铁路施工合同协议书样本

铁路施工合同协议书样本合同编号：__________合同各方：甲方：乙方：鉴于甲方为铁路施工项目的业主，乙方为具有相关资质和能力的施工单位，双方为完成铁路施工项目，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程内容：__________1.4工程规模：__________1.5工程总投资：__________二、合同主体2.1甲方：（1）单位名称：__________（2）单位地址：__________（3）联系人：__________（4）联系电话：__________2.2乙方：（1）单位名称：__________（2）单位地址：__________（3）联系人：__________（4）联系电话：__________三、合同条款3.1工程承包范围：__________3.2工程质量标准：__________3.3工程进度要求：__________3.4工程价款及支付方式：__________3.5工期延误责任：__________3.6工程验收：__________3.7违约责任：__________3.8争议解决方式：__________四、合同的生效、变更和解除4.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程验收合格之日止。4.2合同的变更和解除必须经双方协商一致，并书面确认。4.3合同期满后，如双方无异议，本合同自动失效。五、其他约定5.1双方应遵守国家相关法律法规，严格执行合同条款。5.2双方应保守合同秘密，未经对方同意，不得向第三方披露。5.3本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：__________日期：__________乙方（盖章）：__________日期：__________一、附件列表：1.工程设计图纸2.工程量清单3.施工方案4.施工组织设计5.工程材料合格证6.施工设备清单7.施工人员名单及资质证明8.工程验收标准及方法9.工程保修条款10.双方签订的补充协议二、违约行为及认定：1.甲方未按约定时间支付工程价款，视为违约。2.乙方未按约定完成工程，视为违约。3.乙方使用不合格材料或施工质量不符合约定，视为违约。4.乙方未按约定进度施工，视为违约。5.双方未按约定时间办理工程验收，视为违约。6.双方未按约定解决争议，视为违约。三、法律名词及解释：1.甲方：指铁路施工项目的业主。2.乙方：指具有相关资质和能力的施工单位。3.工程：指合同约定的施工项目。4.工程价款：指双方约定的工程承包费用。5.工期：指双方约定的工程完成时间。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.遇到工程变更，双方应协商一致，并根据实际情况调整合同价款和工期。2.遇到施工进度延误，乙方应采取措施加快施工进度，并承担相应违约责任。3.遇到材料不合格或施工质量问题，乙方应立即整改，并承担相应违约责任。4.遇到合同争议，双方应协商解决，协商不成时可向合同约定的仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼。五、所有应用场景：1.适用于甲方为铁路施工项目业主，乙方为具有相关资质和能力的施工单位的情况。2.适用于各类