建筑墙体承包协议

建筑墙体承包协议合同编号：__________单位名称：____________________单位地址：____________________联系人：____________________联系电话：____________________单位名称：____________________单位地址：____________________联系人：____________________联系电话：____________________一、工程概况1.1项目名称：____________________1.2项目地点：____________________1.3工程规模：____________________1.4工程内容：乙方负责项目的墙体施工，包括但不限于墙体砌筑、墙体抹灰、墙体涂料等。二、合同价格2.1本合同墙体工程承包价格为人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。2.2价格包含了乙方在施工过程中所需的一切材料、设备、工具、人员、运输、住宿、餐饮等费用。2.3价格不包含甲方原因导致的返工、停工、窝工等费用。2.4价格不包含甲方要求乙方进行的设计变更、施工方案调整等费用。三、合同工期3.1合同约定的工期为____天。3.2乙方应当按照约定的工期完成工程，如有特殊情况需延长工期，应提前向甲方提出申请，经甲方同意后方可延长。3.3工期延误造成的损失由乙方承担。四、质量标准4.1乙方应严格按照国家相关法律法规、行业标准及甲方要求进行施工。4.2乙方应保证工程质量，确保墙体工程的安全、美观、耐用。4.3工程验收不合格的，乙方应按照甲方的要求及时整改，直至达到验收标准。五、付款方式及进度5.1本合同价款支付分为三个阶段，具体支付比例和时间如下：（1）合同签订后七个工作日内，甲方支付乙方工程总价款的30%；（2）工程进度达到50%时，甲方支付乙方工程总价款的30%；（3）工程验收合格后，甲方支付乙方工程总价款的40%。5.2乙方开具等额的正规发票，甲方按照约定时间支付价款。六、违约责任6.1乙方未按照约定工期完成工程的，应向甲方支付违约金，违约金计算方式为：每延迟一天，违约金为工程总价款的0.5%。6.2甲方未按照约定时间支付价款的，应向乙方支付滞纳金，滞纳金计算方式为：每延迟一天，滞纳金为应付款项的0.5%。七、争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。八、其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且甲方支付完毕全部价款之日终止。甲方（盖章）：____________________乙方（盖章）：____________________签订日期：____________________一、附件列表：1.乙方资质证明文件2.工程设计图纸3.施工方案及施工组织设计4.材料合格证明及检测报告5.工程验收标准及方法6.乙方施工人员名单及资质证明7.保险证明文件8.其他与合同履行相关的文件二、违约行为及认定：1.乙方未按照约定工期完成工程的，属于违约行为。2.甲方未按照约定时间支付价款的，属于违约行为。3.乙方工程质量不符合约定的，属于违约行为。4.甲方要求乙方进行设计变更、施工方案调整，乙方无正当理由拒绝的，属于违约行为。5.双方未按照约定履行合同其他条款的，视为违约行为。三、法律名词及解释：1.甲方：指wallbuildingproject的业主。3.合同工期：指合同约定的工程完成时间。4.工程验收：指甲方对乙方完成工程的质量、安全、进度等方面的检查、评估和认可。5.违约金：指违约方应向守约方支付的赔偿金。6.滞纳金：指未按约定时间支付价款的一方应向另一方支付的赔偿金。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.遇到工期延误：乙方应及时与甲方沟通，说明情况，争取甲方同意延期；同时采取措施加快施工进度，减少工期延误。2.遇到支付问题：乙方应与甲方沟通，了解支付进度原因，积极解决问题，争取按约定时间支付。3.遇到质量问题：乙方应立即整改，直至达到验收标准；同时积极与甲方沟通，争取甲方理解和支持。4.遇到设计变更、施工方案调整：乙方应根据甲方要求进行调整，如有分歧，双方可进行友好协商，达成一致。5.遇到合同履行过程中的其他问题：双方应积极沟通，本着诚实守信、公平公正的原则，协商解决问题。五、所有应用场景：2.适用于wallbuildingproject的墙