2024建筑工程施工合同

2024最新建筑工程施工合同合同编号：__________地址：联系人：联系电话：地址：联系人：联系电话：鉴于：2.施工方具有建筑工程施工资质，愿意承担该工程的施工任务；3.双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经充分协商，达成一致，特订立本合同，以便共同遵守。第一条工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程规模：__________1.4工程内容：__________1.5工程预算：__________第二条施工方的义务2.1施工方应按照业主的要求和本合同的约定，完成工程的施工任务。2.2施工方应保证工程的质量符合国家相关标准和规范要求。2.3施工方应按照约定的工期完成工程，不得延误。2.4施工方应承担工程安全责任，确保施工过程中不发生安全事故。2.5施工方应承担工程环保责任，确保施工过程中不对环境造成污染。2.6施工方应按照约定提供施工图纸、施工方案等技术文件。2.7施工方应按照约定提供施工所需的材料、设备等。第三条业主的义务3.1业主应按照本合同的约定支付工程款项。3.2业主应按照约定提供施工场地，并保证施工场地符合施工要求。3.3业主应协助施工方办理工程所需的各类手续。3.4业主应按照约定提供施工图纸、设计文件等技术资料。3.5业主应按照约定提供施工所需的材料、设备等。第四条合同价格及支付4.1工程总价款为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。4.2业主应按照约定的付款节点和付款比例支付工程款项。4.3业主支付工程款项时，施工方应提供等额的税务发票。第五条工程质量及保修5.1施工方应对工程的质量负责，确保工程质量符合国家相关标准和规范要求。5.2工程验收合格后，施工方应按照约定提供保修服务。5.3保修期限自工程验收合格之日起计算，保修期限为__________年。第六条工期6.1工程预计开工日期为：__________年__________月__________日。6.2工程预计竣工日期为：__________年__________月__________日。6.3施工方如因特殊情况无法按照约定的工期完成工程，应提前通知业主，并协商调整工期。第七条违约责任7.1双方应严格按照本合同的约定履行各自的权利和义务。如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。7.2施工方如未按照约定工期完成工程，应按照逾期天数向业主支付违约金，违约金计算方式为：工程总价款的__________%每日。7.3业主如未按照约定支付工程款项，施工方有权暂停施工，并按照逾期天数向业主追讨违约金，违约金计算方式为：应付款项的__________%每日。第八条争议解决8.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第九条其他约定9.1本合同一式两份，双方各执一份。9.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且款项结清之日终止。甲方（业主）：__________乙方（施工方）：__________签订日期：__________年__________月__________日一、附件列表：1.工程设计图纸

2.施工方案

3.工程预算表

4.工程量清单

5.材料设备清单

6.施工进度计划

7.保修条款

8.税务发票二、违约行为及认定：1.施工方未按约定工期完成工程：指施工方未按照合同约定的时间节点完成工程，属于违约行为。

2.业主未按约定支付工程款项：指业主未按照合同约定的付款节点和付款比例支付工程款项，属于违约行为。

3.工程质量不符合标准：指工程质量不符合国家相关标准和规范要求，属于违约行为。

4.施工过程中发生安全事故：指在施工过程中发生安全事故，造成人员伤亡或财产损失，属于违约行为。

5.施工过程中对环境造成污染：指在施工过程中对环境造成污染，属于违约行为。三、法律名词及解释：1.建筑工程施工合同：指业主与施工方之间就建筑工程的施工达成的一致协议。

2.工程质量：指工程符合国家相关标准和规范要求的程度。

3.工期：指工程从开工到竣工的时间。

4.违约金：指一方违约时，向守约方支付的赔偿金。

5.保修服务：指施工方在保修期限内对工程进行的维修、更换等服务。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：解决办法：双方协商调整工期，必要时追加合同价款。

2.工程质量问题：解决办法：施工方及时整改，重新验收，必要时赔偿损失。

3.工程款项支付纠纷：解决办法：双方按照合同约定履行付款义务，必要时申请法律救济。

4.安全事故发生：解决办法：施工方立即采取措施防止事故扩大，及时报告业主，依法承担赔偿责任。

5.环境保护问题：解决办法：施工方采取有效措施减少对环境的影响，遵守相关环保法规。五、所有应