2024版装饰工程施工合同

编号：__________2024版装饰工程施工合同甲方：___________________乙方：___________________签订日期：_____年_____月_____日

2024版装饰工程施工合同合同目录第一章：合同主体及定义1.1合同双方主体1.2合同相关术语解释第二章：工程概况2.1工程基本信息2.2工程设计文件2.3工程预算与支付第三章：合同履行3.1施工方的义务3.2业主的义务3.3工程进度与延期第四章：工程质量与标准4.1工程质量要求4.2施工标准与规范4.3质量检查与验收第五章：材料与设备5.1材料供应与验收5.2设备供应与安装5.3材料与设备的质量标准第六章：工程变更6.1工程变更的条件6.2工程变更的程序6.3工程变更的费用与时间调整第七章：工程保险7.1保险责任与范围7.2保险办理与费用7.3保险事故的处理第八章：工程索赔8.1索赔条件与范围8.2索赔程序与期限8.3索赔的计算与赔偿第九章：工程验收与交付9.1工程验收标准9.2工程交付条件与时间9.3工程保修与维护第十章：合同价款与支付10.1合同价款的确定10.2支付方式与时间10.3价款调整的条件与范围第十一章：违约责任11.1违约行为与责任11.2违约赔偿的计算与支付11.3违约解除合同的条件与后果第十二章：争议解决12.1争议解决方式12.2仲裁或诉讼的地点与法院12.3仲裁或诉讼的适用法律第十三章：其他条款13.1合同的生效与终止13.2合同的保密与知识产权13.3合同的转让与分包第十四章：附件14.1合同附件列表14.2附件内容与效力合同编号_________第一章：合同主体及定义1.1合同双方主体1.2合同相关术语解释装饰工程：指根据设计方案对建筑物进行内部及外部装饰、装修的所有工作。第二章：工程概况2.1工程基本信息工程名称：_________工程地点：_________工程面积：_________工程预算：_________2.2工程设计文件乙方应向甲方提供完整的工程设计文件，包括施工图、效果图、材料及设备清单等。2.3工程预算与支付工程预算经双方确认后，甲方应按照约定的支付比例和时间向乙方支付工程款项。第三章：合同履行3.1施工方的义务乙方应按照约定时间和质量标准完成装饰工程施工。3.2业主的义务甲方应按照约定时间和方式向乙方支付工程款项，并配合乙方的施工。3.3工程进度与延期乙方应按照工程进度计划进行施工，如因乙方原因导致工程延期，应承担相应的违约责任。第四章：工程质量与标准4.1工程质量要求乙方应按照国家和行业的相关标准进行施工，确保工程质量。4.2施工标准与规范乙方应遵守国家和行业的施工标准与规范，确保工程质量。4.3质量检查与验收工程完成后，甲方应组织验收，乙方应配合并提供相关资料。如验收不合格，乙方应按照甲方的要求进行整改。第五章：材料与设备5.1材料供应与验收乙方负责采购施工所需材料，并提供材料合格证明。甲方应对材料进行验收。5.2设备供应与安装乙方负责提供并安装施工所需设备，确保设备质量。5.3材料与设备的质量标准乙方应保证提供的材料与设备符合国家和行业的相关质量标准。第六章：工程变更6.1工程变更的条件如因设计或其他原因导致工程变更，双方应协商确定变更内容。6.2工程变更的程序变更内容经双方确认后，应签订变更协议，并调整工程价款和工期。6.3工程变更的费用与时间调整变更费用和工期调整按双方协商确定的结果执行。第七章：工程保险7.1保险责任与范围乙方应办理工程保险，确保工程在施工期间不受损失。7.2保险办理与费用乙方负责办理工程保险，并承担相关费用。7.3保险事故的处理如发生保险事故，乙方应立即通知甲方，并按照保险条款进行处理。第八章：工程索赔8.1索赔条件与范围甲方认为乙方未按照合同要求完成工程，或工程质量不符合约定，可向乙方提出索赔。8.2索赔程序与期限甲方应在发现索赔事项后的14天内向乙方提出书面索赔，双方应协商解决。8.3索赔的计算与赔偿索赔金额和工期延误天数应按照双方协商确定的方法计算。第九章：工程验收与交付9.1工程验收标准工程应按照设计和合同要求进行验收，符合验收标准的工程视为合格。9.2工程交付条件与时间工程完成后，经甲方验收合格，乙方应在约定的时间内将工程交付给甲方。9.3工程保修与维护乙方应对工程进行保修，保修期自工程交付之日起计算。第十章：合同价款与支付10.1合同价款的确定合同价款应根据工程量清单和单价确定。10.2支付方式与时间甲方应按照约定的时间和方式向乙方支付合同价款。10.3价款调整的条件与范围合同价款的调整应按照双方协商确定的方法进行。第十一章：违约责任11.1违约行为与责任违约方应承担违约责任，赔偿对方因此造成的损失。11.2违约赔偿的计算与支付违约赔偿金额和方式应按照双方协商确定的结果执行。11.3违约解除合同的条件与后果违约方应承担因违约解除合同所产生的全部损失。第十二章：争议解决12.1争议解决方式双方发生争议时，可协商解决，协商不成时，可以向仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼。