建设施工合同起诉书

合同编号：__________鉴于甲方为项目业主，具备项目建设的合法权益，并需聘请乙方承担建设施工任务；乙方具备相应的施工资质和能力，愿意承担该项目的建设施工任务。为了明确双方的权利义务，经甲乙双方友好协商，特订立本建设施工合同，以便共同遵守。第一条项目概况1.1项目名称：__________1.2项目地点：__________1.3项目规模：__________1.4项目总投资：__________第二条合同范围与内容2.1乙方承担本项目的全部施工任务，包括但不限于土建、安装、装修、调试等工作。2.2乙方应按照甲方的要求，完成施工图纸、施工方案、施工组织设计等文件的编制，并报甲方审批。2.3乙方应保证施工过程中，工程质量符合国家及行业相关标准、规范要求。第三条合同价格与支付3.1本项目的合同总价款为人民币__________元（大写：_________________________元整），甲方分期支付。3.2甲方支付乙方工程进度款的比例为：__________%。3.3甲方支付乙方工程尾款的比例为：__________%。3.4付款方式：__________。第四条工期4.1乙方应按合同约定的工期完成本项目，工期自合同签订之日起计算，至工程竣工验收合格之日止。4.2乙方如因特殊情况需延长工期，应提前向甲方提出申请，经甲方批准后方可延长。第五条质量保证5.1乙方应保证施工质量，确保工程项目达到设计文件及国家、行业相关标准要求。5.2乙方应承担工程质量保修期内的保修责任。第六条违约责任6.1乙方未按合同约定完成工程，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金。6.2甲方未按合同约定支付工程款，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付违约金。第七条争议解决7.1本合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第八条其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程竣工验收合格之日止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：__________签订日期：__________注意事项及解决办法：1.合同的签订和履行应遵守国家的法律法规，双方应确保签订的合同内容合法、合规。解决办法：在合同签订前，双方应仔细审查合同内容，确保不违反国家法律法规，必要时可咨询专业法律人士。2.合同中的词语定义和解释应明确，避免产生歧义。解决办法：在合同中对关键词语进行解释和定义，如“项目名称”、“工期”、“质量保修期”等，确保双方对合同内容有共同的理解。3.合同中的工程进度、付款、工期等关键条款应明确具体，避免产生纠纷。解决办法：在合同中详细规定工程进度、付款时间及比例、工期等条款，明确双方的权利和义务。4.合同应明确质量标准和验收标准，确保工程质量符合要求。解决办法：在合同中规定明确的质量标准和验收标准，以及质量保修期的具体条款。5.合同应明确违约责任，以便在违约情况下追究责任。解决办法：在合同中明确规定违约责任，包括违约金的比例和计算方式等。6.合同应明确争议解决方式，以便在发生争议时双方有据可依。解决办法：在合同中约定争议解决方式，如友好协商、调解或向有管辖权的人民法院提起诉讼等。法律名词及名词解释：1.甲方：指项目业主，具备项目建设的合法权益。2.乙方：指承担建设施工任务的单位或个人。3.施工图纸：指工程项目的设计图纸，包括建筑、结构、水电等专业的图纸。4.施工方案：指施工过程中采取的技术措施和组织措施的方案。5.施工组织设计：指施工过程中的组织管理、人员配置、材料供应等设计的文件。6.工程进度款：指根据工程进度，甲方按约定比例支付给乙方的款项。7.工程尾款：指工程竣工验收合格后，甲方支付给乙方的剩余款项。8.质量保修期：指工程竣工验收合格后，乙方对工程质量承担保修责任的期限。9.违约金：指一方违反合同约定，应向对方支付的赔偿金。10.争议解决：指在合同履行过程中，双方发生纠纷时采取的解决方式，如友好协商、调解或向有管辖权的人民法院提起诉讼等。应用场合：1.适用于甲方为项目业主，乙方为具备相应施工资质和能力的施工单位或个人之间的建设施工合同。2.适用于各类建筑工程项目，包括但不限于住宅、商业、工业、公共设施等。3.适用于工程项目的施工阶段，包括土建、安装、装修、调试等工作。补充条款：1.工程变更：如甲方要求变更工程内容、规模、设计等，应签订工程变更协议，明确变更内容、费用、工期等。2.不可抗力：因不可抗力导致工程无法正常进行，双方应协商解决，根据实际情况调整工期、费用等。3.工程保险：乙方应根据工程需要办理相应的保险，如建筑工程一切险、第三方责任险等。4.安全生产：乙方应严格按照国家安全生产法律法规，确保施工过程中的安全生产。5.环境保护：乙方应遵守国家环境保护法律法规，确保施工过程中的环境保护。6.知识产权保护：乙方应尊重并保护甲方及其他第三方的知识产权，不得侵犯相关权利。附件列表