工程验收设计与施工合同

工程验收设计与施工合同合同编号：__________地址：联系方式：地址：联系方式：鉴于：2.施工方具备相应的资质和能力，愿意承担项目的施工任务；3.双方同意按照公平、公正、公开的原则，签订本工程验收设计与施工合同，明确双方的权利和义务。现双方确认并同意如下：第一条工程概述1.1项目名称：____________________1.2项目地点：____________________1.3项目规模：____________________1.4项目内容：____________________第二条合同范围与内容2.1本合同范围包括但不限于：（1）工程设计：根据业主的要求，完成项目的初步设计、施工图设计等相关设计工作；（2）工程施工：按照设计文件和施工规范，完成项目的施工任务；（3）工程验收：项目完成后，施工方应按照相关法律法规和验收标准，组织验收工作，确保项目达到预期目标。2.2施工方应按照合同约定的时间、质量、安全等要求，完成本项目的设计和施工任务。第三条合同价格与支付3.1本项目的合同金额为人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。3.2业主应按照双方约定的付款节点和比例，向施工方支付合同款项。具体付款方式如下：（1）合同签订后七个工作日内，支付合同金额的10%作为预付款；（2）设计阶段完成后，支付合同金额的30%作为设计款项；（3）施工阶段完成后，支付合同金额的50%作为施工款项；（4）工程验收合格后，支付合同金额的10%作为验收款项。3.3施工方应按照双方约定的时间和方式，向业主提供合法、有效的发票。第四条工期与进度4.1本项目的合同工期为____个月，自双方签订合同之日起计算。4.2施工方应按照项目进度计划，合理安排设计和施工工作，确保项目按期完成。4.3双方应共同努力，协调解决项目实施过程中出现的问题，确保项目顺利进行。第五条质量与标准5.1施工方应按照国家和行业的相关法律法规、标准规范，组织设计和施工工作，确保项目质量。5.2项目验收标准如下：（1）符合国家和行业的相关法律法规；（2）符合设计文件和施工规范的要求；（3）满足业主的功能和使用要求；（4）达到验收合格的条件。第六条安全与环保6.1施工方应严格按照国家安全生产法规和施工现场安全管理要求，做好施工现场的安全管理工作。6.2施工方应采取有效措施，防止施工过程中对环境和周边设施造成损害。6.3双方应共同承担因施工原因导致的安全事故和环境污染的责任。第七条保密与知识产权7.1双方应对合同履行过程中获取的对方商业秘密和知识产权予以保密，未经对方同意，不得向第三方泄露。7.2施工方应保证设计和施工过程中使用的技术和材料不侵犯他人的知识产权。第八条违约责任8.1双方应严格履行本合同的约定，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。8.2施工方如未按照约定时间、质量完成设计和施工任务，应按照逾期天数向业主支付违约金，违约金计算方式为：合同金额的0.5%乘以逾期天数。8.3业主如未按照约定时间支付合同款项，应按照逾期天数向施工方支付违约金，违约金计算方式为：合同金额的0.5%乘以逾期天数。第九条争议解决9.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第十条其他约定10.1本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。10.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至项目验收合格且合同款项支付完毕之日终止。甲方（盖章）：_______________一、附件列表：1.项目设计方案2.施工图纸3.施工规范与标准4.安全管理制度5.环保措施方案6.知识产权证明文件7.保密协议8.验收标准与程序9.付款凭证10.违约金计算公式二、违约行为及认定：1.施工方未按约定时间、质量完成设计和施工任务2.业主未按约定时间支付合同款项3.施工方未采取有效措施导致安全事故或环境污染4.双方未履行保密义务泄露对方商业秘密或知识产权5.施工方使用侵犯他人知识产权的技术或材料6.双方未按照本合同约定解决争议三、法律名词及解释：1.甲方：指项目业主，拥有项目所有权和决策权2.乙方：指承担项目施工任务的施工方3.合同金额：指双方约定的项目设计和施工的总价款4.工期：指双方约定的项目完成所需的时间5.违约金：指一方违约时向守约方支付的赔偿金6.验收合格：指项目达到约定的质量、安全等标准，满足使用要求7.保密义务：指双方对合同履行过程中获取的对方商业秘密和知识产权予以保密的义务四、执行中遇到的问题及解决办法：1.设计变更导致的工期延误解决办法：双方协商调整工期和付款计划2.施工过程中出现质量问题解决办法：施工方立即整改，必要时请专业机构进行鉴定，重新施工3.安全事故或环境污染发生解决办法：施工方立即采取措施防止扩大损害，及时报告业主，共同处理后续事宜4.业主逾期支付款项解决办法：催促业主支付，按约定加收违约金5.施工方逾期完成任务解决办法：按约定加收违约金，必要时协商解