城市高架桥建设工程合同

城市高架桥建设工程合同《篇一》合同编号：_______城市高架桥建设工程合同（以下简称“本合同”）由以下双方于____年__月__日签订。甲方：（全称）法定代表人：乙方：（全称）法定代表人：甲方为城市高架桥建设工程的项目业主，拥有该工程的合法权益；乙方为具备相应资质和能力的承包商，愿意承担该工程的施工任务；双方同意按照公平、公正、公开的原则，通过协商一致的方式签订本合同，并共同履行合同义务。第一条工程内容1.1本合同所指的城市高架桥建设工程（以下简称“本项目”）的具体内容如下：（附件一：工程概况、设计方案、施工图纸等）1.2乙方应按照甲方的工程概况、设计方案、施工图纸等文件要求，完成本项目的施工任务。第二条合同价格2.1本合同的合同价为人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。2.2乙方在合同签订后__日内向甲方提交施工预算，经甲方审核确认后，作为合同价款支付的依据。2.3乙方应按照合同约定，完成工程进度和质量要求，否则甲方有权按照约定扣除相应的违约金。第三条合同工期3.1本项目的合同工期为__个月，自乙方进场之日起算。3.2乙方应保证工程按期完成，如因乙方原因导致工程延期，乙方应按照合同约定承担相应的违约责任。第四条质量标准4.1乙方应按照国家和行业的相关标准、规范和设计要求，保证本项目的设计、施工质量。4.2甲方有权对乙方施工过程进行监督和检查，如发现质量问题，乙方应立即整改，并承担由此产生的费用。第五条合同的履行和支付5.1乙方应按照合同约定的工期、质量、安全等要求，完成本项目施工。5.2甲方应按照合同约定的付款方式及时支付合同价款。具体支付方式如下：（附件二：付款方式、付款进度等）第六条违约责任6.1如乙方未按照合同约定完成工程，甲方有权扣除相应的违约金。6.2如甲方未按照约定支付合同价款，甲方应支付乙方相应的逾期付款违约金。第七条争议解决7.1对于因履行本合同而产生的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。第八条适用法律8.1本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。第九条其他约定9.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程项目竣工验收合格且乙方完成合同约定的售后服务之日起终止。9.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：乙方（盖章）：法定代表人（或授权代表）：法定代表人（或授权代表）：签订日期：____年__月__日（附件三：工程概况、设计方案、施工图纸等）（附件四：付款方式、付款进度等）（附件五：违约金计算方式、争议解决方式等）《篇二》合同编号：_______城市高架桥建设工程合同（以下简称“本合同”）由以下三方于____年__月__日签订。甲方：（全称）法定代表人：乙方：（全称）法定代表人：丙方：（全称）法定代表人：甲方为城市高架桥建设工程的项目业主，拥有该工程的合法权益；乙方为具备相应资质和能力的承包商，愿意承担该工程的施工任务；丙方为专业咨询服务商，愿意为甲方和乙方专业咨询服务；双方同意按照公平、公正、公开的原则，通过协商一致的方式签订本合同，并共同履行合同义务。第一条甲方的权益保障1.1甲方有权对乙方施工过程进行监督和检查，如发现质量问题，乙方应立即整改，并承担由此产生的费用。1.2甲方有权按照合同约定，终止合同或扣除相应的违约金，以保障甲方的权益。1.3甲方有权要求丙方专业咨询服务，以确保工程的顺利进行和质量的保证。第二条乙方的义务和限制2.1乙方应按照甲方的工程概况、设计方案、施工图纸等文件要求，完成本项目的施工任务。2.2乙方应接受甲方和丙方的监督和检查，并按照要求整改质量问题。2.3乙方不得将其承包的全部或部分转包给其他单位或个人，否则甲方有权终止合同。2.4乙方应按照合同约定，按时完成工程进度，否则甲方有权扣除相应的违约金。第三条丙方的责任和权益3.1丙方应按照甲方的要求，专业咨询服务，包括工程的技术指导、质量监督等。3.2丙方应对其的咨询服务的质量和效果负责，如因丙方原因导致工程出现问题，丙方应承担相应的责任。3.3丙方应接受甲方的监督和检查，并按照要求整改问题。第四条合同价格和支付4.1本项目的合同价为人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。4.2甲方应按照合同约定的付款方式及时支付合同价款。具体支付方式如下：（附件二：付款方式、付款进度等）第五条合同工期5.1本项目的合同工期为__个月，自乙方进场之日起算。5.2乙方应保证工程按期完成，如因乙方原因导致工程延期，乙方应按照合同约定承担相应的违约责任。