注册建造师一级建筑工程管理与实务（建筑工程项目施工管理）模拟试卷1（共248题）

注册建造师一级建筑工程管理与实务（建筑工程项目施工管理）模拟试卷1（共9套）（共248题）注册建造师一级建筑工程管理与实务（建筑工程项目施工管理）模拟试卷第1套一、单项选择题(本题共6题，每题1.0分，共6分。)1、《建设工程施工合同(示范文本)》GF—2013—0201合同文件组成部分不包含的内容是()。A、专用条款B、招标文件C、投标文件D、工程量清单标准答案：B知识点解析：暂无解析2、《建设工程施工合同(示范文本)》GF—2013—0201规定承包人针对变更洽商提出调整合同价款的时限是()d。A、7B、14C、28D、30标准答案：B知识点解析：暂无解析3、发、承包人就某建设工程施工合同于2009年4月28日协商一致，发包人于2009年5月1日签字盖章，于2009年5月6日将盖章后合同送交承包人，承包人于2009年5月8日盖章，则该合同于()生效。A、2009年4月28日B、2009年5月1日C、2009年5月6日D、2009年5月8日标准答案：D知识点解析：暂无解析4、某建筑工程幕墙分包商欲将分包范围内的劳务作业分包给某建筑劳务公司，则该劳务分包()。A、必须经发包人的同意B、必须经总承包人的同意C、为分包工程再分包，违法D、无须征得同意，合法有效标准答案：D知识点解析：《司法解释》第7条规定，具有劳务作业法定资质的承包人与总承包人、分包人签订的劳务分包合同，当事人以转包建设工程违反法律规定为由请求确认无效的，不予支持，故选D。5、某建筑工程室内防水工程由专业分包人施工，由于其管理组织不力，施工严重滞后，导致整个工程进度延误，据此，发包人应向()提出工程索赔要求。A、总承包人B、专业分包人C、总承包人和专业分包人D、总承包人或专业分包人标准答案：A知识点解析：暂无解析6、某宾馆工程，由于业主急于按期开业迎客，于工程完工后在未进行竣工验收情况下就对外营业，使用中发现部分客房出现漏水现象，则该质量责任应由()承担。A、总承包人B、防水分包人C、业主D、物业公司标准答案：C知识点解析：暂无解析二、多项选择题(本题共7题，每题1.0分，共7分。)7、《建设工程施工合同(示范文本)》GF一2013—0201主要由()三部分组成。标准答案：A,C,E知识点解析：暂无解析8、《建设工程施工合同(示范文本)》GF—2013—0201规定的可调价合同中合同价款调整因素包括()。标准答案：A,B,C,D知识点解析：暂无解析9、《建设工程施工合同(示范文本)》GF—2013—0201中关于承包人索赔程序正确的有()。标准答案：A,C,D,E知识点解析：暂无解析10、《建设工程施工合同(示范文本)》GF—2013—0201规定属于发包人工作义务的是()。标准答案：A,B,C知识点解析：暂无解析11、《建设工程施工合同(示范文本)》GF—2013—0201约定属于承包人工作义务的是()。标准答案：C,D,E知识点解析：暂无解析12、《建设工程施工劳务分包合同(示范文本)》GF—2003—0214中规定属于分包人工作义务的是()。标准答案：D,E知识点解析：暂无解析13、《合同法》规定双方当事人对某些内容约定不明情况下，合同的履行原则正确的有()。标准答案：A,B,D,E知识点解析：暂无解析三、案例分析题(本题共15题，每题1.0分，共15分。)背景某施工单位与建设单位按《建设工程施工合同(示范文本)》GF—2013—0201签订固定总价承包合同，合同工期为390d，合同总价为8500万元。总承包单位为了分解资金压力，在与某分包单位签订的分包合同中约定：建设单位向其支付工程款后，其才向分包单位付款，分包单位可以直接向建设单位主张付款申请，如业主不同意，不得以此向总承包单位主张逾期付款的违约责任。为了强化分包单位的质量安全责任意识，总分包双方还在补充协议中约定：分包单位出现质量安全问题，均由分包单位自己承担，总承包单位不承担任何法律责任。施工前，总承包施工单位向监理工程师提交了施工组织设计和施工进度计划，并得到监理工程师的批准。施工进度计划如下图所示：工程施工过程中出现如下事件：事件一：土方挖掘施工中遇到地质勘探报告中未标明的地下障碍物，处理该障碍物导致工作A持续时间延长10d，增加人工费6万元、材料费4万元、机械费3万元。事件二：基坑开挖过程中因边坡支撑失稳坍塌，处理及重新支护造成工作B持续时间延长15d，增加人工费2万元、材料费1万元、机械费2万元。事件三：因突发罕见雷电天气而引起施工单位供电设施发生火灾损坏，使工作C持续时间延长10d，施工方设备闲置损失5万元。事件四：结构施工阶段因建设单位提出工程变更造成部分工程返工，导致施工单位增加人工费4万元、材料费6万元、机械费5万元，工作E持续时间延长30d。事件五：施工期间钢材涨价增加材料费用价差12万元。针对上述事件，施工单位按照程序提出了工期索赔和费用索赔。问题14、总、分包单位针对付款的约定是否合理?说明理由。标准答案：总、分包单位对付款的约定不合理，分包合同条款不能规避施工总承包单位的付款责任。理由：因为分包合同是施工总承包单位与分包单位签订的，不涉及建设单位，总承包单位不能因建设单位未付工程款为由拒付分包单位的工程款，更不能由分包单位直接向建设单位主张付款申请的要求。知识点解析：暂无解析15、总、分包单位的补充协议是否合法?说明理由。标准答案：补充协议的约定不合法理由：建设工程实行施工总承包的，总承包单位应当对全部建设工程质量负责，总承包单位与分包单位对分部工程的质量承担连带责任。由总承包单位对施工现场的安全总负责，总承包单位与分包单位对分包工程的安全生产承担连带责任。知识点解析：暂无解析16、按照图示施工进度计划，确定该工程的关键线路(节点法表示)和计算工期，并说明按此计划该工程是否能够按照合同工期要求完工。标准答案：按照持续时间最长法，本工程关键线路为：①→③→⑤→⑥。计算工期为390d。等于合同工期390d，按此计划该工程可以按合同工期要求完工。知识点解析：暂无解析17、针对上述各事件中发生的工期及费用，施工单位的工期和费用索赔是否成立?并分别说明理由。标准答案：事件一：工期索赔不成立；理由：A工作的延期发生在非关键线路，且没有超过其总时差，不影响总工期。费用索赔成立；理由：地质勘探报告未标明的地下障碍物施工单位无法合理预见，属于建设单位的风险范畴。事件二：工期和费用索赔均不成立；理由：基坑边坡支撑失稳属于施工单位施工技术措施不合理，应由施工单位承担该风险及其损失。事件三：工期索赔不成立；理由：罕见雷电天气，属不可抗力，属建设单位承担的风险范围，但C工作延误发生在非关键线路上，且对总工期不构成影响，故不成立。费用补偿不成立；理由：因不可抗力发生的损失费用，应由双方分别承担各自的费用损失，事件三中设备闲置损失应由施工方自行承担。事件四：工期和费用索赔均成立；理由：因为设计变更导致，属于建设单位应承担的责任范围。事件五：费用索赔不成立；理由：该工程是固定总价合同，材料价格上涨风险应由施工单位承担。知识点解析：暂无解析背景某市新建科技馆工程，地下2层，地上24层，地上裙房4层，通过正规招投标程序，建设单位最终选定了一定具有相应施工总承包资质的A建筑公司为中标单位，并与其签订了工程总承包合同。施工过程中发生如下事件：事件一：建设单位将该工程金属门窗工程指定分包，并与具备相应资质条件的B公司签订门窗施工合同。事件二：由于工期紧张，A公司在征得建设单位同意后，决定自行施工主楼，将裙房工程分包给具备相应资质的C公司，将装饰装修分包给具备相应资质的D公司。事件三：A公司在征得建设单位同意后，与E劳务公司针对主楼施工签订了劳务分包合同，经查E公司具备相应劳务资质。由于该工程工期压力较大，E公司劳务人员不够，将部分劳务分包给同样具备相应资质的F劳务公司。事件四：由于D公司管理不善，出现施工质量问题，给建设单位造成一定损失，建设单位因A公司为项目总承包，于是就此事向A公司提出索赔要求。