劳务分包报价协议书范本2024年

劳务分包报价协议书范本2024年通用合同编号：__________劳务分包报价协议书甲方（发包方）：__________地址：__________联系人：__________联系电话：__________乙方（分包方）：__________地址：__________联系人：__________联系电话：__________鉴于甲方为某项目的业主或开发商，乙方为具备相应资质和能力的劳务分包商，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规的规定，双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方项目中的劳务分包事宜达成如下协议：一、工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程内容：__________1.4工程规模：__________1.5工程周期：__________二、劳务分包范围2.1乙方负责按照甲方的要求，完成本协议第一条所述工程范围内的全部劳务工作。2.2乙方应按照甲方的要求，提供合格的劳动力，并保证劳动力的素质和数量满足工程需要。2.3乙方应遵守甲方的管理制度，服从甲方的指挥和监督，按照甲方的要求完成相关工作。三、劳务报酬3.1乙方向甲方提供的劳务报酬为：__________元（大写：____________________________元整）。3.2乙方应在每次支付劳务报酬前，向甲方提交详细的劳务费用明细，经甲方审核无误后，甲方应在约定的时间内支付劳务报酬。3.3乙方应按照国家相关法律法规的规定，为劳动者缴纳社会保险费，并承担相应的社会保险责任。四、工期及质量4.1乙方应按照甲方的要求，保证工程在约定的工期内完成。4.2乙方应保证工程质量符合国家相关法律法规和甲方的要求，对于工程质量问题，乙方应承担相应的责任。五、违约责任5.2甲方未按照约定支付劳务报酬的，应向乙方支付滞纳金，滞纳金为应支付劳务报酬的1%。六、争议解决本协议在履行过程中，如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。七、其他约定7.1本协议一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程竣工并验收合格之日终止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________签订日期：__________一、附件列表：

1.乙方资质证明文件

2.乙方劳务人员名单及其资质证明

3.工程设计文件

4.工程量清单

5.工程进度计划

6.乙方施工组织设计

7.安全生产管理制度

8.质量保证措施

9.社会保险缴纳证明

10.乙方银行账户信息二、违约行为及认定：

1.乙方未按约定完成劳务工作的，构成违约。

2.甲方未按约定支付劳务报酬的，构成违约。

3.乙方未按约定提供合格劳动力或劳动力数量不足，构成违约。

4.乙方未按约定完成工程质量不符合要求的，构成违约。

5.甲方未按约定提供施工条件或所需材料的，构成违约。

6.双方未按约定履行合同义务的，构成违约。三、法律名词及解释：

1.劳务分包商：指具备相应资质和能力的分包商，负责完成工程中的劳务工作。

2.发包方：指某项目的业主或开发商，负责委托分包商完成工程。

3.分包方：指具备相应资质和能力的分包商，接受发包方的委托完成工程。

4.劳务报酬：指分包商完成工程所获得的报酬。

5.违约金：指违约方应支付给对方的一种经济赔偿。

6.滞纳金：指未按约定时间支付款项应支付的违约金。四、执行中遇到的问题及解决办法：

1.遇到劳务人员不足的问题：乙方应及时补充合格劳动力，确保工程进度。

2.遇到工程进度延误的问题：乙方应制定合理的施工计划，确保工程按时完成。

3.遇到工程质量问题：乙方应立即整改，直至符合甲方要求。

4.遇到甲方支付劳务报酬延迟的问题：乙方可与甲方沟通协商，必要时可依法申请仲裁或提起诉讼。

5.遇到合同争议：双方应友好协商解决，协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。五、所有应用场景：

1.适用于各类建筑工程项