二级建造师考试《法规》题库100题含答案卷1375

二级建造师考试《法规》题库100题含答案」375

1.题型：单选题

孙某系一建材生产企业私营业主，经某大型建材供应商负责人李某同意，孙某以该

供应商名义与建设单位签订了建材供应合同。孙某遂将自己生产的建材交付给建设

单位。后经检验证明部分建材不合格，则建设单位应向（）提出索赔。

A孙某

B李某

C建材供应商

D孙某与李某

答案

C

2.题型：单选题

在保险期限内，因发生与所包工程直接相关的意外事故引起工地内及邻近区域的第

三者人身伤亡由（）赔偿。A

建设工程一切险B

安装工程一切险C

第三者责任险D

意外伤害险

考占

2Z201082建设工程保险的主要种类和投保权益

解析

建设工程一切险加保第三者责任险，对下列原因负责赔偿：1.在保险期限内，因发

生与所包工程直接相关的意外事故引起工地内及邻近区域的第三者人身伤亡、疾病

或财产损失。2.被保险人因上述原因支付的诉讼费用以及实现经保险人书面同意而

支付的其他费用。

考点：第三者责任险。

3.题型：单选题

代理人甲在紧急情况下为避免被代理人乙的利益受损，事先没有取得乙同意而转托

他人代理的（）o

A甲对自己所转托的人的行为负民事责任

B乙对甲所转托的人的行为负民事责任

C如果事后乙不同意，由甲对自己所转托的人的行为负民事责任

D如果事后乙同意，由乙对甲所转托的人的行为负民事责任

答案

B

解析

《民法总则》规定，代理人需要转委托第三人代理的，应当取得被代理人的同意

或者追认。转委托代理经被代理人同意或者追认的，被代理人可以就代理事务直接

指示转委托的第三人，代理人仅就第三人的选任以及对第三人的指示承担责任。转

委托代理未经被代理人同意或者追认的，代理人应当对转委托的第三人的行为承担

责任，但是在紧急情况下代理人为了维护被代理人的利益需要转委托第三人代理的

除外。

4.题型：多选题

下列违反施工许可制度的行为应承担的法律责任的说法，正确的有（）□

A未取得施工许可证擅自施工的，责令停止施工，处工程价款1%。〜2%。的罚款

B规避办理施工许可证擅自施工的，责令停止施工，对建设单位和施工单位分别处

以罚款

C骗取和伪造施工许可证构成犯罪的，依法追究刑事责任

D通过贿赂取得的施工许可证将被撤销，责令停止施工并处罚款

E因上述违法行为受到处罚的单位和相关责任人，作为不良行为记录予以通报

答案

B,C,D,E

解析

答案B、C、D、E

实行建设工程施工许可制度的目的，是为了确保建设工程符合法定的开工条件。

《建筑法》规定，未取得施工许可证或开工报告未经批准擅自施工的，责令改正,

对不符合开工条件的才责令停止施工，处工程合同价1%以上2%以下罚款。A选

项中停工的前提和处罚的标准均有误，不是正确选项。B、C、D、E选项列举的违

法行为及应承担的法律责任，符合《建筑法》及《建筑工程施工许可管理办法》的

规定，为正确选项。暂缺

5.题型：单选题

建设行政主管部门或者其他有关部门对建设工程是否有安全施工措施进行审查时,

下列说法正确的是（）。A

不得收取费用B

收取一定费用C

收取5000元D

收取办理施工许可证成本

考点

2Z206055政府部门安全监督管理的相关规定

解析

建设行政主管部门或者其他有关部门对建设工程是否有安全施工措施进行审查时,

不得收取费用。

考点：政府主管部门对安全施工措施的审查

6.题型：单选题

甲代理乙与丙铁路运输公司签订了多式联运合同，由丙和丁汽车运输公司通过铁

路、公路联运方式将货物送至乙的工地，因在公路运输途中发生重大交通事故，致

使货物受损，无法按期交货。关于责任承担的说法，正确的是（）

A丙应向甲承担违约责任

B甲只能向丁主张损害赔偿

C丙应向乙承担违约责任

D乙应自行承担货物损失

答案

C

7.题型：多选题

下列工程建设标准条文中，经国务院行政主管部门确定后，可作为强制性条文的有

（）。

A直接涉及国家主权的条文

B直接涉及人民生命财产安全的条文

C直接涉及人体健康的条文

D直接涉及环境保护的条文

E直接涉及公共利益的条文

答案

B,C,D,E

解析

按照《标准化法》的规定，把现行工程建设强制性国家标准、行业标准中必须严

格执行的直接涉及工程安全、人体健康、环境保护和公众利益的技术规定摘编出

来，编制完成《工程建设标准强制性条文》。参见教材P266。本题考查的是工程

建设标准的分类。工程建设强制性标准是指直接涉及工程质量、安全、卫生及环境

保护等方面的条文。参见教材P261〜262。

8.题型：单选题

关于施工合同解除的说法，正确的是（）。*

A合同约定的期限内承包人没有完工，发包人可以解除

B承包人将承包的工程转包，发包人可以解除

C发包人未按约定支付工程价款，承包人可以解除

D承包人已经完工的建设工程质量不合格，发包人可以解除

