土方i程合同范本

土方i程合同范本第一篇范文：合同编号：[合同编号]合同各方确认，本合同的订立、效力、履行、解释及争议解决等事项，均适用中华人民共和国法律。一、工程概述1.1工程名称：[工程名称]1.2工程地点：[工程地点]1.3工程内容：包括但不限于土方开挖、运输、填筑、排水、边坡支护等工程。二、合同主体2.1发包人：名称：[发包人名称]地址：[发包人地址]联系人：[发包人联系人]联系电话：[发包人联系电话]2.2承包人：名称：[承包人名称]地址：[承包人地址]联系人：[承包人联系人]联系电话：[承包人联系电话]三、合同价格3.1本工程合同总价款为人民币[合同总价款]，大写：[合同总价款大写]。3.2合同价款支付方式及进度：（1）合同签订后[付款期限]内，发包人支付承包人合同总价款的[预付款比例]作为预付款。（2）工程进度达到[进度要求]时，发包人支付承包人合同总价款的[进度款比例]作为进度款。（3）工程验收合格后[付款期限]内，发包人支付承包人合同总价款的[尾款比例]作为尾款。四、工程质量与验收4.1工程质量标准：符合国家及行业相关规范、标准及发包人的要求。4.2工程验收：工程完成后，由发包人组织验收。验收合格的，视为工程完成。五、违约责任5.1发包人违约：（1）未按约定支付合同价款的，应向承包人支付违约金，违约金为应付款金额的[违约金比例]。（2）未按约定提供施工条件的，应承担由此增加的工程费用和工期延误。5.2承包人违约：（1）工程质量不符合约定的，应负责修复或重新施工，并承担相应费用。（2）未按约定进度完成工程的，应支付违约金，违约金为合同总价款的[违约金比例]。六、争议解决6.1双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。七、其他约定7.1本合同一式两份，双方各执一份。7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且合同价款支付完毕之日终止。1.工程图纸2.工程量清单3.合同价款明细表4.工程质量标准及要求5.施工组织设计6.其他相关文件[发包人签字][承包人签字]签订日期：[签订日期]第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导合同编号：[合同编号]合同各方确认，本合同的订立、效力、履行、解释及争议解决等事项，均适用中华人民共和国法律。一、工程概述1.1工程名称：[工程名称]1.2工程地点：[工程地点]1.3工程内容：包括但不限于土方开挖、运输、填筑、排水、边坡支护等工程。二、合同主体2.1甲方（发包人）：名称：[甲方名称]地址：[甲方地址]联系人：[甲方联系人]联系电话：[甲方联系电话]2.2乙方（承包人）：名称：[乙方名称]地址：[乙方地址]联系人：[乙方联系人]联系电话：[乙方联系电话]2.3丙方（第三方主体）：名称：[丙方名称]地址：[丙方地址]联系人：[丙方联系人]联系电话：[丙方联系电话]三、合同价格3.1本工程合同总价款为人民币[合同总价款]，大写：[合同总价款大写]。3.2合同价款支付方式及进度：（1）合同签订后[付款期限]内，甲方支付乙方合同总价款的[预付款比例]作为预付款。（2）工程进度达到[进度要求]时，甲方支付乙方合同总价款的[进度款比例]作为进度款。（3）工程验收合格后[付款期限]内，甲方支付乙方合同总价款的[尾款比例]作为尾款。四、甲方权益保障4.1乙方应保证工程质量符合国家及行业相关规范、标准及甲方的要求。4.2乙方应按约定进度完成工程，否则应支付违约金，违约金为合同总价款的[违约金比例]。4.3乙方不得将合同约定的工程转包或分包给其他单位或个人。4.4乙方应接受甲方及丙方的监督和检查，确保工程质量、安全、进度等方面的要求得到满足。五、丙方责任及义务5.1丙方作为第三方主体，负责对乙方施工过程中的质量、安全、进度等方面进行监督和检查。5.2丙方应向甲方提供专业的技术支持和咨询服务，确保工程质量符合甲方要求。5.3丙方在发现乙方存在违约行为时，有权要求乙方立即改正，并承担相应责任。六、违约责任及限制条款6.1乙方违约：（1）工程质量不符合约定的，乙方应负责修复或重新施工，并承担相应费用。