A公司认为损失由D公司造成，且分包给D公司也经过建设单位同意，所以建设单位应向D公司提出索赔，A公司不应承担质量责任。问题18、事件一中，关于建设单位指定分包门窗工程的做法是否正确?并说明理由。标准答案：事件一中，建设单位指定分包门窗工程的做法不正确；理由：指定分包，应该是与总承包单位签订施工合同，而不是由建设单位直接与B公司签订合同。知识点解析：暂无解析19、事件二中，C公司、D公司的分包是否合法?分别说明理由。标准答案：C公司分包不合法；理由：裙房结构同样属于主体结构，根据《建设工程质量管理条例》(国务院令第279号)，施工总承包单位将建设工程主体结构的施工分包给其他单位的属于违法分包。D公司分包合法；理由：D公司具备相应资质，且分包行为征得建设单位同意。知识点解析：暂无解析20、事件三中，E公司、F公司的分包是否合法?分别说明理由。标准答案：E公司劳务分包合法；理由：E公司具备相应资质，且分包行为征得建设单位同意。F公司劳务分包不合法；理由：根据《建设工程质量管理条例》(国务院令第279号)，分包不得再行分包，属违法分包。知识点解析：暂无解析21、事件四中，建设单位向A单位索赔是否正确?为什么。A公司的说法是否正确?为什么?标准答案：建设单位做法正确；理由：建设单位只与总承包单位A公司有合同关系，故由于施工方原因造成的损失应向A公司提出索赔。A公司做法不正确；理由：根据《建设工程质量管理条例》(国务院令第279号)，总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，总承包单位与分包单位对分包工程的质量承担连带责任，由此可见，A单位应对D公司的质量损害承担责任。知识点解析：暂无解析背景某宾馆大堂改造装修工程，考虑到施工范围和施工内容较为明确，工期较短，业主与承包商根据《建设工程施工合同(示范文本)》GF—2013一0201签订了固定总价合同。消防系统工程改造内容工程量目前无法确定，合同中约定此部分暂估价为120万元，同时合同约定消防工程由业主指定的某安装公司完成。工程施工过程中发生如下事件：事件一：最终消防工程根据实际完成工程量计算价款为146万元，承包商提出追加结算差额，但业主认为既然是固定总价合同，不应追加合同价款。事件二：设计采用地热辐射采暖，在施工过程中，所有施工过程均由现场监理旁站验收。地采暖工程接近完工前，业主工程师要求对某区域房间地采暖重新剥离检查防潮层和绝热层。承包商认为施工过程经监理工程师旁站监理并验收合格，需业主承诺补偿重新检验发生的一切费用、并延长由此影响的工期，才能配合业主再次剥离检验的要求。但业主认为可以随时提出重新检验的要求。问题22、本案例中项目采用固定总价合同方式是否妥当?并说明理由。标准答案：本案工程采用固定总价形式恰当。因为本案工程工程量不大，工期短，施工范围和承包内容明确，所以采用固定总价形式相对来说对双方风险都比较小。知识点解析：暂无解析23、事件一中，承包单位要求消防工程按照146万元结算是否妥当?并说明理由。标准答案：消防分包工程应按照146万元结算。因为，在固定价格的承包范围内由于消防工程工程量不确定所以暂以120万元计算，最终工程量按照实际工程量予以调整，此为固定总价合同的价款风险调整因素。知识点解析：暂无解析24、事件二中，业主提出重新检验的要求是否合理?并说明理由。标准答案：事件二中，业主重新检验的要求合理。理由：根据《建设工程施工合同(示范文本)》GF一2013一0201，无论监理工程师是否进行验收，当其要求对已经隐蔽的工程重新检验时，承包人应按要求进行剥离或开孔，并在检验后重新覆盖或修复。知识点解析：暂无解析25、事件二中，承包商关于补偿费用和工期的说法是否合理?并给出理由。标准答案：事件二中，承包商关于补偿费用和工期的说法不合理。理由：如再次检验合格，则由发包人承担由此发生的全部追加合同价款，赔偿承包人损失，并相应顺延工期。如再次检验结果不合格，则由承包人承担发生的全部费用，工期不予顺延。知识点解析：暂无解析背景某综合办公楼工程，建设单位(甲)通过招标投标程序确定工程由承包商(乙)为中标单位，双方签订了工程总承包合同，由于工程涉及勘察设计任务，而乙不具备上述能力，后经甲建设单位同意，乙分别与丙设计公司和丁建筑工程公司签订了工程勘察设计合同和工程施工合同。勘察设计合同约定丙设计公司负责综合办公楼的设计服务工作，并按合同约定交付有关设计文件和资料。施工合同约定丁根据丙设计公司提供的设计图纸进行施工，工程竣工时根据国家有关验收规定及设计图纸进行质量验收。上述合同签订后，丙设计公司按时将设计文件和有关资料交给丁，丁根据设计图纸进行施工。工程竣工后，甲组织相关单位对工程进行联合验收，发现工程存在严重质量问题，是由于设计违反相关规范造成的。后甲就工程质量损失提出索赔要求，丙设计公司以与甲方没有合同关系为由拒绝承担责任。乙以自己不是设计人为由推卸责任，后甲以丙为被告向法院提起诉讼。问题26、本案中，甲与乙、乙与丙、乙与丁分别签订的合同是否有效?并说明理由。标准答案：合同有效性判定如下：甲与乙签订的总承包合同有效。理由：根据《合同法》和《建筑法》的规定，发包人可以与总承包单位订立建设工程合同，也可以分别与勘察人、设计人、施工人订立勘察、设计、施工承包合同。乙与丙签订的分包合同有效。理由：根据《合同法》和《建筑法》的规定，总承包人或者勘察、设计、施工承包人经发包人同意，可以将自己承包的部分工作交由第三人完成。乙与丁签订的分包合同无效。理由：根据《合同法》和《建筑法》的规定，承包人不得将其承包的全部建设工程转包给第三人或者将其承包的全部建设工程肢解以后以分包的名义转包给第三人。建设工程主体结构的施工也必须由承包人自行完成。因此，乙将由自己总承包的施工工作全部分包给丁，违反了上述规定，应认定合同无效。知识点解析：暂无解析27、本案工程出现的质量问题责任应如何划分?标准答案：本案工程出现的质量问题责任应划分如下：丙的设计不尽合理给甲带来重大损失，乙和丙应对工程质量问题向甲承担连带责任。知识点解析：暂无解析28、甲以丙为被告向法院提起诉讼是否妥当?并说明理由。标准答案：甲以丙为被告向法院提起诉讼不妥。理由：甲与乙不存在合同关系，根据《合同法》和《建筑法》的规定，总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包单位应当按照分包合同的约定对其分包工程的质量向总承包单位负责，总承包单位和分包单位对分包工程的质量承担连带责任。知识点解析：暂无解析注册建造师一级建筑工程管理与实务（建筑工程项目施工管理）模拟试卷第2套一、单项选择题(本题共6题，每题1.0分，共6分。)1、进场材料见证取样和送检次数不得少于试验总次数的()。A、5％B、10％C、20％D、30％标准答案：D知识点解析：暂无解析2、材料进场应提供材质证明，并根据有关规定进行现场质量抽检和记录，试验结果报()审批备案。A、项目物资主管B、项目质量主管C、项目监理工程师D、建设单位项目负责人标准答案：C知识点解析：暂无解析3、通常情况下进入施工现场的钢材，应在建设单位代表或监理工程师的见证下，按每一批量不超过()t进行见证取样。A、30B、60C、100D、200标准答案：B知识点解析：暂无解析4、进口钢材除常规检测项目外，还需做()检测。A、物理拉伸性能B、机械强度性能C、冷弯、冷脆性能D、化学成分分析标准答案：D知识点解析：暂无解析5、某钢结构工程全部采用卢森堡钢材，所有钢材均应具有()。A、商检报告B、绿色节能标志C、环保认证证书D、质量认证标志标准答案：A知识点解析：暂无解析6、某商品混凝土公司一次性购进一批散装水泥，按要求见证取样每一批量不得超过()t。A、60B、100C、200D、500标准答案：D知识点解析：暂无解析二、多项选择题(本题共21题，每题1.0分，共21分。)7、工程所用的原材料、半成品或成品构件在进场复试检验时应有()。