答案

B

解析

1.发包人解除施工合同

《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定，

承包人具有下列情形之一，发包人请求解除建设工程施工合同的，应予支持：

（1）明确表示或者以行为表明不履行合同主要义务的；（2）合同约定的期限内没

有完工，且在发包人催告的合理期限内仍未完工的；（3）已经完成的建设工程质

量不合格，并拒绝修复的；（4）将承包的建设工程非法转包、违法分包的。

2.承包人解除施工合同

《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定，

发包人具有下列情形之一，致使承包人无法施工，且在催告的合理期限内仍未履行

相应义务，承包人请求解除建设工程施工合同的，应予支持：（1）未按约定支付

工程价款的；（2）提供的主要建筑材料、建筑构配件和设备不符合强制性标准

的；（3）不履行合同约定的协助义务的。

9.题型：单选题

下列关于中标法定要求的说法中，正确的是（）□

A中标人必须是报价最低的投标人

B中标候选人的公示期不得少于3日

C中标通知书对招标人和投标人具有法律效力

D中标通知书发出之前，招标人可与投标人就报价进行谈判

答案

B

10.题型：单选题

根据《注册建造师管理规定》，注册机关对申请注册建造师的申请人不予注册的情

形为（）。

A同时受聘于两个或两个以上单位的

B被吊销注册证书，自处罚决定之日起至申请注册之日止不满2年的

C因执业活动受到刑事处罚，刑事处罚执行完毕已满5年的

D年龄超过60岁的

答案

B

解析

《注册建造师管理规定》中规定，申请人有下列情形之一的，不予注册：（1）

不具有完全民事行为能力的；（2）申请在两个或者两个以上单位注册的；（3）未

达到注册建造师继续教育要求的；（4）受到刑事处罚，刑事处罚尚未执行完毕

的；（5）因执业活动受到刑事处罚，自刑事处罚执行完毕之日起至申请注册之日

止不满5年的；（6）因前项规定以外的原因受到刑事处罚，自处罚决定之日起至

申请注册之日止不满3年的；（7）被吊销注册证书，自处罚决定之日起至申请注

册之日止不满2年的；（8）在申请注册之日前3年内担任项目经理期间，所负责

项目发生过重大质量和安全事故的；（9）申请人的聘用单位不符合注册单位要求

的；（10）年龄超过65周岁的；（11）法律、法规规定不予注册的其他情形。

11.题型：单选题

投标人以行贿手段谋取中标的法律责任不包括（）。[2014]A

由工商行政管理机关吊销营业执照B

取消其1年至2年参加依法必须进行招标的项目的投标资格C

构成犯罪的，有关责任人和单位要承担相应的刑事责任D

由招标行政主管部门责令改正并处罚金

考点

2Z203016违法行为应承担的法律责任

解析

投标人相互串通投标或者与招标人串通投标的，投标人以向招标人或者评标委员会

成员行贿的手段谋取中标的，中标无效，处中标项目金额千分之五以上千分之十以

下的罚款，对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员处单位罚款数额百分之

五以上百分之十以下的罚款；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，取

消其一年至两年内参加依法必须进行招标的项目投标资格并予以公告，直至由工商

行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。给他人造成损失

的，依法承担赔偿损失。

考点：违法行为应承担的法律责任。

12.题型：单选题

《工伤保险条例》规定，职工发生事故伤害或者按照职业病防治法规定被诊断、鉴

定为职业病，通常所在单位应当自事故伤害发生之日或者被诊断、鉴定为职业病之

日起（）内，向统筹地区社会保险行政部门提出工伤认定申请。

A10日

B20日

C30日

D60日

答案

C

解析

答案C

《工伤保险条例》第17条规定，职工发生事故伤害或者按照职业病防治法规定被

诊断、鉴定为职业病，所在单位应当自事故伤害发生之日或者被诊断、鉴定为职业

病之日起30日内，向统筹地区社会保险行政部门提出工伤认定申请。遇有特殊情

况，经报社会保险行政部门同意，申请时限可以适当延长。结合题干中的“通常”，

因此，正确选项为C。

13.题型：单选题

下列法律法规中属于法律的是（）。A

《建筑法》B

《建设工程质量管理条例》C

《招标公告发布暂行办法》D

《北京市建筑市场管理条例》

考占

2Z201012法的形式和效力层级

解析

A是法律，B是行政法规，C部门规章，D地方性法规。

考点：法律。

14.题型：单选题

标的物在订立买卖合同之前已为买受人占有，合同生效即视为完成交付的交付方式

是（）.

