2024建设工程施工合同备案申请表

合同编号：__________鉴于甲方为建设工程项目的业主，拥有该项目的所有权和决定权；乙方为具备相应资质和能力的施工企业，愿意承担该项目的施工任务。为了明确双方的权利和义务，确保工程质量、安全、进度和投资控制目标的实现，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规，双方本着平等自愿、诚实守信的原则，就甲方委托乙方进行施工的事宜，达成如下协议：第一条工程概况1.1工程名称：________________1.2工程地点：________________1.3工程规模：________________1.4工程内容：________________1.5工程投资估算：________________第二条合同价格2.1本工程的合同总价款为人民币（大写）：____________元整（小写）：_____________元。2.2乙方报价包括但不限于：人工费、材料费、设备费、施工机具费、管理费、利润及风险费用等。2.3合同价款支付方式及进度：（1）双方签订合同后，甲方支付乙方合同总价款的10%作为预付款；（2）工程进度达到25%时，甲方支付乙方合同总价款的30%；（3）工程进度达到50%时，甲方支付乙方合同总价款的35%；（4）工程进度达到75%时，甲方支付乙方合同总价款的20%；（5）工程竣工验收合格后，甲方支付乙方合同总价款的5%。第三条施工期限3.1本工程的计划开工日期为：____年__月__日。3.2本工程的计划竣工日期为：____年__月__日。3.3乙方应按照约定的工期完成工程，如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任。第四条质量标准4.1乙方应严格按照国家及行业标准进行施工，确保工程质量。4.2工程质量验收合格标准：（1）符合设计文件及施工图纸要求；（2）符合国家及行业标准；（3）满足使用功能要求。4.3乙方应承担工程质量的修复及返工费用，如因甲方原因导致工程质量问题，甲方应承担相应责任。第五条乙方义务5.1按照约定时间和质量要求完成工程；5.2严格遵守国家及行业的安全生产规定，确保工程安全；5.3负责工程现场的管理和协调；5.4接受甲方的监督和检查；5.5工程竣工后，按照约定时间交付甲方。第六条甲方义务6.1按照约定时间支付合同价款；6.2提供施工所需的设计文件、施工图纸及相关资料；6.3协助乙方办理相关施工手续；6.4不得干涉乙方的正常施工；6.5工程竣工后，按照约定时间接收工程。第七条违约责任7.1乙方未按照约定时间和质量要求完成工程的，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金为合同总价款的1%至5%。7.2甲方未按照约定时间支付合同价款的，乙方有权要求甲方支付滞纳金，滞纳金为应付款项的1%至5%。7.3双方如有其他违约行为，按照相关法律法规和合同约定承担违约责任。第八条争议解决8.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第九条其他约定9.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。9.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程竣工验收合格且双方履行完毕合同约定的义务之日终止。甲方（盖章）：_____________乙方（盖章）：_____________代表（签名）：_____________代表（签名）：_____________日期：____年__月__日日期：____年__月__日注意事项及解决办法：1.合同的签订和履行应遵守法律法规，双方应保证合同的合法性。如合同内容违反法律法规，双方应立即协商修改，确保合同合法有效。2.双方应按照合同约定的时间和质量要求完成工程。如乙方未按约定完成工程，甲方有权要求乙方支付违约金。如甲方未按约定时间支付合同价款，乙方有权要求甲方支付滞纳金。3.工程质量验收合格标准应符合设计文件及国家行业标准。如工程质量不符合标准，乙方应承担修复及返工费用。如因甲方原因导致工程质量问题，甲方应承担相应责任。4.乙方应遵守安全生产规定，确保工程安全。如发生安全事故，乙方应承担相应责任。法律名词及名词解释：1.甲方：指合同中的委托方，即建设工程项目的业主。2.乙方：指合同中的受托方，即具备相应资质和能力的施工企业。3.合同总价款：指双方约定的工程完成后的总金额。4.违约金：指一方未履行合同约定义务时，应支付给对方的一种经济补偿。5.滞纳金：指一方未按约定时间支付价款时，应支付给对方的一种经济补偿。6.工程质量：指工程满足设计文件、国家及行业标准、使用功能要求等方面的程度。7.安全生产规定：指国家及行业为保障工程施工过程中人员安全和设备完好，制定的相关规定。8.争议解决：指双方在合同履行过程中发生的争议，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式予以解决。应用场合：1.适用于甲方为建设工程项目的业主，乙方为具备相应资质和能力的施工企业的情况。2.适用于双方就甲方委托乙方进行施工的事宜达成一致的情况。3.适用于明确双方在施工过程中的权利和义务，确保工程质量、安全、进度和投资控制目标的情况。补充条款：1.如双方在合同履行过程中发生争议，应通过友好协商解决。协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。2.如因不可抗力因素导致工程进度受到影响，双方应立即协商调整合同履行期限。3.如工程质量不符合约定标准，乙方应承担修复及返工费用。如因甲方原因导致工程质量问题，甲方应承担相应责任。4.乙方应遵守国家及行业的安全生产规定，确保工程安全。如发生安全事故，乙方应承担相应责任。5.