标准答案：A,B,D知识点解析：暂无解析8、关于见证取样和送检次数的说法，正确的有()。标准答案：A,B知识点解析：暂无解析9、关于建设单位可以书面授权材料取样和送检见证人的单位是()。标准答案：A,C知识点解析：暂无解析10、关于建筑材料的复试结果处理的说法，正确的有()。标准答案：A,C,D,E知识点解析：暂无解析11、通常情况下，钢筋复试的内容有()。标准答案：A,B,C,D知识点解析：暂无解析12、通常情况下，水泥复试的内容有()。标准答案：A,B,C,D知识点解析：暂无解析13、某工程从英国购进一批水泥，经见证取样后送检复试，其主要检测项目有()。标准答案：A,B,C,E知识点解析：暂无解析14、通常情况下，石子、砂复试的内容有()。标准答案：A,B,C,D知识点解析：暂无解析15、粘贴用水泥复试的内容有()。标准答案：A,C,D知识点解析：暂无解析16、建筑外墙金属窗、塑料窗复试的内容有()。标准答案：A,B,C知识点解析：暂无解析17、预拌混凝土进入现场应检查的内容有()。标准答案：A,B,D,E知识点解析：暂无解析18、建筑结构材料必须满足设计和有关规范、标准要求的指标有()。标准答案：A,B,C,D,E知识点解析：暂无解析19、建筑材料质量控制的主要过程有()。标准答案：A,B,C,D知识点解析：暂无解析20、《建设工程质量管理条例》(国务院令第279号)规定须实行备案证明管理的材料有()。标准答案：A,B,D,E知识点解析：暂无解析21、选择材料供货单位一般应考虑的情形有()。标准答案：A,B,C,D知识点解析：暂无解析22、进场材料质量验证的内容有()。标准答案：A,B,C,D知识点解析：暂无解析23、关于材料检验的说法，正确的有()。标准答案：A,B,D,E知识点解析：暂无解析24、关于材料保管和使用控制的说法，正确的有()。标准答案：A,B,C,D知识点解析：暂无解析25、关于材料质量管理的说法，正确的有()。标准答案：B,D,E知识点解析：暂无解析26、进口建筑装饰装修材料进场时应对品种、规格、外观和尺寸进行验收，材料包装应完好，而且还应该具有()等。标准答案：A,C,D知识点解析：暂无解析27、关于装饰材料进场检验，必须取样复验的项目有()。标准答案：B,C,D知识点解析：暂无解析三、案例分析题(本题共8题，每题1.0分，共8分。)背景高新区某8层框架结构办公楼工程，采用公开招标的方式选定A公司作为施工总承包。施工合同中双方约定钢筋、水泥等主材由业主供应，其他结构材料及装饰装修材料均由总承包负责采购。施工过程中，发生如下事件：事件一：钢筋第一批进场时，供货商只提供了出厂合格证，业主指令总承包对该批钢筋进行进场验证，总承包单位对钢材的品种、型号、见证取样进行了质量验证。对钢筋的屈服强度、抗拉强度进行了复试。监理单位提出了意见。事件二：袋装水泥第一批进场了300t，水泥为同一生产厂家、同一等级、同一品种、同一批号。业主指令总承包进行进场复试，总承包单位对水泥的抗折强度、抗压强度进行了一组复试。复试合格后，总承包方直接安排投入使用。使用过程中，水泥出现了质量问题。建设单位认为是总承包单位作的复试，质量责任应由总承包单位负责。监理单位下达了停工令。事件三：总承包单位按《建设工程质量管理条例》(国务院令第279号)规定，对商品混凝土、砂石、砌墙材料、石材、胶合板实行备案证明管理。事件四：总承包单位依据质量稳定、履约能力强的原则选择了建筑外墙金属窗、塑料窗生产厂家，并进行了抗风压性能复试。问题28、指出事件一中不妥之处，并分别说明正确做法。标准答案：不妥之处：1)供货商只提供了出厂合格证；2)总承包单位仅对钢材的品种、型号、见证取样进行了质量验证；3)施工单位仅对钢筋的屈服强度、抗拉强度进行了复试。正确做法：1)供货商应提供出厂合格证、材质报告单；2)应对钢材的品种、型号、规格、数量、外观检查和见证取样进行质量验证；3)应对钢筋的屈服强度、抗拉强度、伸长率和冷弯性能进行复试。知识点解析：暂无解析29、指出事件二中不妥之处，并分别说明正确做法。标准答案：不妥之处：1)总承包单位仅对水泥的抗折强度、抗压强度进行了复试；2)进行了一组复试；3)建设单位认为是总承包单位作的复试，质量责任应由总承包单位负责。正确做法：1)总承包单位应对水泥的抗折强度、抗压强度、安定性、凝结时间进行复试；2)应进行了两组复试(袋装水泥复试不超过200t为一批)；3)项目的验证不能取代业主对其采购物资的质量责任。知识点解析：暂无解析30、事件三中，实行备案证明管理的材料还应有哪些?标准答案：还应有：钢材、水泥。知识点解析：暂无解析31、指出事件四中不妥之处，并分别说明正确做法。标准答案：不妥之处：1)总承包单位仅依据质量稳定、履约能力强的原则选择了建筑外墙金属窗、塑料窗生产厂家；2)仅进行了抗风压性能复试。正确做法：1)总承包单位应依据质量稳定、履约能力强、信誉高、价格有竞争力的原则选择建筑外墙金属窗、塑料窗生产厂家；2)应进行气密性、水密性、抗风压性能复试。知识点解析：暂无解析背景某装饰公司作为分包商实施某部委办公大楼的装饰装修工程，由于总承包的垂直提升设备急于退场，经监理工程师及总承包方同意，在第6层抢先砌筑完毕一间大会议室后将其设置为临时材料库房，提前将部分装饰装修材料倒运至临时库房存放。同一楼层其他部位此时正进行砌筑与抹灰施工。库房内楼面上堆放有水泥，由于瓷砖后进场，墙面瓷砖暂放在水泥上；木门套及复合木地板堆置另一侧墙边；吊顶用纸面石膏板整齐码放在木地板上面；墙面漆、木器漆置于库房中央；各种电线电缆置于油漆桶上码放整齐；铝合金窗框最后进场，门边靠墙竖立，玻璃窗扇靠窗框放置。施工过程中，发生如下事件：事件一：在各种材料进场过程中，监理要求每种材料均需进行到样复试，施工单位提出异议，认为只有部分材料需进行取样复试，并只需复试规范要求的相应项目。事件二：由于库房刚砌筑完毕，监理工程师提出放置在内的水泥很有可能受潮，要求降级使用。施工单位认为该批水泥进场时间不长，经查水泥出厂合格证上生产日期距检查日期正好2个月，远不到3个月，无须复试，可直接投入使用。问题32、背景某装饰公司作为分包商实施某部委办公大楼的装饰装修工程，由于总承包的垂直提升设备急于退场，经监理工程师及总承包方同意，在第6层抢先砌筑完毕一间大会议室后将其设置为临时材料库房，提前将部分装饰装修材料倒运至临时库房存放。同一楼层其他部位此时正进行砌筑与抹灰施工。库房内楼面上堆放有水泥，由于瓷砖后进场，墙面瓷砖暂放在水泥上；木门套及复合木地板堆置另一侧墙边；吊顶用纸面石膏板整齐码放在木地板上面；墙面漆、木器漆置于库房中央；各种电线电缆置于油漆桶上码放整齐；铝合金窗框最后进场，门边靠墙竖立，玻璃窗扇靠窗框放置。施工过程中，发生如下事件：事件一：在各种材料进场过程中，监理要求每种材料均需进行到样复试，施工单位提出异议，认为只有部分材料需进行取样复试，并只需复试规范要求的相应项目。事件二：由于库房刚砌筑完毕，监理工程师提出放置在内的水泥很有可能受潮，要求降级使用。施工单位认为该批水泥进场时间不长，经查水泥出厂合格证上生产日期距检查日期正好2个月，远不到3个月，无须复试，可直接投入使用。问题标准答案：答知识点解析：暂无解析33、本案例中，材料保管存在哪些问题?标准答案：临时材料库房中材料保管存在如下问题：1)材料混堆，没有分品种、型号分区堆放；2)所有材料需标志、标识清楚；3)新砌筑的临时库房，水泥等需有防潮的材料不应直接存放；4)油漆属易燃易爆物资，应明确标识，并在特定场所单独存放、专人负责，并有相应防护措施和应急措施；5)玻璃等易损、易碎材料要有恰当的保护，不应直接靠放于人员行走通道附近。6)可能超出了楼板规定的允许荷载。7)易燃、易爆材料不应堆放在楼层内。8)项目部没有材料保管意识，相关部门也没有尽到监管责任。知识点解析：暂无解析34、事件一中，施工单位的说法是否正确?本案例中所涉及材料中哪些需要强制复试?具体复试何项目?