总包劳务施工合同

2024总包劳务施工合同合同编号：__________地址：联系人：联系电话：地址：联系人：联系电话：一、工程概况1.1项目名称：____________________1.2项目地点：____________________1.3项目规模：____________________1.4项目内容：____________________1.5工程质量标准：____________________二、劳务施工内容2.1乙方承担项目的劳务施工工作，具体包括但不限于：（1）____________________（2）____________________（3）____________________（4）____________________（5）____________________2.2乙方向甲方承诺，严格按照甲方提供的施工图纸、施工方案、技术要求及有关规范进行施工，确保工程质量符合相关标准。三、合同价格3.1乙方向甲方提供的劳务施工服务费用为人民币（大写）：________元整（小写）：￥_________元。3.2乙方应在合同签订后____个工作日内向甲方提交详细的施工预算，经甲方审核确认后按预算执行。3.3合同价格包括但不限于乙方施工人员工资、福利、保险、施工材料、施工设备、管理费等一切施工相关费用。四、合同的履行4.1甲方应按照合同约定向乙方支付劳务施工服务费用。4.2乙方应按照合同约定完成劳务施工工作，并保证工程质量符合相关标准。4.3乙方应严格按照甲方的要求进行施工，如有变更，应提前向甲方提出，经甲方同意后方可执行。4.4乙方应保证施工过程中的人身安全和工程安全，防止安全事故的发生。五、合同的变更和解除5.1任何一方提出变更或解除合同，均应提前____个工作日书面通知对方，并经双方协商一致。5.2因不可抗力导致合同无法履行，双方可协商变更或解除合同。六、违约责任6.1甲方未按照合同约定支付劳务施工服务费用的，应向乙方支付迟延付款的违约金，违约金计算方式为：延迟支付金额×日违约金率×延迟支付天数。6.2乙方未按照合同约定完成劳务施工工作的，应向甲方支付违约金，违约金计算方式为：合同总价款×日违约金率×延迟完成天数。6.3双方的其他违约行为，应按照法律法规及合同约定承担相应的违约责任。七、争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。八、其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至项目竣工并验收合格之日止。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：____年____月____日多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明1.1甲方变更如甲方因项目需要对工程进行变更，应提前向乙方书面通知，并经乙方同意后方可执行。变更部分的价格双方另行协商确定。1.2甲方延期如甲方原因导致工程延期，甲方应支付乙方因延期产生的各项费用，包括但不限于人员窝工费、材料仓储费、设备租赁费等。1.3甲方违约甲方未按照合同约定支付劳务施工服务费用的，除支付违约金外，还应承担乙方因违约产生的其他损失。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明2.1乙方质量乙方应严格按照甲方提供的施工图纸、施工方案、技术要求及有关规范进行施工，确保工程质量符合相关标准。如乙方施工质量不符合标准，乙方应负责返工，并承担由此产生的费用。2.2乙方进度乙方应确保按照合同约定的工期完成劳务施工工作。如乙方原因导致工程延期，乙方应支付甲方因此产生的各项费用。2.3乙方保密乙方应对在合同履行过程中获得的甲方商业秘密、技术秘密等予以保密，未经甲方同意，不得向第三方披露。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明3.1第三方中介职责第三方中介应严格按照合同约定履行中介职责，包括但不限于工程款支付、工程质量监督、工期协调等。如第三方中介未能履行职责，导致甲方或乙方损失，第三方中介应承担相应责任。3.2第三方中介费用第三方中介的费用由甲方承担，如乙方同意支付，可另行约定。3.3第三方中介违约第三方中介如未按照合同约定履行中介职责，除承担相应责任外，还应支付甲方或乙方因此产生的损失。一、附件列表：1.施工图纸2.施工方案3.技术要求规范4.施工预算5.人员名单6.设备清单7.材料供应商信息8.保险单据9.工程进度计划10.质量检查报告11.安全事故应急预案12.保密协议13.第三方中介服务协议二、违约行为及认定：1.甲方未按约定时间支付劳务施工服务费用，认定违约。2.乙方未按约定时间完成劳务施工工作，认定违约。3.乙方施工质量不符合标准，认定违约。4.第三方中介未按约定履行中介职责，认定违约。5.任何一方未履行合同约定的保密义务，认定违约。三、法律名词及解释：1.劳务施工：指乙方按照甲方要求，提供的人力资源和施工服务。2.违约金：指一方未履行合同约定义务，应向对方支付的违约赔偿金。3.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。4.工期：指合同约定的工程完成时间。5.质量标准：指工程应达到的技术要求和质量要求。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：及时沟通，调整施工计划，增派施工人员或设备，确保工程按时完成。2.施工质量问题：停工整改，重新施工，直至符合质量标准。3.付款争议：查看合同条款，提供相应的付款凭证，协商解决。4.安全事故