A简易交付

B占有改定

C指示交付

D拟制交付

答案

A

15.题型：单选题

招标投标违法行为的行政处理决定在被行政复议或行政诉讼期问，关于公告的说

法，正确的是（）o

A原则上不停止公告，但行政处理决定依法停止执行的除外

B公告部门一律不停止对违法行为记录的公告

C依照当事人申请可停止公告

D公告部门可自行决定是否停止公告

答案

A

解析

本题主要考核“行政复议和行政诉讼”的知识点。参见教材Plllo

16.题型：单选题

某贸易公司与某建材供应商签订合同，约定供应商于合同签订后7日内将3000t钢

筋运至某工地，向施工单位履行交货义务。合同签署后，供应商未按合同约定交

货，贝U()o

A施工单位与贸易公司应共同向供应商追究违约责任

B供应商应向施工单位承担违约责任

C供应商应向贸易公司承担违约责任

D施工单位与贸易公司均可向供应商追究违约责任

答案

C

解析

出卖人有按照合同约定交付标的物的义务，未按合同执行的，将追究其违约责

任。施工单位与供应商之间无合同关系不可追究其法律责任。

17.题型：单选题

照明设计以满足最低照度为原则，照度不应超过最低照度的()。

A15%

B20%

C25%

D30%

答案

B

解析

《绿色施工导则》对施工用电及照明分别做出规定，照明设计以满足最低照度为

原则，照度不应超过最低照度的20%,故选项B正确。

18.题型：单选题

以下不属于表见代理构成要件的是（）。*

A相对人有足够理由相信行为人有代理权

B本人存在过失

C相对人为善意

D本人对行为人的行为予以追认

答案

D

解析

表见代理除需符合代理的一般条件外，还需具备以下特别构成要件：（1）须存

在足以使相对人相信行为人具有代理权的事实或理由。这是构成表见代理的客观要

件。它要求行为人与本人之间应存在某些事实上或法律上的联系，如行为人持有本

人发出的委任状、已加盖公章的空白合同书或者有显示本人向行为人授予代理权的

通知函告等证明类文件。（2）须本人存在过失。其过失表现为本人表达了足以使

第三人相信有授权意思的表示，或者实施了足以使第三人相信有授权意义的行为，

发生了外表授权的事实。（3）须相对人为善意。这是构成表见代理的主观要件。

如果相对人明知行为人无代理权而仍与之实施民事行为，则相对人为主观恶意，不

构成表见代理。注意选择不属于的选项。

19.题型：单选题

《建筑法》及相关建设法规规定，禁止分包单位将其承包的工程再分包，但下列分

包中的（）例外。

A专业分包单位将其承包工程中的非关键工作分包给了同等资质的单位

B为了赶工期，劳务分包企业将其承包的部分施工作业分包给了同类企业

C专业分包单位将其承包工程中的劳务作业分包给了劳务分包企业

D分包工程的发包人将所承包的工程肢解后全部发包给他人

答案

C

20.题型：单选题

某工程竣工验收时发现隐蔽工程检查质量不合格，经查，是由于设计缺陷造成的。

下列说法中，正确的是（）。*

A设计人应负责返修，费用由设计方先行承担

B承包人应负责返修，费用由承包人先行承担

C承包人应负责返修，费用由发包人先行承担

D由设计缺陷造成质量不合格的，承包人不负责返修

答案

C

解析

返修作为施工单位的法定义务，其返修包括施工过程中出现质量问题的建设工程

和竣工验收不合格的建设工程两种情形。不论是施工过程中出现质量问题的建设工

程，还是竣工验收时发现质量问题的工程，施工单位都要负责返修。对于非施工单

位原因造成的质量问题，施工单位也应当负责返修，但是因此而造成的损失及返修

费用由责任方负责。

21.题型：多选题

《建设工程安全生产管理条例》规定，达到一定规模的危险性较大的起重吊装工程

的专项施工方案，须经（）签字后方可实施。

A施工单位总经理

B施工单位技术负责人

C总监理工程师

D设计单位总设计师

E政府安监部门负责人

答案

B,C

解析

《建设工程安全生产管理条例》规定，达到一定规模的危险性较大的起重吊装工

程的专项施工方案，须经施工单位技术负责人，总监理工程师签字后方可实施。

22.题型：单选题

关于工程质量保修问题论述中，不符合《建设工程质量管理条例》的是（）。A

地基基础工程质量保修期为设计文件规定的合理使用年限B

发承包双方约定屋面防水工程的保修期为6年C

保修范围属于法律强制性规定的，承发包双方必须遵守D

保修期限法律已有强制性规定的，承发包双方不得协商约定

考点

2Z207051质量保修书和最低保修期限的规定

解析

本题考查建设工程质量保修制度。如果建设单位与施工单位经平等协商另行签订保

修合同的，其保修期限可以高于法定的最低保修期限，但不能低于最低保修期限，

否则视作无效。

考点：建设工程质量的最低保修期限

23.题型：单选题

当事人可以请求人民法院或仲裁机构变更或撤销合同的情形是（）。[2013]A

代理人超越代理权订立的合同B

造成对方人身伤害、财产损失可以免责的合同C

因重大误解而订立的合同D

以合法形式掩盖非法目的的合同

考占

2Z204015合同的履行、变更、转让、撤销和终止

解析

考查可撤销合同种类根据《合同法》第54条规定：下列合同，当事人一方有权请

求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销：（一）因重大误解订立的；（二）在订立

合同时显失公平的。一方以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危，使对方在违背真实意

思的情况下订立的合同，受损害方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销。

本题为典型的综合知识点的考查。选项A为效力待定的合同，选项B类似条款无

效的合同（注意条款无效合同的具体描述），选项D为《合同法》规定的无效合

同，选项C为可变更、可撤销合同种类。考生复习时，应针对无效合同种类、效

力待定合同种类、可撤销合同种类分别理解其相关含义，区别记忆。

考点：可撤销合同的种类

24.题型：多选题

有关著作权的保护期，作者的（）保护期不受限制。*

A发表权

B使用权

C获得报酬权

D署名权

E保护作品完整权

答案

D,E

解析

著作权的保护期由于权利内容以及主体的不同而有所不同：（1）作者的署名