标准答案：事件一中，施工单位说法正确。本例中需强制复试的材料和具体复试项目分别为：1)水泥。复试项目：凝结时间、安定性、抗压强度；2)瓷砖。复试项目：放射性；3)复合木地板。复试项目：游离甲醛含量或游离甲醛释放量。知识点解析：暂无解析35、事件二中，分别判断监理单位和施工单位的说法是否正确?并就水泥质量问题的争议，给出正确的处理方式。标准答案：事件二中，监理单位的说法不正确，施工单位的说法也不正确。经查水泥出厂合格证上生产日期与检查日期相差不足3个月，虽未过期，但当对其质量存在争议时(由于环境潮湿)，应按如下方式处理：1)为了达到控制质量的目的，在抽取样品进行复试时应首先选取有疑问的样品，也可以由各方商定增加抽样数量；2)按规定允许进行加倍取样复试的，两次试验报告要同时保留；3)应在监理工程师全程参与下进行见证检测，见证取样和送检的比例不得低于有关技术标准中规定应取样数量的30％。知识点解析：暂无解析注册建造师一级建筑工程管理与实务（建筑工程项目施工管理）模拟试卷第3套一、单项选择题(本题共14题，每题1.0分，共14分。)1、关于布置仓库、堆场的说法，错误的是()。A、一般应接近使用地点，其纵向宜与现场临时道路平行B、尽可能利用现场设施装卸货C、货物装卸需要时间长的仓库应远离道路边D、存放危险品类的仓库离在建工程距离不小于12m标准答案：D知识点解析：存放危险品类的仓库应远离现场单独设置，离在建工程距离不小于15m，选项D错误。2、下列关于施工现场照明用电的说法，正确的是()。A、照明变压器采用自耦变压器B、易触及带电体场所的照明，电源采用36V电压C、人防工程施工照明，电源采用24V电压D、金属容器内的照明，电源采用24V电压标准答案：C知识点解析：照明变压器必须使用双绕组型安全隔离变压器，严禁使用自耦变压器。选项A错误。潮湿和易触及带电体场所的照明，电源电压不得大于24V，选项B错误。隧道、人防工程、高温、有导电灰尘、比较潮湿或灯具离地面高度低于2．5m等场所的照明．电源电压不得大于36V，选项C正确(24V不大于36V，满足要求)。特别潮湿场所、导电良好的地面、锅炉或金属容器内的照明，电源电压不得大于12V，选项D错误。3、关于配电箱与开关箱的设置，说法错误的是()。A、配电箱的电器安装板上必须分设N线端子板和PE线端子板B、N线端子板必须与金属电器安装板做电气连接C、进出线中的N线必须通过N线端子板连接D、金属箱门与金属箱体必须采用编织软铜线做电气连接标准答案：B知识点解析：配电箱的电器安装板上必须分设N线端子板和PE线端子板。N线端子板必须与金属电器安装板绝缘，PE线端子板必须与金属电器安装板做电气连接，选项B错误。4、手提式灭火器设置在挂钩、托架上或消防箱内，其顶部离地面高度应小于()m，底部离地面高度不宜小于()m。A、1．20，0．15B、1．20，0．10C、1．50，0．15D、1．50．0．10标准答案：C知识点解析：手提武灭火器设置在挂钩、托架上或消防箱内，其顶部离地面高度应小于1．50m，底部离地面高度不宜小于0．15m。5、冬期施工混凝土强度试件的留置除应符合现行标准规定外，还应增设与结构同条件养护试件，养护试件不应少于()组。A、1B、2C、3D、4标准答案：B知识点解析：冬期施工混凝土强度试件的留置应增设与结构同条件养护试件，养护试件不应少于2组。同条件养护试件应在解冻后进行试验。6、在无节奏流水施工中，通常用来计算流水步距的方法是()。A、累加数列错位相减取差值最大值B、累加数列错位相加取和值最小值C、累加数列对应相减取差值最大值D、累加数列对应相减取差值最小值标准答案：A知识点解析：在无节奏流水施工中，通常用来计算流水步距的方法是累加数列错位相减取大差法。7、基坑验槽的重点一般不选在()。A、柱基处B、墙角处C、承重墙下D、非承重墙下标准答案：D知识点解析：基坑验槽时，应重点观察柱基、墙角、承重墙下或其他受力较大部位。8、工程质量问题发生后，工程建设单位负责人接到报告后，应于()h内向事故发生地县级以上人民政府住房和城乡建设主管部门及有关部门报告。A、0．5B、1C、1．5D、2标准答案：B知识点解析：工程质量问题发生后，事故现场有关人员应当立即向工程建设单位负责人报告；工程建设单位负责人接到报告后，应于1h内向事故发生地县级以上人民政府住房和城乡建设主管部门及有关部门报告。9、施工现场经常性的安全检查方式不包括()。A、有关专业人员对现场某项专业安全问题或在施工生产过程中存在的比较系统性的安全问题进行的检查B、现场专(兼)职安全生产管理人员及安全值班人员每天例行开展的安全巡视、巡查C、作业班组在班前、班中、班后进行的安全检查D、现场项目经理、责任工程师及相关专业技术管理人员在检查生产工作同时进行的安全检查标准答案：A知识点解析：施工现场经常性的安全检查方武主要有：(1)现场专(兼)职安全生产管理人员及安全值班人员每天例行开展的安全巡视、巡查。(2)现场项目经理、责任工程师及相关专业技术管理人员在检查生产工作的同时进行的安全检查。(3)作业班组在班前、班中、班后进行的安全检查。10、脚手架定期检查的主要内容不包括()。A、杆件的设置和连接是否符合要求B、立杆的沉降和垂直度的偏差是否符合要求C、地基是否积水、底座是否松动D、安装的红色警示灯标准答案：D知识点解析：脚手架定期检查的主要内容：(1)杆件的设置与连接，连墙件、支撑、门洞桁架的构造是否符合要求。(2)地基是否积水，底座是否松动，立杆是否悬空，扣件螺栓是否松动。(3)高度在24m以上的双排、满堂脚手架，高度在20m以上的满堂支撑架，其立杆的沉降与垂直度的偏差是否符合技术规范要求。(4)架体安全防护措施是否符合要求。(5)是否有超载使用现象。11、在起吊荷载达到塔吊额定起重量的90％及以上时，应先将重物吊离地面()mm，然后进行检查，确认安全后方可继续起吊。A、200～300B、200～500C、300～500D、500～800标准答案：B知识点解析：在起吊荷载达到塔吊额定起重量的90％及以上时，应先将重物吊离地面200～500mm，然后进行检查，确认安全后方可继续起吊。12、按照建筑安装工程造价的构成，其他项目费用不包括()。A、暂列金额B、计日工C、总包服务费D、安全施工费标准答案：D知识点解析：其他项目费包括：暂列金额、暂估价、计日工、总承包服务费。13、某建设工程项目，业主与施工单位订立了施工合同，因业主提供的场地未能准备好，使工作A和工作B的作业时间分别延长了20天和10天，由此造成人工窝工80个工日，机械闲置30个台班。为保证施工质量，施工单位将工作C原设计尺寸扩大，使其作业时间增加了12天(TFA＝0，TFB＝30，TFC＝0)。下列说法不正确的是()。A、工作A可以索赔费用B、工作A可以索赔工期20天C、工作B不可以得到工期补偿D、工作C可以索赔工期标准答案：D知识点解析：工作A可以索赔费用和工期，因为其属于业主原因。工作B不可以得到工期补偿，因为工作B为非关键工作且TFB＝30，大干作业延长时间。工作C不可以索赔工期，因为工作C为施工单位自身原因。14、结构实体检验应由监理单位组织()实施。A、建设单位B、勘察单位C、施工单位D、设计单位标准答案：C知识点解析：结构实体检验应由监理单位组织施工单位实施，并见证实施过程。二、多项选择题(本题共11题，每题1.0分，共11分。)15、绿色施工“四节一环保”中的“四节”指()。标准答案：A,B,D,E知识点解析：绿色施工是指工程建设过程中，在保证质量、安全等基本要求的前提下，通过科学管理和技术进步，最大限度地节约资源，减少对环境负面影响，实现节能、节材、节水、节地和环境保护(“四节一环保”)的建筑工程施工活动。16、现场文明施工管理的主要内容包括()。标准答案：A,B,C,D知识点解析：现场文明施工管理的主要内容包括：(1)抓好项目文化建设。(2)规范场容，保持作业环境整洁卫生。(3)创造文明有序安全生产的条件。