2024版建设工程施工合同管理.x

2024版建设工程施工合同管理.x合同目录第一章：总则1.1合同目的1.2合同适用范围1.3合同基本原则第二章：合同主体2.1甲方定义及权利义务2.2乙方定义及权利义务2.3双方合作基础第三章：工程概况3.1工程名称及地点3.2工程规模及特点3.3工程主要目标第四章：合同价款与支付4.1合同价款确定4.2支付方式及进度4.3价款调整条件第五章：工程质量与验收5.1质量标准与要求5.2验收程序与标准5.3质量保证与责任第六章：工程进度管理6.1施工进度计划6.2进度监控与调整6.3进度延误处理第七章：工程变更与签证7.1变更申请与审批7.2变更价款确定7.3工程签证管理第八章：安全管理与环境保护8.1安全生产责任8.2环境保护措施8.3事故报告与处理第九章：合同争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决程序9.3法律适用与仲裁第十章：合同的生效、变更、续签与终止10.1合同生效条件10.2合同变更与续签10.3合同终止条件第十一章：附则11.1合同附件11.2通知与送达方式11.3其他补充条款签字栏甲方代表签字：______乙方代表签字：______签订日期：______签订地点：______合同编号______第一章：总则1.1合同目的本合同旨在明确甲乙双方在建设工程施工项目中的权利、义务和责任，确保工程顺利完成。1.2合同适用范围本合同适用于甲方委托乙方承担的建设工程施工及与之相关的一切活动。1.3合同基本原则本合同的签订、履行、变更、解除和争议解决均应遵循公平、诚信、合法的原则。第二章：合同主体2.1甲方定义及权利义务甲方是指委托乙方进行施工的法人或其他组织，其权利包括监督工程进度和质量，义务包括按期支付工程款项。2.2乙方定义及权利义务乙方是指承担施工任务的法人或其他组织，其权利包括按合同约定获得工程款项，义务包括按期完成施工任务。2.3双方合作基础甲乙双方应基于互信互利的原则，共同推进工程顺利进行。第三章：工程概况3.1工程名称及地点本工程名称为______，地点位于______。3.2工程规模及特点工程规模为______，主要特点包括______。3.3工程主要目标工程的主要目标是确保安全、质量、进度和成本控制，达到甲方的使用要求。第四章：合同价款与支付4.1合同价款确定合同价款根据工程量清单和综合单价确定，总计为人民币______元。4.2支付方式及进度甲方应按照合同约定的支付方式和时间节点，向乙方支付工程款项。4.3价款调整条件合同价款在以下情况下可进行调整：设计变更、工程量增减、政策调整等。4.3.1价款调整程序价款调整应由乙方提出，经甲方审核同意后，按照约定程序执行。第五章：工程质量与验收5.1质量标准与要求工程质量应符合国家及行业标准，满足甲方的特定要求。5.2验收程序与标准工程完成后，乙方应向甲方提交验收申请，甲方应在规定时间内组织验收。5.3质量保证与责任乙方应对工程质量负责，对于质量问题，乙方应在规定时间内无偿修复或更换。5.3.1质量保证期工程验收合格后，乙方应提供不少于______年的质量保证期。第六章：工程进度管理6.1施工进度计划乙方应根据合同要求，制定并提交施工进度计划，经甲方审批后执行。6.2进度监控与调整甲方有权对工程进度进行监控，乙方应根据甲方意见及时调整进度计划。6.3进度延误处理如因乙方原因导致工程延误，乙方应承担相应的违约责任。6.3.1延误通知乙方应在预见到进度延误时，及时向甲方发出书面通知，并提出解决方案。（注：根据要求，合同前半部分正文结束，后半部分待续。）第七章：工程变更与签证7.1变更申请与审批任何工程变更需由甲方提出或乙方建议，并经双方协商一致后，按照约定程序进行审批。7.2变更价款确定因变更导致的价款增减，应由双方协商确定，并作为合同补充文件。7.3工程签证管理乙方在施工过程中需对变更、隐蔽工程等进行签证，签证单据需甲方确认。7.3.1签证程序签证应在事件发生后______天内提出，并按照约定程序进行。第八章：安全管理与环境保护8.1安全生产责任乙方应遵守安全生产法规，制定并执行安全施工方案。8.2环境保护措施乙方应采取有效措施，减少施工对环境的影响，确保施工现场的环境保护。8.3事故报告与处理施工过程中发生的安全事故，乙方应立即报告甲方，并采取相应措施。8.3.1事故处理程序乙方应制定事故处理程序，并在事故发生时立即启动。第九章：合同争议解决9.1争议解决方式合同履行过程中发生的争议，双方应首先通过协商解决；协商不成时，可提交仲裁或依法诉讼。9.2争议解决程序一方提出争议后，另一方应在______天内给予答复，并在______天内协商解决。9.3法律适用与仲裁本合同适用中华人民共和国法律，争议提交至______仲裁委员会，按照其仲裁规则进行仲裁。第十章：合同的生效、变更、续签与终止10.1合同生效条件本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效。10.2合同变更与续签合同一经生效，未经双方协商一致，任何一方不得擅自变更或解除。合同期满前，双方可协商续签。10.3合同终止条件合同在工程竣工验收合格、履行完毕或双方协商一致时终止。10.3.1终止通知一方提出终止合同，应提前______天书面通知对方，并说明理由。第十一章：附则11.1合同附件本合同附件包括但不限于施工图纸、技术规范、工程量清单等，与合同具有同等法律效力。11.2通知与送达方式与合同有关的通知应以书面形式送达，甲方和乙方应保证其提供的联系方式准确有效。11.3其他补充条款双方可根据实际情况，就本合同未尽事宜另行协商确定。11.3.1保密条款双方应对合同内容及在履行过程中知悉的商业秘密保密。11.3.2不可抗力因不可抗力导致不能履行合同的，受影响一方应及时通知对方，并提供证明。11.3.3法律变更如因法律、法规或政策变更导致合同条款需要调整，双方应协商修改合同内容。本合同一式______份，甲乙双方各执______份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：______乙方（盖章）：______授权代表签字：______授权代表签字：______地址：______地址：______传真：______