误的是（）。

A重审法院不应是原一审法院

B重审法院作出的裁定是可以上诉的

C重审法院作出的判决是可以上诉的

D重审法院应该按照一审程序审理此案

答案

A

76.题型：多选题

关于招标代理机构的说法，正确的有（）。*

A招标代理机构是社会中介组织

B工程招标代理机构可以参与同一招标工程的投标

C未经招标人同意，招标代理机构不得向他人转让代理业务

D工程招标代理机构不得与招标工程的投标人有利益关系

E由评标委员会指定招标代理机构

答案

A,C,D

77.题型：多选题

国务院建设主管部门负责实施的建筑业企业资质的许可范围包括（）。

A水利、交通、信息产业方面的专业承包序列一级资质

B铁路、民航方面的专业承包序列一级、二级资质

C施工总承包序列特级资质、一级资质

D劳务分包序列资质

E专业承包序列三级资质

答案

A,B,C

78.题型：单选题

未成年工是指年满（）的劳动者。A

年满14周岁未满16周岁B

年满14周岁未满18周岁C

年满16周岁未满18周岁D

年满18周岁未满22周岁

考点

2Z204024劳动保护的规定

解析

未成年工是指年满年满16周岁未满18周岁的劳动者。

考点：未成年工的特殊保护

79.题型：多选题

关于法人的分类的说法，正确的有（）o

A法人分为营利法人和非营利法人

B有独立经费的机关属于非营利法人

C营业执照签发日期为营利法人的成立日期

D提供公益服务设立的事业单位，从成立之日，具有事业单位法人资格

E有独立经费的机关从成立之日起，具有机关法人资格

答案

C,E

解析

A选项：法人包括营利法人、非营利法人和特别法人。

80.题型：单选题

当事人在仲裁裁决前调解达成协议的，（）。

A只能要求仲裁庭根据调解协议重新申请仲裁

B不能再申请仲裁

C由仲裁庭裁定终止审理

D仲裁庭应当制作调解书或者根据协议的结果制作裁决书

答案

D

解析

仲裁庭在作出裁决前，可以先行调解。当事人自愿调解的，仲裁庭应当调解。调

解不成的，应当及时作出裁决。调解达成协议的，仲裁庭应当制作调解书或者根据

协议的结果制作裁决书。调解书与裁决书具有同等法律效力。调解书经双方当事人

签收后，即发生法律效力。在调解书签收前当事人反悔的，仲裁庭应当及时作出裁

决。

81.题型：单选题

发生过较大生产安全事故或者发生过两起以一般生产安全事故的；企业申请资质升

级或资质增项，在申请之日起前（）资质机关不予批准。A

1年内B

2年内C

3年内D

5年内

考点

2Z202021企业资质的法定条件和等级

解析

企业申请资质升级或资质增项，在申请之日起前1年内有以下情形的资质许可机关

不予批准企业的资质升级申请和增项申请：6发生过较大生产安全事故或者发生过

两起以一般生产安全事故的。

考点：不予批准企业资质省级申请和增项申请的规定。

82.题型：单选题

外商投资建筑业企业，申请建筑业企业资质，在国家工商行政管理总局注册登记,

并取得（）颁发的建筑业企业资质证书。A

对外贸易经济行政主管部门B

建设行政主管部门C

土地行政主管部门D

环境行政主管部门

考点

2Z202021企业资质的法定条件和等级

解析

在国家工商行政管理总局注册登记，并取得建设行政主管部门颁发的建筑业企业资

质证书。

考点：外商投资建筑业企业的规定。

83.题型：单选题

《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当为（）办理意外伤害保险。

A本单位职工

B施工现场人员

C施工现场从事特种作业的人员

D施工现场从事危险作业的人员

答案

D

解析

《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当为施工现场从事危险作业的

人员办理意外伤害保险。

84.题型：单选题

行政法规是指由（）制定颁布的规范性法律文件的总称。A

全国人民代表大会B

省、自治区、直辖市人民代表大会C

国务院D

建设部

考点

2Z201012法的形式和效力层级

解析

行政法规是国家最高行政机关国务院根据宪法和法律就有关执行法律和履行行政管

理职权的问题，以及依据全国人民代表大会及全国人民代表大会常务委员会特别制

定的规范性文件的总称。

考点：行政法规。

85.题型：多选题

关于共同投标协议，下列说法错误的有（）。A

没有附联合体各方共同投标协议的联合体投标确定为废标B

共同投标协议应当在提交投标文件前十天提交招标人C

资格预审后联合体增减、更换成员的与原成员具有同样的资质和能力，其投标有效

D

所有的项目，只要达成共同投标协议，都可以组成联合体投标E

共同投标协议要明确约定各方在中标后要承担的工作范围和责任，就中标项目向招

标人承担连带责任

考点

2Z203013投标人、投标文件和投标保证金

解析

联合体各方应当签订共同投标协议，明确约定各方拟承担的工作和责任，并将共同

投标协议连同投标文件一并提交招标人.《招标投标法》规定：两个以上法人或者

其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同投标。联合体各方均应当

具备承担招标项目的相应能力；国家有关规定或者招标文件对投标人资格条件有规

定的，联合体各方均应当具备规定的相应资格条件。资格预审后联合体增减、更换

成员的，其投标无效。联合体各方在同一招标项目中以自己名义单独投标或者参加

其他联合体投标的，相关投标均无效

考点：联合体投标。

86.题型：单选题

《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》规定,

二级和二级以下建筑施工总承包资质企业配置专职安全生产管理人员应不少于

()。

A2人

B3人

答案

B

解析

答案B

《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》第8条

规定，建筑施工企业安全生产管理机构专职安全生产管理人员的配备应满足下列要

求，并应根据企业经营规模、设备管理和生产需要予以增加：建筑施工总承包资质

序列企业：特级资质不少于6人；一级资质不少于4人；二级和二级以下资质企业

不少于3人。因此，正确选项为B。

87.题型：单选题

债务人按合同约定向第三人履行债务的行为应属于（）.

A合同权利的转让

B合同义务的转让

C当事人的主体变更

D当事人的主体不变

答案

D

88.题型：单选题

按照《建筑节能工程施工质量验收规范》规定，节能分项工程验收的主持人应是

（）。

A建设单位项目负责人

B总监理工程师

C监理工程师

D设计单位节能设计人

答案

C

解析

节能分项工程验收应由监理工程师主持，施工单位项目技术负责人和相关专业的

质量检查员、施工员参加，必要时可邀请设计单位相关专业的人员参加。故C选

项正确。

89.题型：单选题

李某与张某签订了一份《房屋租赁合同》，张某按期支付了一年的租金，三个月后

第三人刘某对其房屋内的部分设施主张其权利，并得到了李某的认可。此时张某可

要求（）o

A继续履行合同

B解除合同

C李某减少部分租金

D李某将剩余租金全部返还

答案

C

解析

在租赁期间，出租人应当担保没有第三人对租赁物主张权利。如果因第三人主张

权利，致使承租人不能对租赁物使用、收益的，承租人可以要求减少租金或者不支

付租金。

90.题型：单选题

下列招标人的行为中，除（）以外都属于串通投标人投标.

A间接向投标人泄露标底

B暗示投标人降低报价

C邀请信得过的承包公司投标

D授意投标人修改投标文件

答案

C