(4)减少对居民和环境的不利影响。17、根据工程项目管理的主要内容，项目管理信息系统通常包括()等子系统。标准答案：A,B,C,D知识点解析：根据工程项目管理的主要内容，项目管理信息系统通常包括：成本管理、进度管理、质量管理、材料及机械设备管理、合同管理、安全管理、文档资料管理等子系统。18、施工进度计划按编制对象的不同分为()。标准答案：A,B,C,D知识点解析：施工进度计划按编制对象的不同可分为：施工总进度计划、单位工程进度计划、分阶段(或专项工程)工程进度计划、分部分项工程进度计划四种。19、进度计划的调整的方法，一般包括()等。标准答案：A,B,C,E知识点解析：进度计划的调整，一般有以下几种方法：关键工作的调整；改变某些工作间的逻辑关系；剩余工作重新编制进度计划；非关键工作调整；资源调整。20、墙体节能工程使用的保温隔热材料，其()应符合设计要求。标准答案：A,B,D,E知识点解析：墙体节能工程使用的保温隔热材料，其导热系数、密度、抗压强度或压缩强度、燃烧性能应符合设计要求。21、下列属于“起重吊装检查评分表”中保证项目的有()。标准答案：A,B,E知识点解析：“起重吊装”检查评定保证项目应包括：施工方案、起重机械、钢丝绳与地锚、索具、作业环境、作业人员。一般项目应包括：起重吊装、高处作业、构件码放、警戒监护。22、关于模板工程安装要点的说法，正确的有()。标准答案：A,B,C,E知识点解析：跨度不小于4m的现浇钢筋混凝土梁、板，其模板应按设计要求起拱，选项D错误。23、关于合同签约之前所做工作的说法，正确的有()。标准答案：A,B知识点解析：发包方分支机构(项目部、未领取营业执照的分公司)不能对外签订合同，选项C错误。招标工程的合同价款由发包人、承包人依据中标通知书中的中标价格在协议书内约定。非招标工程的合同价款由发包人、承包人依据工程预算在协议书内约定。当事人就同一建设工程另行订立的建设工程施工合同与经过备案的中标合同实质性内容不一致的，应当以备案的中标合同作为结算工程价款的依据，选项D错误。采用固定价格必须把风险范围约定清楚，选项E错误。24、承包人提出建设工程施工合同的索赔必须满足的前提条件有()。标准答案：B,C,D知识点解析：索赔的成立，应该同时具备以下三个前提条件：(1)与合同对照，事件已造成了承包人工程项目成本的额外支出或直接工期损失。(2)造成费用增加或工期损失的原因，按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任。(3)承包人按合同规定的程序和时间提交索赔意向通知和索赔报告。以上三个条件必须同时具备，缺一不可。25、塔式起重机按固定方式进行分类可分为()。标准答案：B,C,D知识点解析：塔式起重机按固定方式划分为固定式、轨道式、附墙式、内爬式。注册建造师一级建筑工程管理与实务（建筑工程项目施工管理）模拟试卷第4套一、单项选择题(本题共12题，每题1.0分，共12分。)1、当计算工期不能满足合同要求时，应首先压缩()的持续时间。A、关键工作B、非关键工作C、总时差最长的工作D、持续时间最长的工作标准答案：A知识点解析：暂无解析2、在工程网络计划的执行过程中，如果需要判断某工作进度偏差对总工期是否造成影响，应根据()的差值确定。A、时差与进度偏差B、总时差与进度偏差C、自由时差与总时差D、自由时差与进度偏差标准答案：B知识点解析：暂无解析3、在网络计划工期优化过程中，当出现多条关键线路时，在考虑对质量、安全影响的基础上，优先选择的压缩对象应是各条关键线路上()。A、直接费用率之和最小的工作组合，而压缩后的工作可能变为非关键工作。B、直接费用率之和最小的工作组合，且压缩后的工作仍然是关键工作。C、直接费之和最小的工作组合，而压缩后的工作可能变为非关键工作。D、直接费之和最小的工作组合，且压缩后的工作仍然是关键工作。标准答案：B知识点解析：压缩直接费用率之和最小的工作组合，则赶工费用最低。如果压缩后工作可能变为非关键工作，则虽然压缩了该工作的持续时间，但却不一定能达到调整总工期的目的。4、如果把进度偏差与投资偏差联系起来，则进度偏差可表示为()与已完工程计划投资的差异。A、拟完工程计划投资B、已完工程实际投资C、未完工程计划投资D、已完工程计划投资标准答案：A知识点解析：暂无解析5、实际进度前锋线是用()进行进度检查的。A、横道进度计划B、里程碑计划C、时标网络计划D、搭接网络计划标准答案：C知识点解析：暂无解析6、在工程网络计划的工期优化过程中，在缩短工作持续时间对质量和安全影响不大的情况下，应选择的压缩对象是()的关键工作。A、持续时间最长且资源消耗最少B、缩短持续时间所需增加费用最少C、持续时间最长且有充足备用资源D、资源消耗少从而使直接费用最少标准答案：B知识点解析：暂无解析7、在网络计划的工期优化过程中，缩短持续时间的工作应是()。A、直接费用率最小的关键工作B、直接费用率最大的关键工作C、直接费用率最小的非关键工作D、直接费用率最大的非关键工作标准答案：A知识点解析：暂无解析8、工程网络计划资源优化的目的之一是为了寻求()。A、资源均衡使用条件下的最短工期安排B、工程总成本最低条件下的资源均衡安排C、资源使用量最少条件下的合理工期安排D、工期固定条件下的资源均衡安排标准答案：D知识点解析：暂无解析9、当工程网络计划中某项工作的实际进度偏差影响到总工期，必须通过缩短某些工作的持续时间调整进度计划时，这些工作是指()的可被压缩的工作。A、关键线路和超过计划工期的非关键线路上B、关键线路上资源消耗量比较少C、关键线路上持续时间比较长D、施工工艺及采用技术比较简单标准答案：A知识点解析：暂无解析10、应用S曲线比较法时，通过比较实际进度S曲线和计划进度S曲线，可以()。A、表明实际进度是否匀速开展B、表明对工作总时差的利用情况C、预测偏差对后续工作及工期的影响D、得到工程项目实际超额或拖欠的任务量标准答案：D知识点解析：暂无解析11、当利用S形曲线进行实际进度与计划进度比较时，如果检查日期实际进展点落在计划S形曲线的右侧，则该实际进展点与计划S形曲线的水平距离表示工程项目()。A、实际进度超前的时间B、实际超额完成的任务量C、实际进度拖后的时间D、实际拖欠的任务量标准答案：C知识点解析：横坐标表示时间，实际进度点位于计划S曲线右侧，则同一任务量刻度上计划完成时间比实际完成时间短，其水平距离表示进度拖后的时间。12、当采用S曲线比较法时，如果实际进度点位于计划S曲线的右侧，则该点与计划S曲线的垂直距离表明实际进度比计划进度()。A、超前的时间B、拖后的时间C、超额完成的任务量D、拖欠的任务量标准答案：D知识点解析：纵坐标表示任务量，实际进度点位于计划S曲线右侧，则同一时间刻度上计划完成工程量比实际完成多，垂直距离表示两者的差额。二、多项选择题(本题共13题，每题1.0分，共13分。)13、关于项目施工进度计划编制步骤的说法，正确的有()。标准答案：B,C,D知识点解析：项目施工进度计划针对单位工程或专项工程进行编制，A选项为总进度计划的编制步骤之一，故不正确；单位工程进度计划编制时，确定的持续时间应以施工过程、施工段或施工层为单位，故E选项也不正确。14、下列进度计划中，宜优先采用网络图表示的有()。标准答案：A,D,E知识点解析：施工总进度计划可采用网络图或横道图表示，并附必要说明，宜优先采用网络计划。单位工程施工进度计划一般工程用横道图表示即可，对于工程规模较大、工序比较复杂的工程宜采用网络图表示，通过对各类参数的计算，找出关键线路，选择最优方案。15、相比其他类型网络计划，双代号时标网络计划的突出优点有()。标准答案：B,C,E知识点解析：所有类型的网络计划都可以确定工期、确定工作的开始和完成时间，故选项AD不正确。16、关于双代号时标网络计划与横道计划特点的说法，正确的有()。标准答案：C,D,E知识点解析：暂无解析17、关于施工总进度计划作用的说法，正确的有()。