2024版小型施工合同

编号：__________2024版小型施工合同甲方：___________________乙方：___________________签订日期：_____年_____月_____日

2024版小型施工合同合同目录第一章：合同主体及定义1.1发包人1.2承包人1.3施工项目1.4合同金额1.5工程质量1.6合同工期第二章：合同条款2.1合同的签订与生效2.2合同的履行与变更2.3合同的解除与终止2.4违约责任2.5争议解决第三章：施工项目的范围与内容3.1施工项目的具体范围3.2施工项目的技术要求3.3施工项目的质量标准3.4施工项目的进度计划第四章：合同价格与支付4.1合同价格4.2预付款4.3进度付款4.4竣工结算4.5支付方式与时间第五章：施工项目的质量控制5.1质量管理的组织与职责5.2质量控制的方法与手段5.3质量验收的标准与程序5.4质量问题的处理第六章：施工项目的进度管理6.1施工进度的计划与控制6.2施工进度的调整与优化6.3施工进度的监督与检查6.4延期与赶工的处理第七章：施工项目的安全生产管理7.1安全生产的组织与职责7.2安全生产的措施与要求7.3安全事故的处理7.4环境保护与文明施工第八章：材料与设备供应8.1材料与设备的质量要求8.2材料与设备的供应计划8.3材料与设备的验收与保管8.4材料与设备的维修与更换第九章：施工项目的验收与保修9.1验收的条件与程序9.2验收的标准与方法9.3保修的范围与期限9.4保修的责任与处理第十章：合同的变更与解除10.1变更的条件与程序10.2解除的条件与程序10.3变更与解除的后果处理10.4变更与解除的费用处理第十一章：争议解决11.1争议的解决方式11.2仲裁的申请与程序11.3诉讼的管辖与程序11.4争议解决的费用承担第十二章：合同的终止与解除12.1合同终止的条件与程序12.2合同解除的条件与程序12.3合同终止与解除的后果处理12.4合同终止与解除的费用处理第十三章：合同的附则13.1合同的效力13.2合同的修改与补充13.3合同的废止与替代13.4合同的解释与适用第十四章：附件14.1施工图纸14.2技术说明书14.3施工组织设计14.4安全生产措施方案14.5其他与合同有关的文件合同编号_________第一章：合同主体及定义1.1发包人：指合同中指明的具有工程发包权利的法人或其他组织。1.2承包人：指合同中指明的具有工程施工能力的法人或其他组织。1.3施工项目：指合同中指明的工程项目的名称和具体内容。1.4合同金额：指合同中约定的承包人完成施工项目所应支付的金额。1.5工程质量：指合同中约定的施工项目应达到的质量标准和要求。1.6合同工期：指合同中约定的施工项目应完成的期限。第二章：合同条款2.1合同的签订与生效：合同自双方签字盖章之日起生效，对双方具有法律约束力。2.2合同的履行与变更：双方应按照合同约定履行各自的权利和义务，如需变更合同内容，应协商一致并书面确认。2.3合同的解除与终止：合同可以在双方协商一致或者合同约定的条件下解除或终止。2.4违约责任：一方违约应承担违约责任，包括赔偿对方因此造成的损失。2.5争议解决：双方因合同产生的争议，应通过协商解决，协商不成的，可以选择仲裁或诉讼方式解决。第三章：施工项目的范围与内容3.1施工项目的具体范围：包括但不限于施工图纸、技术说明书、施工组织设计等所确定的工程项目内容。3.2施工项目的技术要求：按照施工图纸、技术说明书等文件所确定的技术标准和要求进行施工。3.3施工项目的质量标准：按照国家和行业标准以及合同中约定的质量标准进行施工。3.4施工项目的进度计划：承包人应按照合同约定的工期提交施工进度计划，并按照计划完成施工。第四章：合同价格与支付4.1合同价格：合同价格为本合同约定的金额，包括工程量清单中列明的全部工程项目的价格。4.2预付款：发包人应在合同签订后一定时间内支付预付款，预付款的数额和支付时间由合同约定。4.3进度付款：承包人完成合同约定的工程进度后，发包人应按照约定的比例支付进度款。