土方工程施工合同(2024版)

土方工程施工合同(2024版)合同编号：__________土方工程施工合同（2024版）甲方（发包方）：乙方（承包方）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行土方工程施工事宜，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程规模：__________1.4工程内容：__________二、合同金额2.1本工程合同总价为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。2.2乙方在合同签订后____个工作日内，向甲方提交工程预付款申请，甲方应在收到申请后____个工作日内核实并支付预付款，预付款比例为合同总价的____%。2.3乙方在工程完工并经验收合格后，向甲方提交工程结算书及相应发票，甲方应在收到结算书后____个工作日内核实并支付剩余款项。三、施工期限3.1乙方应按照甲方的要求，保证工程在____年____月____日前完工。3.2乙方如因特殊情况不能按期完工，应提前____个工作日向甲方提出延期申请，甲方应在收到申请后____个工作日内回复。甲方同意延期的，乙方向甲方支付延期违约金，违约金计算方式为：每延期一日，乙方应支付合同总价款的____%作为违约金。四、施工质量4.1乙方应按照甲方的要求和国家相关标准进行施工，保证工程质量。4.2工程完工后，乙方应按照甲方的要求进行自检、初验和终验，甲乙双方共同参加验收。经验收合格后，甲方应在验收合格后____个工作日内签署验收报告。4.3如工程验收不合格，乙方应按照甲方的要求进行整改，并承担由此产生的一切费用。五、保密条款5.1乙方应对在合同履行过程中获得的甲方商业秘密、技术秘密等保密信息予以保密，未经甲方同意，不得向任何第三方泄露。5.2乙方违反保密义务的，应承担违约责任，向甲方支付违约金，违约金计算方式为：每泄露一条秘密，乙方应支付合同总价款的____%作为违约金。六、违约责任6.1乙方如违反合同约定，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金，违约金计算方式为：每违约一次，乙方应支付合同总价款的____%作为违约金。6.2甲方如未按照约定支付预付款、进度款或延期违约金，乙方有权暂停施工，并按照实际停工天数向甲方追讨违约金，违约金计算方式为：每停工一日，乙方应支付合同总价款的____%作为违约金。七、争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。八、其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且乙方全部义务履行完毕之日终止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：__________签订日期：__________附件：1.工程图纸及技术要求2.工程量清单3.施工组织设计4.乙方资质证明文件5.其他相关文件一、附件列表：1.工程图纸及技术要求2.工程量清单3.施工组织设计4.乙方资质证明文件5.其他相关文件二、违约行为及认定：1.乙方违反合同约定，如未按期完工、工程质量不符合要求等。2.甲方未按约定支付预付款、进度款或延期违约金。3.双方未按照约定解决争议，如需向法院提起诉讼。三、法律名词及解释：1.合同法：调整平等主体之间设立、变更、终止民事权利义务关系的法律规范。2.建筑法：调整建筑活动中产生的社会关系的法律规范。3.违约金：一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定时，按照合同约定向对方支付的金钱。4.验收报告：工程完工后，由甲方签署的关于工程质量、进度等方面的书面报告。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.乙方延期完工：提前向甲方提出延期申请，并与甲方协商解决违约金等问题。2.工程质量问题：按照甲方的要求进行整改，并承担由此产生的一切费用。3.甲方未按约定支付款项：与甲方沟通，要求甲方按照约定支付预付款、进度款或延期违约金。4.争议解决：通过友好协商解决，协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。五、所有应用场景：1.甲方为土方工程的需求方，乙方为土方工程的施工方。2.甲方委托乙方进行土方工程施工，乙方按照甲方的要求