（2）未按约定进度完成工程的，乙方应支付违约金，违约金为合同总价款的[违约金比例]。（3）乙方未经甲方同意，将合同约定的工程转包或分包给其他单位或个人的，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金，违约金为合同总价款的[违约金比例]。6.2丙方违约：（1）未按约定履行监督、检查职责的，丙方应承担相应责任。（2）未按约定提供技术支持和咨询服务的，丙方应承担相应责任。七、争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、其他约定8.1本合同一式三份，甲方、乙方、丙方各执一份。8.2本合同自各方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且合同价款支付完毕之日终止。1.工程图纸2.工程量清单3.合同价款明细表4.工程质量标准及要求5.施工组织设计6.其他相关文件[甲方签字][乙方签字][丙方签字]签订日期：[签订日期]第三方介入的意义和目的：第三方主体丙方的介入，旨在确保工程质量、安全、进度等方面的要求得到满足，同时提供专业的技术支持和咨询服务。丙方作为独立第三方，能够客观、公正地对乙方进行监督和检查，确保工程顺利进行。甲方为主导的目的和意义：甲方作为发包人，主导合同的订立和履行，旨在确保工程质量、进度和投资回报。通过明确乙方的违约第三篇范文：第三方主体+乙方权益主导合同编号：[合同编号]合同各方确认，本合同的订立、效力、履行、解释及争议解决等事项，均适用中华人民共和国法律。一、工程概述1.1工程名称：[工程名称]1.2工程地点：[工程地点]1.3工程内容：包括但不限于土方开挖、运输、填筑、排水、边坡支护等工程。二、合同主体2.1甲方（发包人）：名称：[甲方名称]地址：[甲方地址]联系人：[甲方联系人]联系电话：[甲方联系电话]2.2乙方（承包人）：名称：[乙方名称]地址：[乙方地址]联系人：[乙方联系人]联系电话：[乙方联系电话]2.3丙方（第三方主体）：名称：[丙方名称]地址：[丙方地址]联系人：[丙方联系人]联系电话：[丙方联系电话]三、合同价格3.1本工程合同总价款为人民币[合同总价款]，大写：[合同总价款大写]。3.2合同价款支付方式及进度：（1）合同签订后[付款期限]内，甲方支付乙方合同总价款的[预付款比例]作为预付款。（2）工程进度达到[进度要求]时，甲方支付乙方合同总价款的[进度款比例]作为进度款。（3）工程验收合格后[付款期限]内，甲方支付乙方合同总价款的[尾款比例]作为尾款。四、乙方权益保障4.1甲方应保证工程质量符合国家及行业相关规范、标准及甲方的要求。4.2甲方应按约定进度完成工程，否则应支付违约金，违约金为合同总价款的[违约金比例]。4.3甲方不得将合同约定的工程转包或分包给其他单位或个人。4.4甲方应接受乙方及丙方的监督和检查，确保工程质量、安全、进度等方面的要求得到满足。五、丙方责任及义务5.1丙方作为第三方主体，负责对甲方施工过程中的质量、安全、进度等方面进行监督和检查。5.2丙方应向乙方提供专业的技术支持和咨询服务，确保工程质量符合乙方要求。5.3丙方在发现甲方存在违约行为时，有权要求甲方立即改正，并承担相应责任。六、违约责任及限制条款6.1甲方违约：（1）工程质量不符合约定的，甲方应负责修复或重新施工，并承担相应费用。（2）未按约定进度完成工程的，甲方应支付违约金，违约金为合同总价款的[违约金比例]。（3）甲方未经乙方同意，将合同约定的工程转包或分包给其他单位或个人的，乙方有权解除合同，并要求甲方支付违约金，违约金为合同总价款的[违约金比例]。6.2丙方违约：（1）未按约定履行监督、检查职责的，丙方应承担相应责任。（2）未按约定提供技术支持和咨询服务的，丙方应承担相应责任。七、争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、其他约定8.1本合同一式三份，甲方、乙方、丙方各执一份。8.2本合同自各方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且合同价款支付完毕之日终止。1.工程图纸2.工程量清单3.合同价款明细表4.工程质量标准及要求5.施工组织设