权、修改权、保护作品完整权的保护期不受限制。（2）公民的作品，其发表权、

使用权和获得报酬权的保护期，为作者终生及其死后50年。

25.题型：多选题

甲施工企业项目材料员乙擅自将工地剩余建材以甲的名义卖给丙材料商，下列说法

中正确的是（）。A

乙有撤销权B

丙有催告权C

构成表见代理D

甲有追认权E

该买卖行为有效

考占

2Z201032建设工程代理行为及其法律关系

解析

本题属于无权代理，不满足表见代理构成条件。行为人没有代理权、超越代理权或

者代理权终止后以被代理人名义订立的合同，未经被代理人追认，对被代理人不发

生效力，由行为人承担责任。相对人可以催告被代理人在1个月内予以追认。被代

理人未作表示的，视为拒绝追认。合同被追认之前，善意相对人有撤销的权利。撤

销应当以通知的方式作出。

考点：无权代理与表见代理。

26.题型：单选题

（）作为建设工程的投资人，是建设工程的重要责任主体。A

施工单位B

建设单位C

监理单位D

设计单位

考点

2Z207031建设单位相关的质量责任和义务

解析

建设单位作为建设工程的投资人，是建设工程的重要责任主体。

考点：建设单位的质量责任和义务

27.题型：多选题

根据《建筑工程施工许可管理办法》及相关规定，下列关于申请领取施工许可证的

说法，正确的有（）。A

应当委托监理的工程已委托监理后才能申请领取施工许可证B

领取施工许可证是确定建筑施工企业的前提条件C

法律、行政法规和省、自治区、直辖市人民政府规章可以规定申领施工许可证的其

他条件D

在城市规划区的建筑工程，需要同时取得建设用地规划许可证和建设工程规划许可

证，才能申请办理施工许可证E

在申请领取施工许可证之前需要落实建设资金

考点

2Z202012申请主体和法定批准条件

解析

B错误，确定施工企业是领取施工许可证的条件之一。只有全国人大及其常委会制

定的法律和国务院制定的行政法规，才有权增加施工许可证新的申领条件，其他如

部门规章、地方性法规、地方规章等都不得规定增加施工许可证的申领条件

28.题型：单选题

《中华人民共和国建造工程质量管理条例》属于（）。

A法律

B行政法规

C部门规章

D司法解释

答案

B

29.题型：单选题

根据《建设工程质量管理条例》规定，下列说法正确的是（）

A施工单位在领取施工许可证前,应当办理工程质量监督手续

B建设单位在领取施工许可证前,应当办理工程质量监督手续

C施工单位在领取施工许可证后,应当办理工程质量监督手续

D建设单位在领取施工许可证后,应当办理工程质量监督手续

答案

B

解析

《建设工程质量管理条例》规定，建设单位在领取施工许可证或者开工报告前,

应当按照国家有关规定办理工程质量监督手续。

30.题型：单选题

下列事项中，属于专利保护对象的是（）。*

A施工企业的名称或标志

B施工企业编制的投标文件

C施工企业编制的施工方案

D施工企业发明的新技术

答案

D

31.题型：单选题

工程建设过程中发生下列事项时，属于仲裁机构受理范围的是（）。*

A建设单位压缩合同约定工期

B施工单位因偷工减料被责令停业整顿

C承包单位转让工程监理业务被吊销营业执照

D建设行政管理部门对工作人员的处罚

答案

A

解析

根据2017年9月经修改后公布的《中华人民共和国仲裁法》（以下简称《仲裁

法》）的规定，该法的调整范围仅限于民商事仲裁，即“平等主体的公民、法人和

其他组织之间发生的合同纠纷和其他财产权纠纷”；对于婚姻、收养、监护、扶

养、继承纠纷以及依法应当由行政机关处理的行政争议等不能仲裁。另外，劳动争

议仲裁和农业集体经济组织内部的农业承包合同纠纷不受《仲裁法》的调整。

32.题型：单选题

下列属于我国法的形式的是（）。A

习惯法B

宗教法C

判例法D

国际条约

考点

2Z201012法的形式和效力层级

解析

在我国，习惯法，宗教法，判例不是法的形式。

考点：法的形式。

33.题型：单选题

以下法律文书不具有强制执行力的是（）。

A生效的仲裁判决书

B当事人双方达成的和解协议

C生效的仲裁调解书

D人民法院的裁决

答案

B

34.题型：单选题

根据《建设工程质量管理条例》规定，施工单位未对涉及结构安全的试块、试件以

及有关材料取样检测，情节尚不严重的，应当受到的行政处罚是（）。A

处工程合同价款2%以上4%以下的罚款B

降低资质等级C

处10万元以上20万元以下的罚款D

依法赔偿损失

考点

2Z207026违法行为应承担的法律责任

解析

《建设工程质量管理条例》规定，施工单位未对建筑材料、建筑构配件、设备和商

品混凝土进行检验，或者未对涉及结构安全的试块、试件及有关材料取样检测的责

令改正，处10万元以上20万元以下的罚款。

考点：检验检测违法行为应承担的法律责任

35.题型：单选题

房地产开发商与甲混凝土预制构件厂签订了预制混凝土大型构件承揽加工合同。由

于甲近期订单较多，在预制构件生产过程中，将部分工作转交给乙混凝土预制构件

厂。甲转交给乙的工作应该是承揽的（）。

A主要工作

B主导工作

C关键工作

D辅助工作

答案

D

解析

承揽加工合同中，除当事人另有约定的外，承揽人应自己完成定作人要求的主

要工作，而辅助工作承揽人可将其转交第三人完成。故选项D正确。

36.题型：多选题

民事法律行为的委托代理，可以用书面形式，也可以用口头形式。法律规定用书面

形式的，应当采用书面形式。书面委托代理的授权委托书应当载明（）。

A代理人的简历

B代理人的资质

C代理人的姓名或者名称

D代理事项、权限和期间

E委托人签名或者盖章

答案

C,D,E

解析

民事法律行为的委托代理，可以用书面形式，也可以用口头形式。法律规定用书

面形式的，应当用书面形式。书面委托代理的授权委托书应当载明代理人的姓名或

者名称、代理事项、权限和期间、委托人签名或者盖章。

37.题型：多选题

建设工程民事纠纷的处理方式包括（）。A

仲裁B

和解C

行政复议D

调解E

诉讼

考点

2Z208012民事纠纷的法律解决途径

解析

该题目考查了民事纠纷的法律解决途径。“民事纠纷的法律解决途径主要有四种,

即和解、调解、仲裁、诉讼。”

考点：和解

38.题型：单选题

下列关于工程承包活动相关连带责任的说法中，正确的是（）.