4.4竣工结算：工程竣工后，双方按照合同约定进行工程价款的最终结算。4.5支付方式与时间：支付方式可以为银行转账、支票等方式，具体支付时间由合同约定。第五章：施工项目的质量控制5.1质量管理的组织与职责：承包人应设立质量管理组织，明确各相关人员的职责。5.2质量控制的方法与手段：承包人应采取有效的方法和手段进行施工过程中的质量控制。5.3质量验收的标准与程序：工程质量验收应按照国家和行业的标准进行，验收程序由合同约定。5.4质量问题的处理：对于质量问题，承包人应按照合同约定及时进行整改和修复。第六章：施工项目的进度管理6.1施工进度的计划与控制：承包人应制定详细的施工进度计划，并按照计划进行施工。6.2施工进度的调整与优化：如因特殊情况需要调整进度计划，承包人应提前向发包人提出申请。6.3施工进度的监督与检查：发包人或其委托的监理机构有权对施工进度进行监督和检查。6.4延期与赶工的处理：如承包人原因导致工程延期，应承担相应的违约责任；如需要赶工，双方可协商确定赶工措施和费用。第七章：施工项目的安全生产管理7.1安全生产的组织与职责：承包人应设立安全生产组织，明确各相关人员的职责。7.2安全生产的措施与要求：承包人应按照国家和行业标准采取安全生产措施，确保施工安全。7.3安全事故的处理：如发生安全事故，承包人应立即启动应急预案，并及时报告发包人。7.4环境保护与文明施工：承包人应按照相关法律法规和合同约定进行环境保护和文明施工。第八章：材料与设备供应8.1材料与设备的质量要求：材料与设备应符合国家及行业标准，满足施工项目的要求。8.2材料与设备的供应计划：承包人应按照合同约定的时间提供材料与设备。8.3材料与设备的验收与保管：发包人应按照合同约定对材料与设备进行验收和保管。8.4材料与设备的维修与更换：如材料与设备出现质量问题，承包人应负责维修或更换。第九章：施工项目的验收与保修9.1验收的条件与程序：工程达到合同约定的质量标准后，双方进行验收。9.2验收的标准与方法：验收应按照国家和行业的标准进行，可采用第三方验收机构。9.3保修的范围与期限：承包人应对施工项目在约定期限内承担保修责任。9.4保修的责任与处理：如施工项目出现质量问题，承包人应负责修复，并承担相应费用。第十章：合同的变更与解除10.1变更的条件与程序：合同变更需双方协商一致，并书面确认。10.2解除的条件与程序：合同解除需双方协商一致，并书面确认。10.3变更与解除的后果处理：变更或解除合同不影响双方的权利和义务。10.4变更与解除的费用处理：变更或解除合同产生的费用按双方约定处理。第十一章：争议解决11.1争议的解决方式：双方可通过协商解决争议，协商不成的，选择仲裁或诉讼。11.2仲裁的申请与程序：仲裁申请应符合仲裁法及双方约定的仲裁规则。11.3诉讼的管辖与程序：按照双方约定的法院管辖，遵循民事诉讼法的程序。11.4争议解决的费用承担：争议解决产生的费用按双方约定承担。第十二章：合同的终止与解除12.1合同终止的条件与程序：合同终止需双方协商一致，并书面确认。12.2合同解除的条件与程序：合同解除需双方协商一致，并书面确认。12.3合同终止与解除的后果处理：终止或解除合同不影响双方的权利和义务。12.4合同终止与解除的费用处理：终止或解除合同产生的费用按双方约定处理。第十三章：合同的附则13.1合同的效力：合同自双方签字盖章之日起生效，对双方具有法律约束力。13.2合同的修改与补充：合同的修改与补充需双方协商一致，并书面确认。13.3合同的废止与替代：合同的废止与替代需双方协商一致，并书面确认。13.4合同的解释与适用：合同的解释与适用遵循合同法及双方约定的规定。第十四章：附件14.1施工图纸：附件中包含施工图纸，作为合同的一部分。14.2技术说明书：附件中包含技术说明书，作为合同的一部分。14.3施工组织设计：附件中包含施工组织设计，作为合同的一部分。14.4安全生产措施方案：附件中包含安全生产措施方案，作为合同的一部分。14.5其他与合同有关的文件：附件中包含其他与合同有关的文件，作为合同的一部分。