标准答案：A,C,E知识点解析：暂无解析18、关于施工总进度计划特点的说法，正确的有()。标准答案：B,C知识点解析：暂无解析19、下列文件中，属单位工程进度计划应包括的内容有()。标准答案：A,D,E知识点解析：选项BC属单位工程进度计划的编制依据。20、施工进度计划的检查方法主要有()。标准答案：A,B,D,E知识点解析：暂无解析21、在工程网络计划的执行过程中，当某项工作进度出现偏差后，需要调整原进度计划的情况有()。标准答案：A,C,E知识点解析：暂无解析22、对照网络计划检查进度偏差时，出现的下列情况中，必须调整进度计划的情况有()。标准答案：A,B知识点解析：暂无解析23、关于施工进度计划的调整方式的说法，正确的有()。标准答案：A,C,D,E知识点解析：暂无解析24、关于选择工期一成本调整对象原则的说法，正确的有()。标准答案：A,B,E知识点解析：暂无解析25、对工程网络计划进行优化，其目的使该工程()。标准答案：B,C,E知识点解析：暂无解析注册建造师一级建筑工程管理与实务（建筑工程项目施工管理）模拟试卷第5套一、单项选择题(本题共10题，每题1.0分，共10分。)1、施工现场危险品与易燃品存放距离不得少于()m。A、30B、60C、90D、120标准答案：A知识点解析：暂无解析2、施工期间最高气温超过30℃时，现场拌制砂浆使用完毕时间是()h内。A、2．0B、2．5C、3．0D、4．0标准答案：A知识点解析：暂无解析3、工程网络计划的计划工期应()。A、等于要求工期B、等于计算工期C、不超过要求工期D、不超过计算工期标准答案：C知识点解析：暂无解析4、在某工程双代号时标网络计划中，除了以终点节点为完成节点的工作外，工作箭线上的波形线表示()。A、工作的总时差B、工作的持续时间C、工作与其紧前工作之间的时间间隔D、工作与其紧后工作之间的时间间隔标准答案：D知识点解析：暂无解析5、关于砌体工程施工质量的说法，正确的是()。A、混凝土小砌块砌体水平灰缝的砂浆饱满度，按净面积计算不得低于80％B、小砌块应底面朝上反砌于墙上，且应对孔错缝搭砌，搭接长度不应小于60mmC、采用轻质材料砌筑填充墙时，墙底部的普通砖或混凝土坎台高度不宜小于150mmD、砌筑砂浆应随拌随用，施工期间气温不超过30℃时应在3h内使用完毕标准答案：D知识点解析：《砌体结构工程施工质量验收规范》GB50203—2011第4．0．10条规定：现场拌制的砂浆应随拌随用，拌制的砂浆应在3h内使用完毕；当施工期间最高气温超过30℃时，应在2h内使用完毕。预拌砂浆及蒸压加气混凝土砌块专用砂浆的使用时间应按照厂家提供的说明书确定。6、落地式钢管脚手架工程，应单独编制安全专项施工方案的高度是()m。A、6B、8C、12D、24标准答案：D知识点解析：暂无解析7、对高度在24m以上的双排脚手架，与建筑可靠连接的形式是采用()。A、刚性连墙件B、柔性连墙件C、刚性或柔性连墙件D、拉筋和顶撑配合使用的连墙方式标准答案：A知识点解析：暂无解析8、某建筑工程，在地基基础土方回填过程中，承包人未通知发包人验收情况下即进行了土方回填。事后，发包人要求对已经隐蔽的部位重新进行剥露检查，检查发现质量符合要求，在此情况下，所发生的费用应由()承担，并承担工期延误的责任。A、发包人B、承包人C、发包人和承包人共同D、监理单位标准答案：B知识点解析：暂无解析9、工程实施过程中出现不可抗力事件导致的费用，关于发、承包双方承担的说法，错误的是()。A、工程修复费用由发包人承担，工程清理费用由承包人承担B、发包人、承包人人员的伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用C、承包人的施工机械设备损坏及停工损失，由承包人承担D、停工期间承包人应发包人要求留在施工现场的必要管理人员及保卫人员的费用，由发包人承担标准答案：A知识点解析：《建设工程施工合同(示范文本)》GF—2017—0201规定：“承包人在停工期间按照发包人要求照管、清理和修复工程的费用由发包人承担”。10、分部工程的验收应由()来组织。A、项目经理B、项目总工程师C、监理工程师D、总监理工程师标准答案：D知识点解析：暂无解析二、多项选择题(本题共16题，每题1.0分，共16分。)11、架空线路敷设的基本要求有()。标准答案：B，D，E知识点解析：暂无解析12、施工现场选择水源的基本原则是()。标准答案：B，C，E知识点解析：暂无解析13、下列施工现场灭火器的设置要求说法正确的有()。标准答案：A，B，E知识点解析：暂无解析14、通常情况下，钢筋复试的内容有()。标准答案：A，B，C，D知识点解析：暂无解析15、通常情况下，水泥复试的内容有()。标准答案：A，B，C，D知识点解析：暂无解析16、建筑外墙金属窗、塑料窗复试的内容有()。标准答案：A，B，C知识点解析：暂无解析17、施工BIM模型应包括()。标准答案：A，D，E知识点解析：暂无解析18、关于成倍节拍流水施工特点的说法，错误的有()。标准答案：A，B，D，E知识点解析：成倍节拍流水施工的特点：同一施工过程在各个施工流水段上的流水节拍彼此相等，不同施工段上的流水节拍之间存在一个最大公约数。流水步距等于各个流水节拍的最大公约数。每个专业工作队都能连续作业，施工过程间都没有间歇时间。专业工作队数目大于施工过程数目。19、某工程双代号网络计划如下图所示，图中已标出每项工作的最早开始时间和最迟开始时间，该计划表明()。标准答案：A，B，C知识点解析：暂无解析20、相比其他类型网络计划，双代号时标网络计划的突出优点有()。标准答案：B，C，E知识点解析：所有类型的网络计划都可以确定工期、确定工作的开始和完成时间，故选项A、D不正确。21、关于建设单位可以书面授权材料取样和送检见证人的单位是()。标准答案：A，C知识点解析：暂无解析22、使用前，必须按照产品说明书及有关焊接工艺的规定进行烘焙的有()。标准答案：A，B，D，E知识点解析：焊条、焊剂、药芯焊丝、电渣焊熔嘴和焊钉用的瓷环等在使用前，必须按照产品说明书及有关焊接工艺的规定进行烘焙。焊丝主要有三种，即轧制类、铸造类、药芯类，只有药芯类焊丝在使用前需进行烘焙，而不是所有焊丝均需要烘焙，故选项C不正确。23、以工程量清单计价方式投标时，不得作为竞争性费用的有()。标准答案：B，C，E知识点解析：暂无解析24、成本核算的方法有()。标准答案：A，D知识点解析：暂无解析25、不适宜铲运机工作情况的有()。标准答案：C，D，E知识点解析：暂无解析26、建筑工程分项工程质量验收合格的规定有()。标准答案：A，B知识点解析：暂无解析注册建造师一级建筑工程管理与实务（建筑工程项目施工管理）模拟试卷第6套一、单项选择题(本题共7题，每题1.0分，共7分。)1、架空线路敷设的基本要求()。A、施工现场架空线必须采用绝缘铜线B、施工现场架空线必须采用绝缘导线C、施工现场架空线必须采用绝缘铝线D、施工现场架空线必须采用绝缘铜绞线标准答案：B知识点解析：暂无解析2、施工作业人员如发生法定传染病、食物中毒或急性职业中毒时，必须要在()h内向所在地建设行政主管部门和卫生防疫等部门报告。A、0．5B、1．0C、1．5D、2．0标准答案：D知识点解析：暂无解析3、现场试验的见证人员通常应为()的人员。A、设计单位B、监理单位C、勘察单位D、施工单位标准答案：B知识点解析：暂无解析4、在工程网络计划中，某工作的最迟完成时间与其最早完成时间的差值是()。A、该工作的自由时差B、该工作的总时差C、该工作的持续时间D、该工作与其紧后工作之间的时间间隔标准答案：B知识点解析：暂无解析5、下列安全检查评分表中，没有设置保证项目的是()。A、施工机具检查评分表B、施工用电检查评分表C、模板支架检查评分表D、文明施工检查评分表标准答案：A知识点解析：暂无解析6、对于不需要进行合格分供方审批的一般材料，必须签订合同时的采购最小金额是()。