A联合体承包工程其成员之间的连带责任属约定连带责任

B如果分包单位是经业主认可的，总包单位对其过失不负连带责任

C工程总分包单位之间的连带责任是法定连带责任

D负有连带义务的每个承包人，都负有清偿部分债务的义务

答案

C

39.题型：单选题

关于电子招标投标的说法，正确的是（）*

A投标人在投标截止时间前不得补充、修改或者撤回投标文件

B投标人在投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤销投标文件

C投标人在投标截止时间后送达的投标文件，电子招标投标交易平台不得拒收

D投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交

答案

D

解析

投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者

撤回投标文件。投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件。投标

截止时间后送达的投标文件，电子招标投标交易平台应当拒收。

40.题型：单选题

建造师初始注册者，自资格证书签发之日起提出注册申请的最长期限为（），逾

期未申请者，须符合专业继续教育的要求后方可申请初始注册。

A6个月

B1年

C2年

D3年

答案

D

41.题型：多选题

根据《建筑工程五方责任主体项目负责人质量终身责任追究暂行办法》的规定.对

由于勘察，设计的原因造成尚在设计使用年限内的建筑工程不能正常使用的，可以

给予勘察、设计单位的行政处罚有（）。

A对勘察、设计单位的负责人给予纪检监察部门的行政、纪律处分

B对项目负责人责令停止执业.情况严重的吊销执业资格证书

C处单位罚款数额5%以上10%以下的罚款

D构成犯罪的，依法追究刑事责任

E向社会公布曝光

答案

B,C

解析

按照《建筑工程五方责任主体项目负责人质量终身责任追究暂行办法》的规定，

本题千所述“由于勘察、设计的原因造成尚在设计使用年限内的建筑工程不能正常

使用”，虽属于《办法》第6条规定的情形，但《办法》第12条规定的处罚对象是

项目负责人，而非单位负责人;况且，项目负责人若不属于国家公职人员，就不会

受到纪检监察部门给予的行政、纪律处分，故A项错误。题干是问行政处罚有哪

些，而D、E虽符合法条的要求但不属于行政处罚，所以是错误的。综上，本题正

确答案为B、Co

42.题型：单选题

某工程招标文件中记载如下时间点：购买招标文件时间为2012年8月20日上午9

时至2012年8月25日下午4时，标前会议时间为2012年8月28日上午9时，

投标书递交截止时间为2012年9月15日下午4时。根据我国《招标投标法》有

关规定，开标时间应为（）o

A2012年9月15日下午4时

B2012年9月16日上午9时

C2012年9月18日下午4时

D2012年9月20日上午9时

答案

A

解析

《招标投标法》规定，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止

之日止，最短不得少于20日。资格预审文件或者招标文件的发售期不得少于5

日。开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行。故选

项A正确。

43.题型：多选题

根据事故的具体情况，生产安全事故调查组由有关人民政府、安全生产监督管理部

门、负有安全生产监督管理职责的有关部门以及（）派人参加。

A人民法院

B工会

C监察机关

D公安机关

E人民检察院

答案

B,C,D,E

44.题型：多选题

《水下文物保护管理条例》规定，破坏水下文物，私自勘探、发掘、打捞水下文

物，或者隐匿、私分非法出口水下文物，依法给予（）。A

行政处罚B

行政处分C

民事责任D

刑事责任E

侵权责任

考占

2Z205034违法行为应承担的法律责任

解析

《水下文物保护管理条例》规定，破坏水下文物，私自勘探、发掘、打捞水下文

物，或者隐匿、私分非法出口水下文物，依法给予行政处罚或者追究刑事责任。

考点：水下文物保护违法行为应承担的法律责任

45.题型：单选题

建设工程施工合同无效，将不会产生（）的法律后果。

A返还财产

B支付违约金

C折价补偿

D赔偿损失

答案

B

解析

本题考查的是无效合同。合同无效或者被撤销后，因该合同取得的财产，应当予

以返还；不能返还或者没有必要返还的，应当折价补偿。有过错的一方应当赔偿对

方因此所受到的损失，双方都有过错的，应当各自承担相应的责任。合同无效，那

么前期的约定也无效，故不存在违约金之说。

46.题型：单选题

根据《中华人民共和国保险法》，投保人参保建筑工程一切险的建筑工程项目，保

险人须负责赔偿因（）造成的损失和费用。

A设计错误

B原材料缺陷

C不可预料的意外事故

D工艺不完善

答案

c

解析

建筑工程一切险是在建造过程中因自然灾害或意外事故而引起的一切损失的险

种。

47.题型：单选题

某房地产公司因项目建设的需要与某银行签订了《借款合同》，合同中约定房地产

公司要定期向银行提供信用信息报告及相关财务会计报表等资料。在合同履行过程

中，房地产公司未按合同中的约定提供相应资料并改变了部分借款用途。此时银行

可以对房地产公司（）□

A要求返还利息

B提前收回贷款

C签订附加合同

D继续发放贷款

答案

B

48.题型：单选题

施工企业取得法人资格的时间为（）之日.

A注册资金到位

B法定代表人确定

C工商行政管理机关核准登记

D建设行政主管部门颁发资质证书

答案

C

49.题型：单选题

施工中，因发包人未能及时检查隐蔽工程的，承包人可以主张的权利不包括

（）oA

工期顺延B

赔偿窝工损失C

赔偿停工损失D

立即通知解除施工合同

考点

2Z204011建设工程施工合同的法定形式和内容

解析

本题考查的是施工合同发承包双方的主要义务。隐蔽工程在隐蔽以前，承包人应当

通知发包人检查。发包人没有及时检查的，承包人可以顺延工程日期，并有权要求

赔偿停工、窝工等损失。

考点：发包人的主要义务。

50.题型：多选题

我国《专利法》保护的对象包括（）.

A科学发现

B发明

C实用新型

D新创造

E外观设计

答案

B,C,E

解析

我国《专利法》保护的是发明创造专利权,并规定发明创造是指发明、实用新型

和外观设计.因此，选项B、C、E正确.

51.题型：多选题

关于建设工程施工企业的法人资格的说法，正确的是（）。

A施工企业分公司不具有法人资格

B施工企业的项目经理部不具有法人资格

C施工企业法人属于非营利法人

D施工企业的法定代表人是法人

E施工企业的法人资格自成立之日取得

答案

A,B

解析

A选项正确，分公司不是独立的法人，不具有法人资格；B选项正确，项目经理

部不是独立的法人，不具有法人资格；C选项错误，施工企业属于营利法人；D选

项错误，法定代表人是企业授权对外行使一定行为的主体，不是法人本身；E选项

错误，以取得利润并分配给股东等出资人为目的成立的法人，为营利法人。营利法

人包括有限责任公司、股份有限公司和其他企业法人等。营利法人经依法登记成

立。依法设立的营利法人，由登记机关发给营利法人营业执照。营业执照签发日期

为营利法人的成立日期。

52.题型：单选题

工程项目质量安全第一责任人是（）。[2014]A

总经理B

部门经理C

安全经理D

项目经理

考点

2Z206022施工项目负责人的安全生产责任

解析

项目负责人是工程质量安全管理的第一责任人，应对工程项目落实带班制度负责。

考点：施工项目负责人的执业资格和安全生产责任

53.题型：单选题

取得建造师资格证书的人员，如果要担任建设工程项目施工的项目经理，应当受聘并

注册一个具有（）资质的企业.