12.2仲裁或诉讼的地点与法院仲裁或诉讼应在中国进行，适用中国法律。12.3仲裁或诉讼的适用法律双方同意适用中国法律的有关规定。第十三章：其他条款13.1合同的生效与终止本合同自双方签字盖章之日起生效，工程交付且甲方支付完毕全部价款后终止。13.2合同的保密与知识产权双方应对合同内容和签订过程中的信息保密，保护知识产权。13.3合同的转让与分包未经对方同意，任何一方不得将合同权利和义务转让给第三方。第十四章：附件14.1合同附件列表附件1：工程量清单附件2：设计文件附件3：材料及设备清单14.2附件内容与效力附件内容为本合同的组成部分，与合同具有同等效力。甲方（盖章）：__________________乙方（盖章）：__________________签订日期：_________多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明1.甲方变更权甲方在不影响乙方正常施工的情况下，有权根据实际情况对工程设计、材料及设备等进行变更。变更内容应提前至少15天通知乙方，并签订变更协议。2.甲方监督权甲方有权对乙方的施工过程进行监督，确保工程质量符合约定标准。甲方发现乙方施工不符合要求时，有权要求乙方立即整改。3.甲方验收权甲方应在工程完成后进行验收，验收合格后，甲方应在约定时间内向乙方支付合同价款。如甲方对工程质量有异议，有权要求乙方整改或赔偿。4.甲方索赔权如乙方未按照合同要求完成工程，或工程质量不符合约定，甲方有权向乙方提出索赔，要求乙方承担违约责任。5.甲方解除合同权甲方在合同履行过程中，如发现乙方严重违约行为，有权解除合同，并要求乙方赔偿因此造成的损失。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明1.乙方质量保证义务乙方应对施工过程中的质量问题负责，确保工程质量符合国家和行业的相关标准。如工程验收不合格，乙方应按照甲方的要求进行整改。2.乙方进度保证义务乙方应按照约定的工期完成工程施工，如因乙方原因导致工程延期，应承担相应的违约责任。3.乙方材料和设备供应义务乙方负责采购施工所需材料和设备，并保证材料和设备的质量。如甲方对乙方提供的材料和设备有异议，乙方应立即更换或赔偿。4.乙方保密义务乙方应对合同内容和签订过程中的信息保密，未经甲方同意，不得向第三方披露。5.乙方配合甲方工作义务乙方应积极配合甲方的监督和验收工作，提供相关资料，确保工程顺利进行。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明1.第三方中介的职责第三方中介负责协调甲乙双方的关系，协助解决合同履行过程中的问题。中介方应公正、中立地处理纠纷，维护双方的合法权益。2.第三方中介的权限中介方有权对甲乙双方的履行情况进行监督，如发现违约行为，有权要求违约方承担违约责任。3.第三方中介的保密义务中介方应对合同内容和签订过程中的信息保密，未经甲乙双方同意，不得向第三方披露。4.第三方中介的服务费用中介方的服务费用由甲乙双方协商确定，并在合同中约定。中介方完成服务后，甲方应按照约定支付中介费用。5.第三方中介的退出机制如中介方不能履行合同职责，或甲乙双方协商一致解除中介服务，中介方应退出合同履行过程。附件及其他补充说明一、附件列表：1.工程量清单2.设计文件3.材料及设备清单4.工程保险单据5.工程验收报告6.质量保修证书7.变更协议8.索赔报告9.违约认定证书10.合同履行证明二、违约行为及认定：1.甲方未按约定时间支付工程款项2.乙方未按约定时间完成工程3.乙方使用的材料和设备不符合质量标准4.乙方未按照设计要求进行施工5.甲方未按约定提供施工场地和必要的施工条件6.甲方未按约定时间进行验收7.乙方未按约定提供保修服务8.乙方转包或分包未经甲方同意9.甲方未按约定支付中介费用10.中介方未履行协调和监督职责三、法律名词及解释：1.装饰工程：指根据设计方案对建筑物进行内部及外部装饰、装修的所有工作。2.合同履行：指合同双方按照合同约定履行各自的义务和责任。3.违约行为：指合同一方未履行合同约定的义务或违反合同条款的行为。4.违约责任：指违约方因违约行为而应承担的法律责任。5.工程保险：指为防止工程在施工期间遭受损失而购买的保险。6.工程验收：指对完成的工程进行检查，以确认其是否符合合同约定。7.质量保修：指施工方对工程质量承担一定期限的保修责任。8.变更协议：指双方就工程变更内容、价款和工期调整达成的书面协议。9.索赔：指合同一方因对方违约而要求对方承担违约责任的行为。10.中介费：指第三方中介为协调甲乙双方关系而收取的费用。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：乙方应采取措施加快施工进度，并向甲方支付相应的违约金。2.工程质量问题：乙方应立即整改，如因乙方原因导致工程质量问题，乙方应承担整改费用和损失。3.材料和设备不合格：乙方应更换合格材料和设备，并承担由此产生的费用。4.设计变更：双方应签订变更协议，调整工程价款和工期。5.付款争议：双方可协商解决，如协商不成，可向仲裁机构申请仲裁或