甲方（发包人）：_________________________乙方（承包人）：_________________________签订日期：______________________________多方为主导时的，附件条款及说明附加条款一：甲方为主导时的特殊要求1.1甲方有权对施工项目的进度、质量、安全等方面进行监督和检查。说明：甲方作为发包人，对施工项目的整体进展和质量安全负有监督责任，因此有权对施工项目的进度、质量、安全等方面进行监督和检查，以确保项目按计划顺利进行。1.2甲方有权对乙方的人员、设备、材料等进行调配和指挥。说明：甲方作为发包人，对施工项目的顺利完成负有责任，因此有权根据项目需要对乙方的人员、设备、材料等进行调配和指挥，以确保项目的顺利推进。1.3甲方有权对乙方的施工方案、技术措施等进行审核和批准。说明：甲方作为发包人，对施工项目的质量和安全负有责任，因此有权对乙方的施工方案、技术措施等进行审核和批准，以确保项目的质量和安全。附加条款二：乙方为主导时的特殊要求2.1乙方应按照甲方的要求，按时提供施工进度报告、质量报告、安全报告等。说明：乙方作为承包人，应向甲方定期提供施工进度报告、质量报告、安全报告等，以便甲方了解项目的进展情况，及时发现问题并采取相应措施。2.2乙方应按照甲方的要求，及时整改和修复施工过程中出现的问题。说明：乙方作为承包人，对施工过程中出现的问题负有整改和修复的责任，应按照甲方的要求及时进行整改和修复，以确保项目的质量和安全。2.3乙方应按照甲方的要求，提供施工过程中的相关资料和文件。说明：乙方作为承包人，应向甲方提供施工过程中的相关资料和文件，包括但不限于施工方案、技术措施、材料合格证等，以便甲方了解和审核乙方的施工情况。附加条款三：第三方中介时的特殊要求3.1第三方中介应按照甲乙双方的要求，公正、客观地进行项目监督和验收。说明：第三方中介作为独立的监督机构，应按照甲乙双方的要求，公正、客观地进行项目监督和验收，以确保项目的质量、安全和进度达到双方的要求。3.2第三方中介应提供详细的监督报告和验收意见。说明：第三方中介在项目监督和验收过程中，应提供详细的监督报告和验收意见，包括对施工进度、质量、安全等方面的评价和建议，以便甲乙双方了解项目的实际情况，及时采取相应措施。3.3第三方中介的报酬和费用由甲乙双方协商确定。说明：甲乙双方应根据项目规模、复杂程度等因素，协商确定第三方中介的报酬和费用，并在合同中明确第三方中介的服务内容和费用承担。附件及其他补充说明一、附件列表：1.施工图纸2.技术说明书3.施工组织设计4.安全生产措施方案5.工程量清单6.材料合格证7.设备合格证8.施工进度计划9.质量报告10.安全报告11.监督报告12.验收意见13.其他与合同有关的文件二、违约行为及认定：1.乙方未按照合同约定完成施工项目，视为违约。2.乙方未按照甲方要求提供施工进度报告、质量报告、安全报告等，视为违约。3.乙方未按照甲方要求整改和修复施工过程中出现的问题，视为违约。4.乙方未按照甲方要求提供施工过程中的相关资料和文件，视为违约。5.第三方中介未按照甲乙双方的要求进行项目监督和验收，视为违约。6.第三方中介未提供详细的监督报告和验收意见，视为违约。三、法律名词及解释：1.发包人：指合同中指明的具有工程发包权利的法人或其他组织。2.承包人：指合同中指明的具有工程施工能力的法人或其他组织。3.施工项目：指合同中指明的工程项目的名称和具体内容。4.合同金额：指合同中约定的承包人完成施工项目所应支付的金额。5.工程质量：指合同中约定的施工项目应达到的质量标准和要求。6.合同工期：指合同中约定的施工项目应完成的期限。7.违约行为：指合同一方未履行合同约定的义务或履行不符合约定。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.施工进度延误：及时沟通，调整施工计划，采取措施加快进度。2.质量问题：立即停工整改，重新检验，确保达到合同规定的质量标准。3.安全问