A设计

B施工

C监理

D工程总承包

答案

B

54.题型：单选题

按照《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》，下列选项中属于施工单位

承揽业务不良行为的是（）。A

串通投标B

偷工减料C

未取得资质证书承揽工程D

出借、转让资质证书

考点

2Z203032建筑市场施工单位不良行为记录认定标准

解析

按照《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》，偷工减料属于工程质量不

良行为；未取得资质证书承揽工程属于资质不良行为；恶意拖欠或克扣劳动者工资

属于拖欠工程款或工人工资不良行为。故B、C、D选项不符合本题题意。本题只

有A选项正确。

考点：承揽业务不良行为认定标准。

55.题型：多选题

我国《担保法》规定的担保形式有（）。A

保证B

抵押C

质押D

留置E

预付款

考占

2Z201071担保与担保合同的规定

解析

该题要求了解我国《担保法》规定的五种担保形式，即保证、抵押、质押、留置和

定金。而预付款不是《担保法》中规定的担保形式，且与定金担保有区别，故正确

为A、B、C、Do

考点：担保与担保合同的规定。

56.题型：单选题

根据《注册建造师管理规定》，不予注册的情形是()。

A申请人年龄达到60周岁

B申请人因执业活动受到刑事处罚，自刑罚执行完毕之日起至申请注册之日止不满

5年

C申请人被吊销注册证书，自处罚决定之日起至申请注册之日止不满5年

D申请人申请注册之日5年前担任项目经理期间，所负责项目发生过重大质量和安

全事故

答案

B

解析

《注册建造师管理规定》中规定，申请人有下列情形之一的，不予注册：(1)不

具有完全民事行为能力的;(2)申请在两个或者两个以上单位注册的;(3)未达到注册建

造师继续教育要求的;(4)受到刑事处罚，刑事处罚尚未执行完毕的;(5)因执业活动受

到刑事处罚，自刑事处罚执行完毕之日起至申请注册之日止不满5年的;(6)因前项

规定以外的原因受到刑事处罚，自处罚决定之日起至申请注册之日止不满3年

的;⑺被吊销注册证书，自处罚决定之日起至申请注册之日止不满2年的;(8)在申请

注册之日前3年内担任项目经理期间，所负责项目发生过重大质量和安全事故

的;(9)申请人的聘用单位不符合注册单位要求的;(10)年龄超过65周岁的;(11)法律、

法规规定不予注册的其他情形。

57.题型：单选题

《工伤保险条例》规定，劳动能力鉴定由用人单位、工伤职工或者其近亲属向

()提出申请。

A省级劳动能力鉴定委员会

B市级(设区)劳动能力鉴定委员会

C区级劳动能力鉴定委员会

D有资质的三甲医院

答案

B

解析

答案B

《工伤保险条例》第23条规定，劳动能力鉴定由用人单位、工伤职工或者其近亲

属向设区的市级劳动能力鉴定委员会提出申请，并提供工伤认定决定和职工工伤医

疗的有关资料。因此，正确选项为B。

58.题型：单选题

建设工程质量保证金（保修金）是从应付的工程款中预留，用以保证承包人对建设

工程出现的缺陷进行维修的资金。该缺陷出现的时间应在（）内。A

缺陷责任期B

保修期C

竣工验收期D

工程使用期

考点

2Z207052质量责任的损失赔偿

解析

建设工程质量保证金是指发包人与承包人正在建设工程承包合同中约定，从应付的

工程空中预留，用以保证承包人在缺陷责任期内对建设工程出现的缺陷进行维修的

资金。

考点：缺陷责任期的确定；

59.题型：单选题

对整改确有实效的，由企业提出申请，经批准，可缩短其不良行为记录信息公布期

限，但公布期限最短不得少于（）。A

1个月B

2个月C

3个月D

6个月

考占

2Z203033建筑市场诚信行为的公布和奖惩机制

解析

对整改确有实效的，由企业提出申请，经批准，可缩短其不良行为记录信息公布期

限，但公布期限最短不得少于3个月。

考点：建筑市场诚信行为的公布。

60.题型：单选题

关于效力待定合同的说法，正确的是（）。

A善意相对人不可撤销效力待定合同

B效力待定合同的相对人具有催告权

C待定合同是生效合同

D待定合同是无效合同

答案

B

61.题型：多选题

()等物权的设立、变更、转让和消灭，未经登记，不得对抗善意第三人。A

船舶B

航空器C

机动车D

钢筋E

房屋

考占

2Z201042物权的设立、变更、转让、消灭和保护

解析

船舶、航空器和机动车等物权的设立、变更、转让和消灭，未经登记，不得对抗善

意第三人。D钢筋是普通的动产交付就生效。房屋作为不动产未经登记不发生法律

效力O

考点：动产物权的设立和转让。

62.题型：单选题

作为施工许可证的法定审批条件，下列关于建设用地的说法中，正确的是()。

A

任何单位或个人进行建设需要使用土地的，必须依法申请使用国有土地B

在城市规划区以划拨方式提供国有土地使用权的建设工程，可直接办理建设工程规

划许可证C

在城市规划区以出让方式取得建设用地使用权的建设工程，签订国有土地使用权出

让合同后，还要补办建设用地规划许可证D

乡村公益事业建设工程，须核发建设用地规划许可证

考点

2Z202012申请主体和法定批准条件

解析

选项A是《土地管理法》的规定，国有土地包括国家征收的农民集体所有的土

地。B、C选项涉及城市规划区建设工程的规划许可问题，其中以划拨方式取得土

地使用权仍应办理建设用地规划许可证，然后才能办理建设工程规划许可证。而以

出让方式出让土地使用权时，出让合同已包含了土地的位置、面积、建设范围等内

容，故无需补办用地规划许可证。D选项错在“用地”二字上，应为“核发乡村建设

规划许可证”。

考点：已经办理该建设工程用地批准手续。

63.题型：单选题

根据《建设工程安全生产管理条例》，关于意外伤害保险的说法，正确的是

()o*

A意外伤害保险属于强制险

B保险由建设单位办理

C实行施工总承包的，由施工总承包企业支付保险费

D保险期限自保险合同订立之日起至竣工验收合格之日止

答案

C

64.题型：多选题

人民法院就数个证据对同一事实证明力的认定原则，错误的有()o

A鉴定结论的证明力一般大于经公证的书证

B视听资料的证明力一般大于勘验笔录

C经过公证的书证证明力一般大于其他书证

D物证的证明力一般大于视听资料

E证人证言的证明力一般大于物证

答案

A,B,E

解析

数个证据对同一事实的证明力：①国家机关、社会团体依职权制作的公文书证的

证明力一般大于其他书证；②物证、档案、鉴定意见、勘验笔录或者经过公证、登

记的书证，其证明力一般大于其他书证、视听资料和证人证言；③证人提供的对与

其亲属或者其他密切关系的当事人有利的证言，其证明力一般小于其他证人证言。

65.题型：单选题

下列法律部门中，《劳动合同法》属于（）。

A经济法

B社会法

C行政法

D民法商法

答案

B

解析

社会法是在国家干预社会生活过程中逐渐发展起来的一个法律门类，所调整的是

政府与社会之间、社会不同部分之间的法律关系。《中华人民共和国残疾人保障

法》（以下简称《残疾人保障法》）、《中华人民共和国矿山安全法》（以下简称

