基础设施建设施工合同(2024版)

基础设施建设施工合同(2024版)合同编号：__________基础设施建设施工合同（2024版）甲方：__________地址：__________联系人：__________联系电话：__________乙方：__________地址：__________联系人：__________联系电话：__________鉴于甲方为项目业主，拥有项目所有权，并同意将项目的施工任务委托给乙方，乙方愿意承担该项目的施工任务，经双方友好协商，达成如下协议：第一条项目概述1.1项目名称：__________1.2项目地点：__________1.3项目内容：__________第二条合同范围与内容2.1乙方应按甲方的要求，完成项目的施工任务，包括但不限于：（1）施工图纸及施工方案的编制；（2）施工过程中的质量、安全、进度等方面的控制；（3）施工所需材料、设备、人员的组织与管理；（4）施工现场的清理及环保工作；（5）办理施工过程中所需的各种手续和证件；（6）提供施工过程中的技术支持和服务。2.2乙方应保证施工质量，确保项目达到设计要求和验收标准。第三条合同价格与支付3.1合同总价：__________元（大写：_______________________元整）。3.2支付方式：（1）合同签订后，甲方支付乙方合同总价的一定比例作为预付款；（2）施工过程中，甲方根据乙方的进度支付相应的进度款；（3）工程验收合格后，甲方支付乙方剩余的合同款项。第四条工期4.1项目计划工期：__________天。4.2乙方应按约定的工期完成施工任务，如有特殊情况需延长工期，应提前向甲方提出申请，并经甲方同意后方可延长。第五条质量与验收5.1乙方应严格按照设计图纸、施工规范和验收标准进行施工，确保工程质量。5.2工程验收分为初步验收和最终验收，验收合格后，甲方应出具验收报告。5.3乙方应对验收过程中发现的问题进行整改，直至达到甲方要求。第六条违约责任6.1乙方未按约定工期完成施工任务的，应按逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：违约金=合同总价×逾期天数×日违约金比例。6.2乙方施工质量不符合约定要求的，甲方有权要求乙方重新施工，直至达到约定要求。6.3若乙方在施工过程中发生安全事故，造成人员伤亡和财产损失的，由乙方承担全部责任。第七条争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。第八条其他约定8.1合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为__________年。8.2合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________签订日期：__________年__________月__________日一、附件列表：1.施工图纸及施工方案2.设计说明书3.施工规范和验收标准4.验收报告5.安全事故调查报告6.相关许可证和资质证书7.支付凭证8.合同变更协议二、违约行为及认定：1.未按约定工期完成施工任务的认定：逾期天数超过合同约定的宽容期限。2.施工质量不符合约定要求的认定：验收不合格，未达到设计要求和验收标准。3.安全事故的认定：发生人员伤亡和财产损失的事件。三、法律名词及解释：1.基础设施建设施工合同：指甲方作为项目业主，与乙方就某项基础设施项目的施工任务达成的一致协议。2.合同总价：双方约定的完成施工任务的总费用。3.预付款：合同签订后，甲方支付给乙方的一部分款项。4.进度款：根据乙方的施工进度，甲方支付的相应款项。5.违约金：违约方应支付给守约方的一定金额。6.验收合格：项目达到设计要求和验收标准。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工期延误：提前沟通，协商延期，并制定新的竣工日期；如有不可抗力因素，按相关法律法规处理。2.质量问题：立即停工，整改至符合要求；严重不合格的，追究乙方责任。3.支付纠纷：查看合同条款，核对支付凭证，协商解决；必要时，依法追讨欠款。4.安全事故：立即上报，启动应急预案；调查原因，严肃处理；依法承担赔偿责任。5.合同变更：双方协商一致，签订变更协议；必要时，咨询法律人士。五、所有应用场景：1.适用于各类基础设施建设项目，如道路、桥梁、水利、电力等。2.适用于乙方具备相应施工资质和能力的情况下。3.适用