A、5万元(含5万元)以上B、5万元(不含5万元)以上C、10万元(含10万元)以上D、10万元(不含10万元)以上标准答案：A知识点解析：暂无解析7、下列材料中，严禁使用在钢筋混凝土结构中的是()。A、含氟化物的水泥B、含氟化物的外加剂C、含氯化物的水泥D、含氯化物的外加剂标准答案：C知识点解析：预应力混凝土结构、钢筋混凝土结构中，严禁使用含氯化物的水泥。预应力混凝土结构中严禁使用含氯化物的外加剂；钢筋混凝土结构中，当使用含有氯化物的外加剂时，混凝土中氯化物的总含量必须符合现行国家标准的规定。二、多项选择题(本题共7题，每题1.0分，共7分。)8、下列检验项目中，属于混凝土结构实体质量检测项目的有()。标准答案：B，D知识点解析：暂无解析9、关于材料检验的说法，正确的有()。标准答案：A，B，D，E知识点解析：暂无解析10、基坑(槽)验槽时，如有异常部位，必须会同处理的单位有()。标准答案：A，B知识点解析：暂无解析11、关于工程质量问题的说法，正确的有()。标准答案：A，B，C，D知识点解析：暂无解析12、关于防护栏杆设置的说法，正确的有()。标准答案：A，B，D知识点解析：暂无解析13、构成房屋工程造价的是()。标准答案：A，B，C，D知识点解析：暂无解析14、对一、二级抗震等级钢筋混凝土结构中钢筋分项质量验收，下列说法中正确的有()。标准答案：D，E知识点解析：选项A为不应小于1．25；选项B为不应大于1．3；最大力下伸长率不应小于9％的规定只针对抗震钢筋，通常是HRB335E、HRB400E、HRB500E、HRBF400E或HRBF500E钢筋，而非光圆钢筋，故选项C不正确。三、案例分析题(本题共14题，每题1.0分，共14分。)背景已知某工程的网络计划中相关资料如下表所示。问题15、根据上表中相关资料绘制网络图；标准答案：绘制网络图如下：知识点解析：暂无解析16、计算总工期，以及网络图中各工作的六个时间参数(ES、EF、LS、LF、TF、FF)；标准答案：计算各工作时间参数：总工期T=55。1、)计算各工作的ES、EF：ESA=0，EFA=22；ESB=0，EFB=10；ESE=0，EFE=15；ESC=15，EFC=28；ESF=15，EFF=32；ESG=15，EFG=30；ESH=32，EFH=38；ESI=32，EFI=43；ESK=32，EFK=52；ESD=38，EFD=46；ESJ=43，EFJ=55。2)计算各工作的LS、LF：LFJ=55，LSJ=43；LFD=55，LSD=47；LFK=55，LSK=35；LFI=43，LSI=32；LFH=43，LSH=37；LFG=32，LSG=17；LFF=32，LSF=15；LFC=43，LSC=30；LFE=15，LSE=0；LFB=15，LSB=5；LFA=43，LSA=21。3)计算各工作的TF、FF：TFA=LSA—ESA=21—0=21，FFA=min(ESJ，ESD)—EFA=38—22=16；TFB=LSB—ESB=5—0=5，FFB=min(ESC，ESF)—EFB=15—10=5；TFC=LSC—ESC=30—15=15，FFC=min(ESJ，ESD)—EFC=38—28=10；TFD=LSD—ESD=47—38=9，FFD=T—EFD=55—46=9；TFE=LSE—ESE=0—0=0，FFE=min(ESC，ESF，ESG)—EFE=15—15=0；TFF=LSF—ESF=15—15=0，FFE=min(ESH，ESI，ESK)—EFF=32—32=0；TFG=LSG—ESG=17—15=2，FFG=min(ESH，ESI，ESK)—EFG=32—30=2；TFH=LSH—ESH=37—32=5，FFH=min(ESJ，ESD)—EFH=38—38=0；TFJ=LSJ—ESJ=32—32=0，FFI=ESJ—EFI=43—43=0；TFJ=LSJ—ESJ=43—43=0，FFI=T—EFJ=55—55=0；TFK=LSK—ESK=35—32=3，FFK=T—EFK=55—52=3。知识点解析：暂无解析17、找出关键线路，并在图中用双箭线标明。标准答案：关键线路：E→F→I→J(或①→②→③→④→⑥→⑦)。知识点解析：暂无解析背景某单项工程，按如下进度计划网络图组织施工：原计划工期是170d，在第75天进行的进度检查时发现：工作A已全部完成，工作B刚刚开工。由于工作B是关键工作，所以它拖后15d，将导致总工期延长15d完成。本工程各工作相关参数见下表：问题18、为使本单项工程仍按原工期完成，则必须赶工，调整原计划，问应如何调整原计划，既经济又保证整修工作能在计划的170d内完成，并列出详细调整过程。标准答案：目前总工期拖后15d，此时的关键线路：B→D→H。1)其中工作B赶工费率最低，故先对工作B持续时间进行压缩。工作B压缩5d，因此增加费用为：5×200=1000元；总工期为：185—5=180d；关键线路：B→D→H。2)剩余关键工作中，工作D赶工费率最低，故应对工作D持续时间进行压缩。工作D压缩的同时，应考虑与之平等的各线路，以各线路工作正常进展均不影响总工期为限。故工作D只能压缩5d，因此增加费用为5×300=1500元。总工期为：180—5=175d。关键线路：B→D→H和B→C→F→H两条。3)剩余关键工作中，存在三种压缩方式：①同时压缩工作C、工作D；②同时压缩工作F、工作D；③压缩工作H。同时压缩工作C和工作D的赶工费率最低，故应对工作C和工作D同时进行压缩。工作C最大可压缩天数为3d，故本次调整只能压缩3d，因此增加费用为：3×100+3×300=1200元：总工期为：175—3=172d；关键线路：B→D→H和B→C→F→H两条。4)剩下压缩方式中，压缩工作H赶工费率最低，故应对工作H进行压缩。工作F压缩2d，因此增加费用为2×420=840元；总工期为：172—2=170d。5)通过以上工期调整，工作仍能按原计划的170d完成。知识点解析：暂无解析19、试计算经调整后，所需投入的赶工费用。标准答案：所需投入的赶工费为：1000+1500+1200+840=4540元。知识点解析：暂无解析20、重新绘制调整后的进度计划网络图，并列出关键线路(关键工作表示法)。标准答案：调整后的进度计划网络图如下所示：其关键线路(关键工作法表示)为：A→B→D→H和A→B→C→F→H。知识点解析：暂无解析背景某宾馆大堂改造装修工程，考虑到施工范围和施工内容较为明确，工期较短，业主与承包商根据《建设工程施工合同(示范文本)》GF—2017—0201签订了固定总价合同。消防系统工程改造内容工程量目前无法确定，合同中约定此部分暂估价为120万元，同时合同约定消防工程由业主指定的某安装公司完成。工程施工过程中发生如下事件：事件一：最终消防工程根据实际完成工程量计算价款为146万元，承包商提出追加结算差额，但业主认为既然是固定总价合同，不应追加合同价款。事件二：设计采用地热辐射采暖，在施工过程中，所有施工过程均由现场监理旁站验收。地采暖工程接近完工前，业主工程师要求对某区域房间地采暖重新剥离检查防潮层和绝热层。承包商认为施工过程经监理工程师旁站监理并验收合格，需业主承诺补偿重新检验发生的一切费用、并延长由此影响的工期，才能配合业主再次剥离检验的要求。但业主认为可以随时提出重新检验的要求。问题21、本案例中项目采用固定总价合同方式是否妥当?并说明理由。标准答案：本案工程采用固定总价合同形式恰当。因为本案工程工程量不大，工期短，施工范围和承包内容明确，所以采用固定总价合同形式相对来说对双方风险都比较小。知识点解析：暂无解析22、事件一中，承包单位要求消防工程按照146万元结算是否妥当?并说明理由。标准答案：消防分包工程应按照146万元结算。因为，在固定价格的承包范围内由于消防工程工程量不确定所以暂以120万元计算，最终工程量按照实际工程量予以调整，此为固定总价合同的价款风险调整因素。