《矿山安全法》）、《中华人民共和国劳动法》（以下简称《劳动法》）、《中华

人民共和国职业病防治法》（以下简称《职业病防治法》）、《中华人民共和国安

全生产法》（以下简称《安全生产法》）、《中华人民共和国劳动合同法》（以下

简称《劳动合同法》）等属于社会法。

66.题型：单选题

在建设工程竣工验收后，向建设行政主管部门或者其他有关部门移交建设项目档案

的主体是（）=

A施工单位

B建设单位

C设计单位

D监理单位

答案

B

67.题型：多选题

甲施工企业与乙设备供应商签订了一份具有专利权的设备采购合同，乙公司应承担

的义务包括（）。

A按合同约定交付该设备

B向甲转移该设备的所有权和专利权

C承担运输途中的设备损毁风险

D该设备的瑕疵担保

E该设备的权利瑕疵担保

答案

A,D,E

68.题型：单选题

根据《建筑起重机械安全监督管理规定》，应当报废的起重机械是（）。

A须大修才能达到安全技术标准的

B超过制造厂家规定的使用年限的

C无安全技术档案的

D无齐全有效的安全保护装置的

答案

B

69.题型：单选题

下述关于劳动能力鉴定的选项中，不符合《工伤保险条例》规定的是（）o

A劳动功能障碍分为9个伤残等级

B最重的为1级

C生活自理障碍包括生活完全不能自理

D劳动能力鉴定包括劳动功能障碍程度和生活自理障碍程度的等级鉴定

答案

A

70.题型：单选题

按照《建设工程质量管理条例》规定，下列关于我国的建设工程质量监督行政管理

体制的表述中，错误的是（）o

A国务院交通行政主管部门负责对全国的交通建设工程质量的监督管理

B国务院建设行政主管部门负责对全国的建设工程质量实施统一监督管理

C建设工程质量监督管理由建设行政主管部门委托的建设工程质量监督机构具体实

施

D县级以上地方人民政府建设行政主管部门对本行政区域内的建设工程质量实施监

督管理

答案

C

71.题型：多选题

建设单位将工程抵押给银行后，因其经营状况不佳而无力偿还贷款和支付施工单位

的工程款，下列关于施工单位权利的说法正确的是（）o

A施工单位可以申请人民法院将该工程拍卖

B施工单位申请工程价款优先受偿的权利，须按照诉讼时效的规定提出

C施工单位无权就该工程的拍卖款优先于银行受偿

D施工单位可不申请拍卖，而直接与建设单位协商将工程折价

E施工单位工程欠款的利息，可在工程拍卖所得中优先扣除

答案

A,D

解析

《合同法》第286条规定，发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包

人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的，除按照建设工程的性质不宜折

价、拍卖的以外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以申请人民法院将

该工程依法拍卖。建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。

《最高人民法院关于建设工程价款优先受偿权问题的批复》中规定：（1）人民法

院在审理房地产纠纷案件和办理执行案件中，应当依照《合同法》第286条的规

定，认定建筑工程的承包人的优先受偿权优于抵押权和其他债权。（2）消费者交

付购买商品房的全部或者大部分款项后，承包人就该商品房享有的工程价款优先受

偿权不得对抗买受人。（3）建筑工程价款包括承包人为建设工程应当支付的工作

人员报酬、材料款等实际支出的费用，不包括承包人因发包人违约所造成的损失。

（4）建设工程承包人行使优先权的期限为6个月，自建设工程竣工之日或者建设

工程合同约定的竣工之日起计算。

72.题型：单选题

下列选项中，关于工程建设强制性标准条文的实施说法中正确的有（）。

A工程建设强制性标准都是关于工程质量标准的强制性条文

B工程建设中采用新技术、新工艺、新材料的，可不受强制性标准的限制

C中华人民共和国境内从事新建、扩建、改建等工程建设活动，必须执行工程建设

强制性标准

D工程建设中采用国际标准或者国外标准的，可不受强制性标准的限制

答案

C

解析

在中华人民共和国境内从事新建、扩建、改建等工程建设活动，必须执行工程建

设强制性标准。工程建设强制性标准是指直接涉及工程质量、安全、卫生及环境保

护等方面的工程建设标准强制性条文。建设工程勘察、设计文件中规定采用的新技

术、新材料，可能影响建设工程质量和安全，又没有国家技术标准的，应当由国家

认可的检测机构进行试验、论证，出具检测报告，并经国务院有关主管部门或者

省、自治区、直辖市人民政府有关主管部门组织的建设工程技术专家委员会审定

后，方可使用。工程建设中采用国际标准或者国外标准，而我国现行强制性标准未

作规定的，建设单位应当向国务院住房城乡建设主管部门或者国务院有关主管部门

备案。

73.题型：单选题

划拨土地使用权只能由（）人民政府土地主管部门依法批准。

A镇级以上

B县级以上

C省级以上

D中央

答案

B

74.题型：单选题

甲与乙订立了一份材料购销合同，约定甲向乙交付相应的材料，货款为80万元，

乙向甲支付定金4万元；同时约定任何一方不履行合同应支付违约金6万元。合同

到期后，甲无法向乙交付材料，乙为了最大限度保护自己的利益，应该请求

()°

A甲双倍返还定金8万元

B甲双倍返还定金8万元，同时请求甲支付违约金6万元

C甲支付违约金6万元，同时请求返还支付的定金4万元

D甲支付违约金6万元

答案

C

解析

答案C《合同法》中规定当双方既约定违约金又约定了定金时，如果一方当事人

违约，则对方可以选择使用违约金或定金的条款。也就是说这两种方式只能选择一

种，本题从乙方保护自己最大利益的角度出发，应该选择对方支付费用多的方式，

也就是违约金6万元，至于定金4万元应该由甲方返还，因为这本来就是乙方的费

用。

75.题型：单选题

银行与建筑工程公司订立保证合同、为其提供工程保函时，应采取的正确方式是

()。

A书面形式

B口头形式

C其他形式

D没有明确规定

答案

A

76.题型：单选题

关于工程项目管理企业，下列说法正确的是（）。

A可以直接承担该工程的勘察、设计、施工业务

B可以与该工程项目的总承包单位签订合同

C协助业主与该工程项目的总承包单位签订合同并监督合同的履行

D可以与供货单位签订物资采购合同

答案

C

解析

《建筑法》规定，工程项目管理企业不直接从事该工程项目的勘察、设计、施工

等，也不与该工程项目的总承包企业或勘察、设计、供货、施工等企业签订合同，

但可以按合同约定，协助业主与工程项目的总承包企业或勘察、设计、供货、施工

等企业签订合同，并受业主委托监督合同的履行。故选项C正确。

77.题型：单选题

建设工程招标投标过程中，银行为建筑工程公司提供的工程保函属于（）.

A主合同

B从合同

C无偿合同

D计划合同

答案

B

解析

主合同是不需要其他合同存在而独立存在的合同;无偿合同是一方当事人享有约

定的权益，而无须向另一方支付的合同;工程保函不属于计划合同，且工程保函是以建

设工程承包合同的存在而存在.故答案为B.

78.题型：多选题

下列情形中，用人单位可与劳动者终止劳动合同的有（）.

