2024版配电安装施工合同

2024版配电安装施工合同合同编号：__________合同各方：名称：__________地址：__________联系人：__________联系电话：__________名称：__________地址：__________联系人：__________联系电话：__________一、工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程内容：__________1.4工程规模：__________1.5工程预算：__________二、合同价格及支付方式2.1合同总价：__________2.2支付方式：__________2.3支付进度：__________2.4支付条件：__________三、施工期限3.1施工期限：__________3.2延期条款：__________四、施工质量标准4.1施工质量标准：__________4.2质量保证：__________五、合同的履行5.1施工方的义务：__________5.2业主的义务：__________六、违约责任6.1违约责任：__________6.2赔偿方式：__________七、争议解决7.1争议解决方式：__________7.2争议解决地点：__________八、其他条款8.1不可抗力：__________8.2合同的变更和解除：__________8.3保密条款：__________8.4合同的生效、修改和终止：__________九、合同的签署本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，双方各执一份。甲方（业主）：__________乙方（施工方）：__________签订日期：__________一、附件列表：1.配电安装施工图纸2.工程预算明细表3.施工方案和技术要求4.施工人员名单和资质证明5.工程质量保证书6.施工进度计划表7.付款凭证和收据8.变更和解除合同的书面协议二、违约行为及认定：1.施工方未按照合同约定的时间完成工程，视为违约。2.施工方未按照合同约定的质量标准完成工程，视为违约。3.业主未按照合同约定的时间支付款项，视为违约。4.业主未提供施工所需的场地、资料等，导致施工方无法按时完成工程，视为违约。5.双方在合同履行过程中发生争议，未能通过协商解决的，可向合同约定的争议解决地点提起诉讼。三、法律名词及解释：1.甲方：指合同中的业主方，承担合同约定的权利和义务。2.乙方：指合同中的施工方，承担合同约定的权利和义务。3.合同总价：指双方约定的工程总造价，包括工程设计、施工、材料采购等费用。4.施工期限：指双方约定的工程完成时间，自工程开工之日起至工程竣工交付之日止。5.质量保证：指施工方对工程质量承担的保证责任，包括工程保修、质量修复等。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：协商调整施工计划，确保工程按时完成。如有必要，可按照合同约定索赔违约金。2.工程质量问题：及时提出质量问题，要求施工方整改。如施工方拒绝整改或整改不达标，可向其索赔损失。3.付款争议：查看合同约定的付款条款，提供相应的付款凭证和收据。如仍有争议，可协商解决或依法向法院提起诉讼。4.不可抗力事件：根据合同约定的不可抗力条款，协商调整合同履行期限或金额。5.合同变更和解除：双方签订书面协议，明确变更或解除合同的事由、范围和责任。五、所有应用场景：1.适用于各类建筑物的配电安装工程。2.适用于新建、改建、扩建的配电安装项目。3.适用于政