知识点解析：暂无解析23、事件二中，业主提出重新检验的要求是否合理?并说明理由。标准答案：事件二中，业主重新检验的要求合理。理由：根据《建设工程施工合同(示范文本)》GF—2017—0201，无论监理工程师是否进行验收，当发包人或监理人要求对已经隐蔽的工程重新检验时，承包人应按要求进行剥离或开孔，并在检验后重新覆盖或修复。知识点解析：暂无解析24、事件二中，承包商关于补偿费用和工期的说法是否合理?并给出理由。标准答案：事件二中，承包商关于补偿费用和工期的说法不合理。理由：如再次检验合格，则由发包人承担由此发生的全部追加合同价款，赔偿承包人损失，并相应顺延工期。如再次检验结果不合格，则由承包人承担发生的全部费用，工期不予顺延。知识点解析：暂无解析背景某施工单位通过竞标获得了某工程项目。甲、乙双方签订了有关工程价款的合同，其中包含如下主要内容：(1)工程造价为800万元，主要材料费占施工产值的比重为70％；(2)预付备料款为工程造价的25％；(3)工程进度逐月计算；(4)工程保修金为工程造价的5％，从逐月工程款中扣除，待保修期满后一次性返还；(5)材料价差调整按规定进行，最后实际上调各月均为10％，竣工结算时一次性支付。各月完成的实际产值如下表所示：竣工验收时，发现原合同中未约定工程保修年限，甲方经与乙方协商，双方同意按相关规定中的最低保修年限作为本合同的保修年限执行。问题25、该工程的预付款、起扣点为多少(精确到小数点后两位)?标准答案：预付款为：800×25％=200万元；起扣点为：800—200／70％=514．29万元。知识点解析：暂无解析26、该工程2～4月，每月拨付的工程款是多少?累计工程款多少?标准答案：二月拨付工程款：130×(1—5％)=123．50万元；累计工程款：80×(1—5％)+123．5=199．50万元；三月拨付工程款：215×(1—5％)=204．25万元；累计工程款：199．50+204．25=403．75万元；四月完成产值180万元，扣除质保金后为180×(1—5％)=171万元，403．75+171=574．75＞514．29，应从4月开始回扣预付款；则四月拨付工程款为：171—(574．75—514．29)×70％=128．68万元；累计工程款为403．75+128．68=532．43万元。知识点解析：暂无解析27、5月份办理工程竣工结算时，该工程总造价是多少?竣工结算时，甲方应付的工程尾款是多少?标准答案：经过材料调整价差后，该工程总造价为：800+800×70％×10％=856万元；竣工结算时，甲方应付工程尾款为：856—(856×5％)—200—532．43=80．77万元。知识点解析：暂无解析28、试给出本工程基础、主体结构、防水、装饰装修、给水排水工程等的合理保修年限各为多少?标准答案：本工程基础、主体结构工程保修年限为：该工程设计文件规定的合理使用年限；防水工程保修年限为：5年；装饰装修工程保修年限为：2年；给排水工程保修年限为：2年。知识点解析：暂无解析注册建造师一级建筑工程管理与实务（建筑工程项目施工管理）模拟试卷第7套一、单项选择题(本题共14题，每题1.0分，共14分。)1、关于施工总平面图设计要点的说法，错误的是()。A、施工现场宜考虑设置两个以上大门B、布置塔吊时。应考虑其覆盖范围、可吊构件的重量以及构件的运输和堆放C、存放危险品类的仓库离在建工程距离不小于15mD、主干道宽度双行道不小于4m标准答案：D知识点解析：主干道宽度单行道不小于4m，双行道不小于6m，选项D错误。2、下列施工场所中，施工照明电源电压不得大于12v的是()。A、隧道B、人防工程C、锅炉内D、高温场所标准答案：C知识点解析：特别潮湿场所、导电良好的地面、锅炉或金属容器内的照明，电源电压不得大于12V。3、临时室外消防给水干管的直径不应小于()mm，消火栓间距不应大于()m。A、75，100B、75，120C、100，100D、100，120标准答案：D知识点解析：临时室外消防给水干管的直径不应小于100mm，消火栓间距不应大于120m。4、节材与材料资源利用技术要点中，力争工地临建房、临时围挡材料的可重复使用率达到()。A、30％B、50％C、70％D、90％标准答案：C知识点解析：节材与材料资源利用技术要点中，力争工地临建房、临时围挡材料的可重复使用率达到70％。5、同一天内，如果()发生变化，需重新办理动火审批手续。A、动火地点B、焊接人员C、焊接工艺D、看火人标准答案：A知识点解析：动火证当日有效，如动火地点发生变化，则需重新办理动火审批手续。6、外墙保温工程冬季施工期间以及完工后()h内，基层及环境空气温度不应低于()℃。A、12，－5B、24，5C、12，5D、24，5标准答案：D知识点解析：外墙外保温工程施工期间以及完工后24h内，基层及环境空气温度不应低于5℃。7、组织流水施工时，流水步距是指()。A、第一个专业队与其他专业队开始施工的最小间隔时间B、第一个专业队与最后一个专业队开始施工的最小间隔时间C、相邻的专业队进入流水作业的时间间隔D、相邻的专业队相继结束施工的最大间隔时间标准答案：C知识点解析：组织流水施工时，流水步距是指两个相邻的专业队进入流水作业的时间间隔。8、在工程网络计划执行过程中，若某项工作比原计划拖后，而未超过该工作的自由时差，则()。A、不影响总工期，影响后续工作B、不影响后续工作，影响总工期C、对总工期及后续工作均不影响D、对总工期及后续工作均有影响标准答案：C知识点解析：工作自由时差，是指在不影响其所有紧后工作最早开始的前提下，本工作可以利用的机动时间。未超过该工作的自由时差。对后续工作和总工期均不影响。9、施工总进度计划一般在()领导下进行编制。A、项目经理B、项目总工C、公司技术负责人D、总承包企业的总工程师标准答案：D知识点解析：施工总进度计划一般在总承包企业的总工程师领导下进行编制。10、下列不属于施工项目质量计划主要内容的是()。A、编制依据、项目概况B、质量方针、组织机构C、人员需求及资源配置D、质量管理和技术措施标准答案：B知识点解析：项目质量计划的主要内容：编制依据；项目概况；质量目标和要求；质量管理组织和职责；人员、技术、施工机具等资源的需求和配置；场地、道路、水电、消防、临时设施规划；影响施工质量的因素分析及其控制措施；进度控制措施；施工质量检查、验收及其相关标准；突发事件的应急措施；对违规事件的报告和处理；应收集的信息及传递要求；与工程建设有关方的沟通方式；施工管理应形成的记录；质量管理和技术措施；施工企业质量管理的其他要求。11、事故报告后出现新情况，以及事故发生之日起()d内伤亡人数发生变化的，应当及时补报。A、20B、30C、40D、50标准答案：B知识点解析：事故报告后出现新情况，以及事故发生之日起30d内伤亡人数发生变化的，应当及时补报。12、使用测量工具对施工现场的一些设施、装置进行实测实量主要是指()。例如：对脚手架各种杆件间距的测量；对现场安全防护栏杆高度的测量；对电气开关箱安装高度的测量；对在建工程与外电边线安全距离的测量等。A、“量”B、“听”C、“问”D、“测”标准答案：A知识点解析：“量”主要是指使用测量工具对施工现场的一些设施、装置进行实测实量。例如：对脚手架各种杆件间距的测量；对现场安全防护栏杆高度的测量；对电气开关箱安装高度的测量；对在建工程与外电边线安全距离的测量等。13、基坑(槽)开挖时，两人操作间距应大于()m，多台挖土机间距应大于()m。A、2．0，10B、10，2．0C、2．5，10D、10，2．5标准答案：C知识点解析：基坑(槽)开挖时，两人操作间距应大于2．5m。多台机械开挖，挖土机间距应大于10m。14、停层平台口应设置高度不低于()m的楼层防护门，并应设置防外开装置。A、1．20B、1．60C、1．80D、1．90标准答案：C知识点解析：停层平台口应设置高度不低于1．80m的楼层防护门，并应设置防外开装置。二、多项选择题(本题共11题，每题1.0分