第六条质量标准6.1乙方应按照国家和行业的相关标准、规范和设计要求，保证本项目的设计、施工质量。6.2甲方有权对乙方施工过程进行监督和检查，如发现质量问题，乙方应立即整改，并承担由此产生的费用。第七条违约责任7.1如乙方未按照合同约定完成工程，甲方有权扣除相应的违约金。7.2如甲方未按照约定支付合同价款，甲方应支付乙方相应的逾期付款违约金。7.3如丙方未按照甲方的要求专业咨询服务，甲方有权扣除相应的违约金。第八条争议解决8.1对于因履行本合同而产生的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。第九条适用法律9.1本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。第十条其他约定10.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程项目竣工验收合格且乙方完成合同约定的售后服务之日起终止。10.2本合同一式三份，甲乙丙三方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：乙方（盖章）：丙方（盖章）：法定代表人（或授权代表）：法定代表人（或授权代表）：法定代表人（或授权代表）：签订日期：____年__月__日（附件三：工程概况、设计方案、施工图纸等）（附件四：付款方式、付款进度等）（附件五：违约金计算方式、争议解决方式等）第三方介入的意义和目的以及甲方为主导的目的和意义：第三方丙方的介入旨在为甲方和乙方专业咨询服务，以确保工程的顺利进行和质量的保证。丙方作为《篇三》合同编号：_______城市高架桥建设工程合同（以下简称“本合同”）由以下三方于____年__月__日签订。甲方：（全称）法定代表人：乙方：（全称）法定代表人：丙方：（全称）法定代表人：甲方为城市高架桥建设工程的项目业主，拥有该工程的合法权益；乙方为具备相应资质和能力的承包商，愿意承担该工程的施工任务；丙方为专业咨询服务商，愿意为乙方专业咨询服务；双方同意按照公平、公正、公开的原则，通过协商一致的方式签订本合同，并共同履行合同义务。第一条乙方的权益保障1.1乙方有权按照合同约定，要求甲方按时支付合同价款。1.2乙方有权对甲方提出的合理变更要求进行评估和决定是否接受，如接受变更，双方应签订变更协议。1.3乙方有权要求丙方专业咨询服务，以确保工程的顺利进行和质量的保证。第二条甲方的义务和限制2.1甲方应按照合同约定，按时支付合同价款。2.2甲方不得无正当理由干预乙方的施工过程和决策，除非涉及甲方合法权益的变更要求。2.3甲方应接受乙方和丙方的监督和检查，并按照要求整改质量问题。第三条丙方的责任和权益3.1丙方应按照乙方的要求，专业咨询服务，包括工程的技术指导、质量监督等。3.2丙方应对其的咨询服务的质量和效果负责，如因丙方原因导致工程出现问题，丙方应承担相应的责任。3.3丙方应接受乙方和甲方的监督和检查，并按照要求整改问题。第四条合同价格和支付4.1本项目的合同价为人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。4.2甲方应按照合同约定的付款方式及时支付合同价款。具体支付方式如下：（附件二：付款方式、付款进度等）第五条合同工期5.1本项目的合同工期为__个月，自乙方进场之日起算。5.2乙方应保证工程按期完成，如因乙方原因导致工程延期，乙方应按照合同约定承担相应的违约责任。第六条质量标准6.1乙方应按照国家和行业的相关标准、规范和设计要求，保证本项目的设计、施工质量。6.2甲方有权对乙方施工过程进行监督和检查，如发现质量问题，乙方应立即整改，并承担由此产生的费用。第七条违约责任7.1如乙方未按照合同约定完成工程，乙方应按照合同约定承担相应的违约金。7.2如甲方未按照约定支付合同价款，甲方应支付乙方相应的逾期付款违约金。7.3如丙方未按照乙方的要求专业咨询服务，乙方应按照合同约定承担相应的违约金。第八条争议解决8.1对于因履行本合同而产生的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。第九条适用法律9.1本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。第十条其他约定10.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程项目竣工验收合格且乙方完成合同约定的售后服务之日起终止。10.2本合同一式三份，甲乙丙三方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：乙方（盖章）：丙方（盖章）：法定代表人（或授权代表）：法定代表人（或授权代表）：法定代表人（或授权代表）：签