A劳动者开始依法享受基本养老保险待遇的

B劳动者失踪的

C用人单位被依法宣告破产或被吊销营业执照的

D劳动者因工致残被鉴定为1级至4级伤残的

E劳动者因工致残被鉴定为7级至10级伤残、劳动合同期满的

答案

A,C,E

79.题型：单选题

在评标委员会组建过程中，下列做法符合法律规定的是（）。

A评标委员会成员的名单仅在评标结束前保密

B评标委员会七个成员中，招标人的代表为三名

C项目评标专家从招标代理机构专家库内的相关专家名单中随机抽取

D评标委员会成员由三人组成

答案

C

80.题型：单选题

某化工责任有限公司与某运输集团就化工原料运输签订了《货物运输合同》。合同

中承运人的权利有（）。A

任意变更运输线路权B

中止运输权c

特殊情况下的货物留置权D

对货物的处置权

考坐上点

2Z204036运输合同的法律规定

解析

在运输合同中，承运人无权变更运输路线，对由此增加的运费要赔偿托运人，故A

错误。托运人违反包装规定的，承运人可以拒绝运输，故B错误。承运人无权处

置托运人的货物，故D错误，因此只有C为正确答案。

考点：货运合同当事人的权利义务

81.题型：单选题

关于在文物保护单位保护范围和建设控制地带内从事建设活动的说法，正确的是

()。*

A文物保护单位的保护范围内及其周边的一定区域不得进行爆破作业

B在全国重点文物保护单位的保护范围内进行爆破作业，必须经国务院批准

C因特殊情况需要在文物保护单位的保护范围内进行爆破作业的，应经核定公布该

文物保护单位的人民政府批准

D在省、自治区、直辖市重点文物保护单位的保护范围内进行爆破作业的，必须经

国务院文物行政部门批准

答案

C

解析

《文物保护法》规定，文物保护单位的保护范围内不得进行其他建设工程或者爆

破、钻探、挖掘等作业。但是，因特殊情况需要在文物保护单位的保护范围内进行

其他建设工程或者爆破、钻探、挖掘等作业的，必须保证文物保护单位的安全，并

经核定公布该文物保护单位的人民政府批准，在批准前应当征得上一级人民政府文

物行政部门同意；在全国重点文物保护单位的保护范围内进行其他建设工程或者爆

破、钻探、挖掘等作业的，必须经省、自治区、直辖市人民政府批准，在批准前应

当征得国务院文物行政部门同意。

82.题型：单选题

根据《招投标法》的规定，下列关于中标的表述正确的是()。

A评标中必须按照价格最低标准确定中标人

B评审委员会不得确定投标价格低于成本价的投标者中标

C中标通知书发出后，中标人可以主动放弃中标项目而无须承担责任

D招标人和投标人应当自中标通知书收到之日起30日内订立书面合同

答案

B

解析

本题考查招标投标中的中标规则。第40条，评标委员会应当按照招标文件确定

的评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较；设有标底的，应当参考标底。评

标委员会完成评标后，应当向招标人提出书面评标报告，并推荐合格的中标候选

人。故A错。第45条，中标人确定后，招标人应当向中标人发出中标通知书，并

同时将中标结果通知所有未中标的投标人。中标通知书对招标人和中标人具有法律

效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，

应当依法承担法律责任。故C错。根据《招标投标法》第46条，招标人和中标人

应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书

面合同。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。故D错

误。第41条，中标人的投标应当符合下列条件之一：（一）能够最大限度地满足招

标文件中规定的各项综合评价标准；（二）能够满足招标文件的实质性要求，并且经

评审的投标价格最低；但是投标价格低于成本的除外。故B正确。因此，本题的

正确答案是B。

83.题型：单选题

按照《建设工程施工合同（示范文本）》通用条款规定，承包人覆盖工程隐蔽部位

后，发包人或监理人对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测

或揭开重新检查。下列有关费用、工期和利润承担原则的表述，正确的是（）。

A

经检查证明工程质量符合合同要求的，由发包人只承担由此增加的费用和延误的工

期B

经检查证明工程质量符合合同要求的，由发包人只承担由此延误的工期并支付承包

人合理的利润C

经检查证明工程质量不符合合同要求的，由承包人承担由此增加的费用和（或）延

误的工期D

经检查证明工程质量不符合合同要求的，由承包人承担由此增加的费用，发包人承

担延误的工期

考坐上点

2Z207024施工质量检验和返修的规定

解析

按照《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）通用条款5.33“承包

人覆盖工程隐蔽部位后，发包人或监理人对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖

的部位进行钻孔探测或揭开重新检查，……。经检查证明工程质量符合合同要求

的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利

润；经检查证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）延误的工期

由承包人承担。”对照此条文可知，选项C为正确答案。

考点：强化隐蔽工程质量检查

84.题型：单选题

未取得注册证书和执业印章而担任大中型建设工程施工单位项目负责人的，其所签

署的工程文件（）o

A无效

B有效

C在工程质量合格的前提下有效

D经监理工程师认可才有效

答案

A

解析

《注册建造师管理规定》中规定，未取得注册证书和执业印章，担任大中型建设

工程项目施工单位项目负责人，或者以注册建造师的名义从事相关活动的，其所签

署的工程文件无效，由县级以上地方人民政府建设主管部门或者其他有关部门给予

警告，责令停止违法活动，并可处以1万元以上3万元以下的罚款。未办理变更注

册而继续执业的，由县级以上地方人民政府建设主管部门或者其他有关部门责令限

期改正；逾期不改正的，可处以5000元以下的罚款。

85.题型：单选题

对于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项方案，应由（）组织召开专

家论证会。A

安全监督管理机构B

建设单位C

监理单位D

施工单位

考坐上点

2Z206031编制安全技术措施专项施工方案安全技术交底规定

解析

本题考查的是施工现场安全防护制度。

考点：编制安全专项施工方案

86.题型：多选题

下列选项中，符合公安部、住房和城乡建设部《关于进一步加强建设工程施工现场

消防安全工作的通知》中关于施工现场要求的有（）。

A建筑工地要满足消防车通行要求

B在建建筑内应设置标明楼梯间的临时醒目标志

C必须安装楼梯间和出入口的临时照明

D建筑工地要满足消防车作业要求

E在建建筑内应设置标明出入口的临时醒目标志

答案

A,B,D,E

87.题型：多选题

按照《建设工程消防监督管理规定》规定，施工单位应当承担的消防施工的质量和

安全责任有（）。A

按照经消防设计审核合格或者备案的消防设计文件组织施工B

选用满足防火性能要求的建筑构件C

查验具有防火性能要求的建筑材料及装修材料的质量D

建立施工现场消防安全责任制度，确定消防安全负责人E

选用质量要求符合国家标准或者行业标准的消防产品

考点

2Z206033施工现场消防安全职责和应采取的消防安全措施

解析

《建设工程消防监督管理规定》第九条：“设计单位应当承担下列消防设计的质量

责任：……在设计中选用的消防产品和具有防火性能要求的建筑构件、建筑材料、

装修材料，应当注明规格、性能等技术指标，其质量要求必须符合国家标准或者行

业标准”；第十条："施工单位应当承担下列消防施工的质量和安全责任：（1）按

照国家工程建设消防技术标准和经消防设计审核合格或者备案的消防设计文件组织

施工，……；（2）查验消防产品和具有防火性能要求的建筑构件、建筑材料及装

修材料的质量，……；（3）建立施工现场消防安全责任制度，确定消防安全负责

人……”

考点：建设工程消防施工的质量和安全责任

88.题型：多选题

关于债权相对性的说法，正确的有（）。

A债权客体的相对性

B债权期限的相对性

C债权主体的相对性

D债权内容的相对性

E债权责任的相对性

答案

C,D,E

89.题型：单选题

某买卖合同约定甲向乙供货，并约定甲向承运人丙交付货物即视为甲完成交付，在

货物交付运输期间，乙将该货物转卖给丁并通知丙向丁交货，但乙和丁对于货物毁

损、灭失的风险没有约定。关于本案例中货物毁损、灭失风险承担的说法，正确的

是（）

A乙与丁的买卖合同成立时，货物毁损、灭失的风险由丁承担

B甲向丙交付货物后